劳务分包合同示范文本

劳务分包合同示范文本编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）名称：____________________

地址：____________________

乙方（以下简称“承包方”）名称：____________________

地址：____________________

鉴于发包方需要乙方完成某项劳务工作，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的及背景

本合同旨在明确发包方与承包方之间的劳务分包关系，确保劳务工作的高效、顺利进行。本合同背景为发包方项目建设的实际需求。

二、劳务工作内容

乙方根据发包方的要求，完成以下劳务工作：____________________

三、合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____________________

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________

2.支付方式：____________________

五、双方权利义务

1.发包方权利义务：____________________

2.承包方权利义务：____________________

六、违约责任

1.发包方违约责任：____________________

2.承包方违约责任：____________________

七、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

双方的责任和义务：

双方的责任和义务如下：

一、发包方的责任和义务：

1.发包方应按照合同约定的时间、地点和要求，提供必要的施工图纸、技术资料、施工场地、施工用水、用电等施工条件。

2.发包方应确保提供的施工图纸、技术资料等准确无误，并对提供的资料的真实性、合法性负责。

3.发包方应按照合同约定，支付承包方劳务费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。

4.发包方应监督承包方按照合同约定和质量标准进行施工，并对施工过程中的质量问题承担责任。

5.发包方应按照合同约定，及时处理施工过程中发生的事故、纠纷，确保施工顺利进行。

6.发包方应遵守国家有关法律法规，确保施工安全、环保、文明施工。

二、承包方的责任和义务：

1.承包方应按照合同约定的时间、地点和质量标准，完成劳务工作。

2.承包方应按照发包方要求，配备相应的施工人员、机械设备和材料。

3.承包方应保证施工过程中的安全和质量，对因施工不当造成的损失承担赔偿责任。

4.承包方应按照合同约定，合理使用发包方提供的施工场地、设施等，不得擅自改变。

5.承包方应按照合同约定，及时向发包方提供施工进度、质量、安全等方面的报告。

6.承包方应遵守国家有关法律法规，确保施工安全、环保、文明施工。

7.承包方应按时完成合同约定的工程量，不得拖延工期。

8.承包方应配合发包方进行工程验收，并对验收合格的工程承担保修责任。

三、双方的权利：

1.发包方有权要求承包方按照合同约定的时间、地点和质量标准完成劳务工作。

2.发包方有权对施工过程中的质量、安全和进度进行监督。

3.发包方有权要求承包方对施工过程中的质量问题进行整改。

4.发包方有权要求承包方按照合同约定支付劳务费用。

5.发包方有权要求承包方按照合同约定进行施工，不得擅自改变。

6.发包方有权要求承包方在施工过程中遵守国家有关法律法规。

7.发包方有权要求承包方在施工过程中确保安全和质量。

8.发包方有权要求承包方按时完成工程量。

9.发包方有权要求承包方进行工程验收。

10.发包方有权要求承包方承担保修责任。

四、双方义务：

1.发包方有义务按照合同约定提供施工图纸、技术资料、施工场地等。

2.发包方有义务按照合同约定支付劳务费用。

3.发包方有义务监督施工过程中的质量、安全和进度。

4.发包方有义务及时处理施工过程中发生的事故、纠纷。

5.发包方有义务遵守国家有关法律法规。

6.承包方有义务按照合同约定的时间、地点和质量标准完成劳务工作。

7.承包方有义务保证施工过程中的安全和质量。

8.承包方有义务合理使用发包方提供的施工场地、设施等。

9.承包方有义务及时向发包方提供施工进度、质量、安全等方面的报告。

10.承包方有义务配合发包方进行工程验收。

五、双方违约责任：

1.若发包方未按时提供施工图纸、技术资料等，导致承包方无法按时完成工作，发包方应承担相应的责任。

2.若承包方未按时完成工作，导致发包方遭受损失，承包方应承担相应的赔偿责任。

3.若承包方在施工过程中发生安全事故，承包方应承担相应的责任。

4.若双方发生争议，应协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本合同的总金额为人民币__________元整（大写：____________________元整），以下简称“合同总价”。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后__________日内，承包方应向发包方提交正式的施工组织设计和施工计划，发包方应在收到后__________日内支付合同总价的_________%作为预付款。

2.进度款：承包方在完成合同约定的每个施工阶段或分项工程后，应向发包方提交相应的工程进度报告和结算单，经发包方审核确认后，发包方应在__________日内支付该阶段或分项工程合同总价的_________%作为进度款。

3.结算款：工程完工并经发包方验收合格后，承包方应在__________日内提交最终结算报告，发包方应在收到报告后__________日内支付剩余合同总价减去已支付款项的余额作为结算款。

4.保修金：合同总价中包含__________元作为保修金，在保修期满且无质量问题后，发包方应在__________日内无息退还保修金。

三、支付条件

1.所有支付款项均以人民币现金或银行转账方式进行。

2.发包方支付款项前，承包方必须提交有效的发票或收据。

3.发包方有权要求承包方提供工程进度、质量、安全等方面的证明材料。

4.在任何支付款项前，若承包方未履行合同义务或存在违约行为，发包方有权暂停支付。

四、额外费用

1.因不可抗力或非承包方原因导致工程延期，增加的费用由发包方承担。

2.因承包方原因导致工程延误，增加的费用由承包方承担。

3.因合同变更或设计变更等原因，增加的费用经双方协商一致后，按实际发生额另行计算。

五、违约责任

1.若承包方未按合同约定完成工作，导致发包方遭受损失，承包方应承担相应的赔偿责任。

2.若发包方未按合同约定支付款项，应向承包方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。

六、争议解决

若因支付问题产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.若发包方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向承包方支付合同总价_________%的违约金。

2.若承包方未按合同约定的时间和质量标准完成工作，导致工程延期，每逾期一日，应向发包方支付合同总价_________%的违约金。

3.若承包方在施工过程中造成安全事故，除承担法律责任外，还应向发包方支付合同总价_________%的违约金作为赔偿。

4.若双方一方违反合同约定的保密义务，泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

5.若因任何一方违约行为导致合同无法继续履行，非违约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

二、违约赔偿

1.承包方在发生违约行为后，应立即采取补救措施，减轻违约造成的损失。

2.若违约行为造成对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于直接经济损失、合同总价一定比例的违约金等。

3.若违约行为导致合同解除，违约方应赔偿非违约方因此遭受的损失。

三、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，可选择以下任一争议解决方式：

a.诉讼：任何一方可向合同签订地或争议发生地人民法院提起诉讼。

b.仲裁：任何一方可向双方共同选定的仲裁委员会申请仲裁。

3.争议解决过程中，除争议事项外，其他合同条款继续有效。

4.仲裁或诉讼费用由败诉方承担，除非仲裁庭或法院另有判决。

5.适用法律：本合同的解释、履行、违约责任及争议解决均适用中华人民共和国法律。

四、合同解除

1.在以下情况下，任何一方有权解除合同：

a.另一方严重违约，经催告后仍未纠正。

b.合同目的无法实现。

c.因不可抗力导致合同无法履行。

2.合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工作、结算款项和违约责任。

附则：

一、生效条件

1.本合同经双方签字盖章后生效。

2.本合同自双方约定的生效日期起开始履行，直至合同约定的工程完工、验收合格、结算完毕且保修期满为止。

二、有效期

1.本合同的有效期为自合同生效之日起至保修期满之日止。

2.保修期自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限按照国家有关法律法规和工程性质确定。

三、变更

1.本合同的任何变更均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

2.未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。

四、终止

1.在以下情况下，合同可提前终止：

a.双方协商一致，并以书面形式签署终止协议。

b.合同约定的终止条件成就。

c.因不可抗力导致合同无法履行。

d.一方严重违约，经另一方催告后仍未纠正。

2.合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工作、结算款项和违约责任。

五、通知

1.任何一方需要向对方发出通知时，应以书面形式发送至对方提供的通讯地址。

2.通知自发送之日起视为送达，除非证明对方未收到通知。

六、不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并尽力采取措施减轻损失。

3.不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行中的问题，如合同无法继续履行，双方应按照公平原则处理。

七、法律适用与争议解决

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地或争议发生地人民法院提起诉讼，或向双方共同选定的仲裁委员会申请仲裁。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.需求文档：详细描述劳务分包工作的具体要求、目标、范围和标准。

2.设计方案：包括但不限于施工图纸、设计说明、工程量清单等，用于指导施工工作。

3.技术规格：列出所需材料、设备、工艺的技术参数和质量要求。

4.合同附件清单：详细列出本合同附件的名称、数量、版本号等信息。

5.甲方提供的资料清单：包括但不限于施工场地、施工用水、用电等施工条件的相关文件。

6.乙方提交的资质证明文件：包括但不限于营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件。

7.乙方提交的施工组织设计和施工计划：详细说明施工方案、进度安排、人员配置、材料设备等。

8.乙方提交的施工日志：记录施工过程中的重要事件、问题及处理措施。

9.乙方提交的工程进度报告：包括但不限于施工进度、质量、安全等方面的报告。

10.乙方提交的工程结算报告：详细列出工程量、材料、设备、人工等费用。

11.乙方提交的保修承诺书：明确保修范围、期限和保修责任。

12.甲方提供的验收标准：包括但不限于质量、安全、环保等方面的验收标准。

13.双方协商确定的补充协议：包括但不限于合同