2025建筑工程合同审批报告表

2025建筑工程合同审批报告表合同编号：签订地点：签订日期：本合同由以下双方于年月日在签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟将建筑工程发包给乙方，乙方同意按照合同约定完成该工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：（详细描述工程范围，包括但不限于土建工程、安装工程等）1.4工程规模：1.5工程质量标准：（需明确国家标准、行业标准或甲方特别要求）第二条合同工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3总工期：日历天2.4工期顺延情况：a)因不可抗力事件导致的停工；b)甲方未能按时提供施工图纸、材料或支付进度款；c)乙方原因导致的停工。第三条合同价款与支付3.1合同总价款：人民币元（大写：）3.2付款方式：a)预付款：合同签订后日内支付合同总价款的%；b)进度款：按工程进度支付，具体比例为；c)竣工验收款：工程竣工验收通过后支付合同总价款的%；d)质量保证金：合同总价款的%，于质保期满后无质量问题支付。3.3付款时间：甲方应于每月日前审核乙方提交的月度进度报表，并于审核通过后日内支付相应款项。第四条工程质量与验收4.1工程质量要求：a)符合国家及地方颁发的建筑工程质量标准；b)达到（如设计文件、样板工程等）的质量要求。4.2验收标准：a)分部工程验收：由甲方、乙方及监理单位共同参与，需达到国家规定的合格标准；b)竣工验收：由甲方组织，需通过相关部门的综合验收并取得合格证书。4.3质保期限：自工程竣工验收合格之日起年。质保期内出现质量问题，乙方应于接到通知后小时内到场修复。第五条双方权利与义务甲方权利与义务：5.1负责提供施工场地、施工图纸及技术资料；5.2负责协调与工程相关的政府部门及周边关系；5.3按合同约定支付工程款项；5.4及时组织工程验收并办理结算手续。乙方权利与义务：5.5按合同约定完成施工任务，确保工程质量达到约定标准；5.6按时提交施工进度报表及竣工验收资料；5.7负责施工现场的安全管理，确保施工期间无重大安全事故；5.8负责施工人员的工资支付及社会保险。第六条变更与签证6.1工程变更：a)甲方有权提出设计变更，但需以书面形式通知乙方；b)变更导致的工程量增减或费用变化，双方应另行协商并签订补充协议。6.2现场签证：a)因甲方原因导致的停工或窝工，甲方应补偿乙方相应损失；b)签证单需由甲乙双方签字确认，并作为结算依据。第七条违约责任7.1甲方违约责任：a)未能按合同约定支付工程款，每逾期一日，按未支付金额的‰支付违约金；b)因甲方原因导致工程停工，甲方应赔偿乙方相应损失。7.2乙方违约责任：a)未能按合同工期完成工程，每逾期一日，按合同总价款的‰支付违约金；b)工程质量未达到约定标准，乙方应返工至合格，并承担相关费用。第八条争议解决8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；8.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；9.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；9.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：乙方（盖章）：法