2025隧道开挖工程劳务施工合同

2025隧道开挖工程劳务施工合同第一条工程概况1.1工程名称：2025隧道开挖工程1.2工程地点：1.3工程内容：隧道开挖、支护及辅助工程，具体内容详见施工图纸和工程量清单。1.4工程规模：隧道总长度为米，开挖断面为平方米，具体参数以设计文件为准。1.5承包方式：劳务分包（含部分小型机具租赁）。第二条合同工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3总工期：日历天（包括法定节假日及不可抗力因素）。2.4工期顺延条件：因发包方原因、设计变更、不可抗力等因素导致的停工，经发包方确认后可顺延工期。第三条质量标准3.1质量目标：符合《铁路隧道施工质量验收标准》（TB10386-2025）、《公路隧道施工技术规范》（JTG642-2025）及相关行业标准。3.2验收标准：以设计文件、施工图纸、技术规范及合同约定为准，验收合格后方可进入下一道工序。3.3质量保证措施：承包方应建立完善的质量保证体系，配备专职质检人员，严格执行“三检制”（自检、互检、交接检）。第四条合同价款4.1合同总价：万元（大写：），最终结算以实际施工工程量为准。4.2计价方式：按综合单价包干，单价清单详见附件1。4.3计价依据：以设计图纸、工程量清单、施工方案及合同约定为依据，单价包含人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润及税金等。第五条付款方式5.1进度款支付：按月支付，每月日前承包方提交当月完成工程量签证，经发包方审核后于次月日前支付%进度款。5.2竣工结算：工程竣工验收合格后日内，承包方提交结算资料，发包方日内审核完毕，日内支付至结算总价的%。5.3质保金：结算总价的%作为质保金，质保期为年，质保期满且工程无质量问题后无息退还。第六条双方的权利与义务6.1发包方的权利与义务6.1.1按时提供施工图纸、技术交底及相关文件，组织图纸会审和技术交底。6.1.2按时支付工程款，保证承包方正常施工。6.1.3指派现场代表（姓名：，职务：）负责协调管理，对施工质量、进度、安全进行监督。6.1.4提供施工场地及必要的临时设施，协调周边关系，确保施工顺利进行。6.1.5按时组织工程验收，及时反馈验收意见。6.2承包方的权利与义务6.2.1按合同约定的工期、质量要求完成施工任务，服从发包方统一管理。6.2.2严格遵守安全操作规程，确保施工安全，负责施工现场的文明施工和环境保护。6.2.3负责施工过程中所需劳动力、小型机具及辅材的组织和管理。6.2.4配合发包方进行质量检查，及时整改质量问题。6.2.5有权要求发包方按时支付工程款，对发包方的违约行为保留追究责任的权利。第七条安全施工与事故处理7.1安全目标：零事故、零伤亡，确保安全施工。7.2安全责任：承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，采取有效措施防止各类安全事故的发生。7.3事故处理：如发生安全事故，承包方应立即采取有效措施进行救援，并在小时内书面报告发包方。事故责任及费用由责任方承担。7.4保险：承包方应为其施工人员购买意外伤害保险，相关费用包含在合同价款中。第八条材料与设备8.1材料供应：主材由发包方提供，辅材由承包方负责，具体详见附件2。8.2设备管理：承包方负责小型机具的采购、租赁、维修及管理，大型机械由发包方提供，承包方负责操作。8.3材料验收：承包方应按规范要求对进场材料进行验收，不合格材料不得用于施工。第九条变更与签证9.1设计变更：因设计变更导致的工程量增减，承包方应及时提交签证申请，经发包方审核后调整合同价款。9.2签证程序：签证申请应在变更发生后日内提交，逾期不予受理。9.3签证内容：签证应包括变更原因、工程量变化、费用变化及相关证明材料，经双方签字确认后生效。第十条违约责任10.1承包方违约10.1.1因承包方原因导致工期延误，每延误一日罚款元，累计计算。10.1.2因承包方原因导致工程质量不合格，承包方应返工并承担返工费用。10.1.3承包方擅自分包或转包工程，发包方有权解除合同，承包方承担%的违约金。10.2发包方违约10.2.1因发包方原因导致工程款支付延误，每延误一日赔偿承包方元，累计计算。10.2.2因发包方原因导致停工，工期相应顺延，发包方承担承包方的窝工损失。10.2.3发包方未按合同约定履行义务，承包方有权要求赔偿并解除合同。第十一条争议解决11.1如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同份数：本合同一式份，发包方份，承包方份，具有同等法律效力。12.2合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且款项结清之日终止。12.3补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。发包方（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字）：地址：联系方式：日期：年月日承包方（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字）：地址：联系方式：