2025项目部混凝土工程施工班组承包合同

2025项目部混凝土工程施工班组承包合同本合同由以下双方于年月日签订：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就2025项目部混凝土工程施工承包事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：2025项目部混凝土工程1.2工程地点：1.3建筑面积：平方米1.4结构形式：1.5承包范围：1.6承包内容：混凝土原材料采购、运输、搅拌、浇筑、振捣、养护及后续缺陷修复等。1.7计划开工日期：年月日1.8计划竣工日期：年月日第二条承包方式与合同价款2.1承包方式：包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工。2.2合同单价：混凝土工程施工单价为元/立方米，最终结算以实际完成工程量为准。2.3合同总价：暂定为人民币（大写）元（￥元）。2.4本合同价格不含税金，税金由甲方另行支付。2.5若乙方原因导致工程量变更，合同价格不做调整；若甲方原因导致工程量变更，则按实际完成量结算。第三条工程质量3.1乙方必须严格按照国家现行的施工质量验收规范、设计图纸及相关技术要求进行施工。3.2乙方在施工过程中必须接受甲方、监理单位及工程质量监督部门的检查和监督，对不符合质量要求的部位及时整改。3.3混凝土强度必须达到设计要求，试块制作及试验费用由乙方承担。3.4若乙方施工的混凝土工程出现质量问题，乙方应承担返工或修复的全部费用，并赔偿甲方遭受的损失。3.5本工程的质量目标为：合格工程，争创优质工程。第四条工期管理4.1乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。4.2因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元。4.3若因不可抗力、设计变更、甲方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期顺延。4.4乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审核后执行。第五条安全管理5.1乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工安全。5.2乙方应为全体施工人员购买人身意外伤害保险，并提供相关证明。5.3乙方应制定安全操作规程，配备专职安全员，定期进行安全检查和培训。5.4若施工过程中发生工伤事故，乙方承担全部责任及费用。5.5乙方应接受甲方的安全检查和监督，对甲方提出的安全隐患及时整改。第六条文明施工与环境保护6.1乙方应采取有效措施，确保施工现场整洁、有序，符合文明施工要求。6.2乙方应妥善处理施工过程中产生的建筑垃圾和固体废弃物，不得随意丢弃。6.3乙方应采取措施控制施工过程中产生的噪音、扬尘，减少对周边环境的影响。6.4乙方应合理使用水、电等资源，杜绝浪费。第七条材料与设备管理7.1乙方负责所有施工材料的采购、运输及保管，材料质量必须符合国家及地方标准。7.2乙方采购的材料必须提供产品合格证、检验报告等证明文件，并经甲方验收合格后方可使用。7.3乙方使用的施工设备必须性能良好，符合安全要求，并持有有效的检验合格证书。7.4乙方负责设备的日常维护和保养，确保设备正常运转。第八条工程款支付8.1本合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款。8.2每月日前，乙方提交本月已完成工程量报告，经甲方审核后支付进度款的%。8.3工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的%。8.4工程竣工结算完成后，甲方支付至结算总价的%，剩余%作为质保金。8.5质保金在竣工验收合格满年后无质量问题无息退还。8.6乙方收款前必须向甲方提供合法有效的发票。第九条变更与签证9.1施工过程中，若发生设计变更，乙方必须严格按照变更通知施工。9.2因变更导致的工程量增减，双方协商确认后，按实际工程量结算。9.3签证单必须在签证事项发生后日内提交，逾期不予认可。第十条质量保修10.1本工程的质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。10.2在保修期内，若工程出现质量问题，乙方应在接到通知后小时内到达现场处理。10.3乙方未能及时处理的质量问题，甲方有权委托第三方维修，费用从质保金中扣除。第十一条违约责任11.1乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，乙方承担由此造成的损失。11.2乙方在施工过程中偷工减料或使用不合格材料，甲方有权要求乙方返工，并处以合同总价%的违约金。11.3因乙方原因导致工程停工或窝工，乙方应赔偿甲方遭受的损失。11.4甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，甲方应承担停工期间的损失。第十二条争议解决12.1本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。13.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：签订日期：