2025水利工程施工合同(河道整治)

2025水利工程施工合同(河道整治)（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规，以及结合本工程的具体情况，经友好协商，达成如下协议，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：2025年河道整治工程。1.2工程地点：市区/县。1.3工程内容：河道整治，包括但不限于河道疏浚、护岸建设、截流处理、生态修复等。1.4工程范围：具体以发包人提供的设计图纸和工程量清单为准。1.5工程规模：河道总长度公里，整治宽度米，护岸长度米，疏浚量立方米。第二条承包范围2.1承包人按照发包人提供的设计文件和工程量清单的要求，完成河道整治工程的所有施工内容，包括但不限于以下工作：河道疏浚：清理河道淤泥、障碍物，达到设计深度和宽度。护岸工程：按照设计图纸进行护岸结构施工，包括基础开挖、砼浇筑等。截流处理：建设截流设施，确保河道水流顺畅。生态修复：进行河道绿化、植被恢复等生态修复工作。2.2承包人应严格按照设计图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量和进度。第三条合同工期3.1本工程合同工期为日历天，计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。3.2承包人应在合同签订后日内编制详细的施工进度计划报发包人批准，施工进度计划应符合合同工期要求，并作为施工过程中的控制依据。3.3遇下列情况，经发包人书面确认，工期可相应顺延：因发包人原因导致的施工延误，如设计变更、图纸延误、材料供应不及时等。不可抗力因素，如地震、台风、洪水等自然灾害。因政府行为导致的停工，如施工许可证未及时办理等。第四条合同价款4.1本工程合同价款为人民币（大写）元，（小写）￥元。该价款已包含完成全部承包范围内的工程所需的材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等一切费用。4.2合同价款的调整：因设计变更、工程量增减、材料价格波动等原因导致的费用变化，按双方确认的签证单或设计变更文件执行。调整的价款应严格依据国家或地方的定额标准和市场行情进行计算。4.3工程结算：工程竣工验收合格后，承包人应在日内提交完整的结算资料，发包人在收到结算资料后日内完成审核。结算金额以发包人委托的造价咨询机构最终审定的结果为准。第五条双方责任和义务发包人的责任和义务5.1.1发包人应在合同签订后日内向承包人提供完整的施工图纸、技术规范和相关施工文件，并对承包人进行设计交底。5.1.2发包人负责办理施工所需的各类手续，包括但不限于施工许可证、临时用地审批等，并承担相关费用。5.1.3发包人应按合同约定及时支付工程款，并对承包人的施工进度和质量进行监督。5.1.4发包人负责协调处理施工过程中与周边单位、居民的关系，确保施工顺利进行。承包人的责任和义务5.2.1承包人应严格按照国家相关法律法规及工程施工规范进行施工，保证工程质量和施工安全。5.2.2承包人应保证施工进度，按时完成合同约定的工期，并对因自身原因导致的工期延误承担违约责任。5.2.3承包人应做好施工现场的环境保护和文明施工工作，避免对周边环境造成污染。5.2.4承包人应负责工程的保修工作，在工程竣工验收合格后，提供质量保修证书，并在保修期内及时处理质量问题。第六条工程价款支付6.1预付款支付：合同签订后日内，发包人向承包人支付合同价款的%作为预付款。6.2工程进度款支付：在承包人完成阶段性施工任务并经发包人验收合格后，发包人支付该阶段工程价款的%。6.3工程款支付条件：承包人应按发包人的要求提交相应的工程进度报告和工程款支付申请表。付款前，承包人需提供相应的增值税专用发票。6.4验收合格后的尾款支付：工程竣工验收合格后，发包人在收到承包人提交的结算资料并审核通过后，支付剩余的工程款。6.5质量保修金：合同价款的%作为质量保修金，在保修期满后支付，保修期间如发生质量问题需扣除相应维修费用。第七条材料设备供应7.1承包人负责采购和供应本工程所需的全部材料和设备，发包人负责提供主要材料的清单及技术要求。7.2承包人采购的材料和设备必须符合设计要求和国家标准，提供质量证明文件。发包人有权对材料进行检验，检验不合格的材料不得使用。7.3发包人提供的材料和设备，承包人应妥善保管，如因保管不善造成损失或损坏，承包人应承担赔偿责任。第八条工程质量与验收8.1工程质量标准：本工程施工质量必须符合国家现行的《水利水电工程质量管理规定》、《堤防工程施工质量检验与评定标准》等相关标准和规范，达到等级。8.2隐蔽工程验收：承包人在隐蔽工程隐蔽前小时以书面形式通知发包人进行检查，发包人应在接到通知后小时内进行验收。8.3竣工验收：工程完工后，承包人应在日内向发包人提交竣工验收申请报告，并提供完整的竣工资料和竣工图。8.4验收依据：竣工验收以国家相关标准、设计文件、合同约定及施工过程中的签证文件为依据。8.5验收不合格处理：验收不合格的工程，承包人应按发包人的要求进行返工或修复，返工或修复的费用由承包人承担。第九条安全文明施工9.1承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，制定安全施工方案，并采取有效的安全防护措施，确保施工人员和周边居民的安全。9.2承包人应为施工现场的所有人员购买相应的保险，包括但不限于工伤保险、意外伤害保险，并在施工现场设置明显的安全警示标志。9.3承包人应采取有效措施控制施工现场的扬尘、噪音和环境污染，确保符合国家环保标准。9.4承包人违反安全文明施工规定的，发包人有权要求其整改，并承担由此造成的损失。第十条违约责任10.1承包人违约责任：因承包人原因导致工期延误的，每延误一天，承包人应向发包人支付合同价款的‰作为违约金。工程质量不符合合同要求的，承包人应返工整改，返工费用由承包人承担，赔偿造成的损失。10.2发包人违约责任：因发包人原因导致工程款支付延误的，每延误一天，发包人应向承包人支付应付金额的‰作为违约金。因发包人原因导致施工无法进行的，工期相应顺延，发包人应承担由此造成的损失。10.3双方任何一方违约，导致对方遭受经济损失的，违约方应赔偿对方的直接和间接损失。第十一条争议解决11.1本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1通知方式：本合同履行过程中所有通知、文件应以书面形式送达对方，并经对方签收后方为有效。12.2合同份数：本合同一式份，发包人和承包人各执份，具有同等法律效力。12.3合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.4合同修改：本合同的任何修改必须经双方协商一致，并以书面形式确认后方可生效。12.5补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.6