建设工程量清单合同

建设工程量清单合同编号：__________

甲方（建设单位）：__________

乙方（施工单位）：__________

甲方地址：__________

乙方地址：__________

合同目的：根据甲乙双方就某建设工程项目的协商，为明确双方的权利、义务和责任，特订立本合同。

合同背景：鉴于甲方需新建一栋__________（建筑物名称），乙方具备相关资质和能力，双方经协商一致，决定就本建设工程项目签订本合同。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应按照合同约定的时间、地点提供施工场地，确保场地具备施工条件，并承担由此产生的相关费用。

2.甲方应按照合同约定的时间向乙方支付工程进度款，并保证支付方式的合法性和及时性。

3.甲方应按照合同约定提供必要的施工图纸、技术资料和设计变更通知，确保乙方按照要求进行施工。

4.甲方应配合乙方进行工程验收，对验收合格的工程予以接收，并在验收合格后支付剩余工程款。

5.甲方应承担因自身原因导致的工程延期责任，并按照合同约定支付延期违约金。

6.甲方应承担因自身原因导致的工程停工责任，并按照合同约定支付停工违约金。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照合同约定的时间、地点及施工图纸、技术资料进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和要求。

2.乙方应按照甲方要求，及时调整施工计划，确保工程进度符合合同约定。

3.乙方应确保施工过程中安全生产，遵守国家安全生产法律法规，对施工过程中发生的事故承担相应的责任。

4.乙方应按照合同约定，对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，不得污染环境。

5.乙方应按照合同约定，对施工过程中产生的噪音、粉尘等污染进行控制，减少对周边环境的影响。

6.乙方应按照合同约定，对施工过程中发生的质量问题进行整改，确保工程达到合同约定的质量标准。

7.乙方应按时提交工程竣工报告，配合甲方进行工程验收，并对验收合格后的工程承担保修责任。

双方的权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，并对施工质量、进度进行监督。

2.甲方有权要求乙方对施工过程中发生的问题进行整改，确保工程达到合同约定的质量标准。

3.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点进行施工，并对施工进度进行监督。

乙方权利：

1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、技术资料和设计变更通知。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、地点提供施工场地，并承担由此产生的相关费用。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款，并保证支付方式的合法性和及时性。

合同金额与支付方式：

本合同的总金额为人民币__________元整（大写：__________元整），以下简称“合同总价”。

支付方式如下：

1.预付款：合同签订后，乙方应在甲方提供的施工场地具备施工条件前，收到甲方支付的预付款，预付款金额为合同总价的__________%，即人民币__________元整。

2.进度款：在工程进度达到合同约定的节点时，乙方应向甲方提交相应的进度款申请，甲方应在收到乙方申请后__________个工作日内，按照以下比例支付进度款：

-工程完成__________%，支付进度款金额为合同总价的__________%，即人民币__________元整；

-工程完成__________%，支付进度款金额为合同总价的__________%，即人民币__________元整；

-以此类推，直至工程全部完成。

3.结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方应在甲方签发工程验收合格证明后__________个工作日内，向甲方提交结算款申请，甲方应在收到申请后__________个工作日内支付结算款，结算款金额为合同总价减去已支付进度款和预付款后的余额。

4.保修金：合同总价中包含__________%的保修金，甲方在支付结算款时扣除保修金，保修金在保修期满后无息退还乙方。

5.额外费用：因不可抗力、设计变更、甲方要求增加工程量等原因产生的额外费用，双方应另行协商确定，并在合同总价中予以体现。

支付条件：

1.甲方支付款项前，乙方应提供相应的发票、工程进度报告、验收报告等相关文件。

2.甲方支付款项后，乙方应及时提供相应的收据。

3.若甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日__________%计算，自应付款项到期之日起至实际支付之日止。

6.甲方有权根据工程实际情况，对支付进度和比例进行调整，但调整后的支付条件不得低于合同约定标准。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

a.若甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日__________%计算，自应付款项到期之日起至实际支付之日止。

b.若甲方未按合同约定提供施工图纸、技术资料或设计变更通知，导致工程延期，甲方应承担相应的延期责任，并支付延期违约金。

c.若甲方未按合同约定提供施工场地，导致工程无法正常进行，甲方应承担由此产生的损失和费用。

2.乙方违约责任：

a.若乙方未按合同约定的时间、地点及施工图纸、技术资料进行施工，导致工程延期，乙方应承担相应的延期责任，并支付延期违约金。

b.若乙方施工过程中出现质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

c.若乙方未按合同约定对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，导致环境污染，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

二、争议解决

1.争议解决方式：本合同项下发生的争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.仲裁：双方也可以选择仲裁作为争议解决方式。任何一方均有权将争议提交至__________仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。

3.适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

4.管辖法院：如选择诉讼解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，该法院对争议案件具有管辖权。

三、违约赔偿

1.若一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.违约赔偿的具体数额应根据违约行为对守约方造成的实际损失来确定，并应充分考虑到合同目的和双方利益平衡。

3.本合同项下的违约赔偿，除法律另有规定外，不得免除违约方的赔偿责任。

附则：

一、生效条件

1.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同生效前，甲乙双方应按照合同约定完成所有必要的准备工作，包括但不限于提供施工场地、支付预付款等。

3.本合同的生效不以任何第三方同意或批准为条件。

二、有效期

1.本合同的有效期为__________年，自合同生效之日起计算。

2.合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期__________年，除非一方提前__________个月书面通知对方终止合同。

三、变更和终止条款

1.合同的任何变更必须以书面形式进行，并由甲乙双方共同签署，否则任何变更均不具有法律效力。

2.以下情况可导致合同的终止：

a.双方协商一致，签订书面终止协议；

b.因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认后终止；

c.一方严重违约，另一方在通知违约方后__________个工作日内未采取补救措施或未履行合同；

d.合同约定的其他终止条件。

3.合同终止后，双方应按照合同约定进行工程验收，并对已完成的工程进行结算。

四、通知

1.除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方在合同中指定的地址。

2.通知自送达对方或对方指定的接收人时起生效。

五、其他

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并作为甲乙双方之间就本合同项下权利、义务的完整协议。

附件：

1.需求文档：包括项目背景、建设规模、功能需求、性能指标等详细描述，由甲方提供。

2.设计方案：包含建筑、结构、电气、给排水、暖通等专业的设计方案，由乙方提供。

3.技术规格：详细列出工程所需材料、设备的技术参数和规格要求，由甲方或乙方提供。

4.工程量清单：详细列出工程项目的各项工程量，包括分部分项工程量、措施项目等，由乙方提供。

5.合同图纸：包括施工图、设计变更图等，由乙方提供。

6.相关证件复印件：包括但不限于施工许可证、资质证书、安全生产许可证、保险证明等，由甲乙双方提供。

7.质量保证书：由乙方承诺工程质量，并保证在合同规定的保修期内承担保修责任。

8.进度计划表：详细列出工程项目的施工进度安排，由乙方提供。

9.预算书：包括工程项目的总预算、分项预算等，由乙方提供。

10.其