墙体粉刷施工合同范本

墙体粉刷施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：×××有限公司

甲方地址：××省××市××区××路××号

甲方法定代表人/负责人：×××

甲方联系方式：电话：××××××××，邮箱：××××××××

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：×××建筑装饰工程有限公司

乙方地址：××省××市××区××路××号

乙方法定代表人/负责人：×××

乙方联系方式：电话：××××××××，邮箱：××××××××

合同简介：

甲方为提升公司形象，改善办公环境，决定对办公楼进行墙体粉刷施工。乙方具有专业的墙体粉刷施工团队和丰富的施工经验，甲方经过综合评估后，选择乙方作为墙体粉刷施工的供应商。双方本着平等互利的原则，就墙体粉刷施工事宜达成一致，签订本合同。本合同的签订旨在明确双方的权利和义务，确保施工过程的顺利进行，按时完成施工任务，并保证施工质量。

本合同的签订是基于双方对彼此信誉和能力的认可，以及对合同履行过程中可能出现的风险进行充分评估的基础上进行的。双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，共同维护双方的合法权益。在本合同的履行过程中，如遇到不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应立即协商解决，并根据实际情况采取相应的措施。

本合同的签订标志着甲方和乙方正式确立了墙体粉刷施工的合作关系。通过本合同的履行，甲方将获得专业、高效、质量可靠的墙体粉刷服务，提升公司的整体形象和办公环境；乙方则通过提供优质的服务，赢得甲方的信任和口碑，进一步拓展业务范围。双方应共同努力，确保本合同的顺利履行，实现互利共赢。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了规范甲方与乙方之间的墙体粉刷施工行为，明确双方的权利和义务，确保施工过程的顺利进行，按时完成施工任务，并保证施工质量。

合同范围包括：

1.乙方根据甲方的要求，对甲方提供的办公楼进行墙体粉刷施工。

2.乙方应按照本合同约定的时间和质量要求完成施工任务。

3.甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。

4.甲方应按照约定支付乙方的施工费用。

第二条定义

1.甲方：指×××有限公司，以下简称“委托方”。

2.乙方：指×××建筑装饰工程有限公司，以下简称“施工方”。

3.墙体粉刷：指对墙体进行表面处理，包括打磨、清洁、涂刷涂料等工作。

4.施工质量：指施工过程中，乙方按照约定的质量标准进行的施工。

5.施工费用：指乙方完成墙体粉刷施工工作所应得的报酬。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方应向乙方提供施工场地，确保施工场地安全、整洁，并提供乙方施工所需的水源、电源等必要条件。

（2）甲方有权要求乙方按照约定的时间和质量要求完成施工任务。

（3）甲方应在合同约定的时间内支付乙方的施工费用。

（4）甲方应协助乙方处理施工过程中可能出现的与第三方的问题。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地和必要条件。

（2）乙方应按照约定的时间和质量要求完成施工任务，确保施工质量符合合同约定的标准。

（3）乙方应在合同约定的时间内完成施工，如有特殊情况导致无法按时完成，应及时通知甲方，并协商延期。

（4）乙方应保证施工过程中安全无事故，如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担全部责任。

（5）乙方应按照约定向甲方提供施工进度报告和施工验收资料。

（6）乙方应在合同约定的时间内按照约定标准完成施工，如有违约，应承担违约责任。

第四条价格与支付条件

1.乙方向甲方提供的墙体粉刷施工服务，按照双方约定的单价和工程总量计算施工费用。

2.单价及工程总量由双方在合同签订前进行充分沟通和协商，并在合同中明确。

3.甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付乙方施工费用。

4.付款方式：本合同采用分期付款方式，具体付款比例和时间由双方在合同中约定。

5.付款时间：甲方应在乙方完成施工并经过验收合格后支付约定的施工费用。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为××个月。

2.乙方应在合同约定的时间内完成施工，如因乙方原因导致延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方应在合同约定的时间内支付施工费用，如甲方逾期支付，应承担逾期付款的违约责任。

4.双方应按照合同约定的时间和质量要求履行各自的义务。

第六条违约责任

1.乙方未按照约定的时间和质量要求完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的××%。

2.乙方施工质量不符合约定的，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。

3.甲方未按照约定时间支付施工费用的，应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金为应付款项的××%。

4.甲方未按照约定提供施工条件的，乙方有权要求甲方履行合同约定，并有权要求甲方支付因此产生的费用。

5.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，并根据实际情况采取相应的措施。

6.双方的其他违约行为，按照合同约定或者法律法规的规定承担相应的违约责任。

7.双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违反合同约定，导致另一方损失的，违约方应承担赔偿责任。

8.双方因履行本合同发生的纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政策变化等）。

2.发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并尽最大努力采取措施减少损失。

3.遭受不可抗力影响的一方应提供相关证明文件，包括不可抗力事件的证明和损失情况的说明。

4.遭受不可抗力影响的一方免于承担因不可抗力导致无法履行或部分履行合同的责任。

5.遭受不可抗力影响的一方应与对方协商，根据不可抗力事件的影响，决定合同的继续履行、部分履行或终止履行。

6.双方应按照本合同约定的联系方式及时沟通，共同评估不可抗力事件对合同履行造成的影响，并采取相应的措施。

第七条争议解决

1.双方因履行本合同发生的纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.双方同意，任何争议均应根据中国的法律进行解释和适用。

3.双方同意，在任何争议发生时，继续保持履行本合同的其他条款的有效性，除非双方另有约定。

4.双方应尽力避免诉讼或仲裁费用的高额发生，并应尽最大努力通过协商和调解解决任何争议。

5.如果双方在争议发生后的××小时内未能解决，则任何一方均可将争议提交仲裁或诉讼。

6.双方同意选择××仲裁委员会进行仲裁，或选择××法院进行诉讼。

7.在争议解决过程中，双方应继续履行本合同的其余条款，除非有法律规定或仲裁/法院裁决。

8.双方同意，仲裁裁决或法院判决对双方均有约束力，双方应遵守并执行相应的裁决或判决。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应通过合同约定的联系方式进行沟通和通知。任何一方发出的通知，应以书面形式进行，并通过邮递、电子邮件或其他双方同意的方式发送。

2.合同变更：除非双方另有约定，本合同的任何变更或补充均应以书面形式进行，并由双方签字或盖章确认。

3.合同终止条件：本合同在以下情况下可以终止：

a.双方协商一致解除合同；

b.双方履行完毕合同约定的义务；

c.不可抗力事件导致合同无法履行，且双方无法协商解决；

d.法律、法规或行政命令要求终止合同；

e.法院或仲裁机构裁决终止合同。

4.合同终止后的处理：合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成与合同终止相关的善后工作，包括但不限于清理施工场地、交付施工成果等。

5.合同终止不影响双方因合同履行所产生的一切权利和义务，除非双方另有约定。

第九条附则

1.附录：本合同附件为合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。附件包括但不限于施工图纸、技术规范、施工进度计划等。

2.附件的变更或补充：附件的变更或补充应符合本合同的变更或补充规定。