公路养护施工合同范本

公路养护施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称：XX省XX市XX县公路管理局，地址：XX省XX市XX县XX路XX号，法定代表人人：XX，联系方式：13XXXXXXXXX。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称：XX公路养护工程有限公司，地址：XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：XX，联系方式：13XXXXXXXXX。

合同简介：

鉴于甲方作为公路管理局，有公路养护的职责和需求，而乙方具有专业的公路养护技术和经验，因此，双方本着平等互利的原则，就甲方公路的养护施工事宜达成合同协议，由乙方负责甲方的公路养护工作。

本合同的签订是为了确保甲乙双方在公路养护施工过程中的权益，明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，达到预期的养护效果。同时，本合同也是根据我国相关法律法规的要求，确保合同的合法性和有效性。

本合同的施工范围包括甲方所辖的XX条公路，总长约XX公里。工程内容主要包括路面清扫、路面修补、排水系统维护、交通安全设施检查和维护等。

合同期限为自合同签订之日起至XX年XX月XX日止。乙方应在此期间完成所有的养护施工任务。

乙方应按照合同约定的内容和标准，完成公路养护施工任务，确保公路的安全和畅通。同时，乙方应承担因施工原因导致的甲方损失的责任。

甲方应按照合同约定的价格和支付条件，向乙方支付养护施工费用。同时，甲方应提供乙方施工所需的现场条件和必要的协助。

如乙方不能按照合同约定的时间完成养护施工任务，应向甲方支付违约金，违约金的标准为合同金额的5%。

如因不可抗力的原因导致乙方不能按照合同约定的时间完成养护施工任务，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。甲方应根据实际情况给予乙方必要的延长工期和费用补偿。

如合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（买方/出租方/委托方）：

________年________月________日

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

________年________月________日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了确保甲乙双方在公路养护施工过程中的权益，明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，达到预期的养护效果。合同范围包括甲方所辖的XX条公路，总长约XX公里的养护施工任务，工程内容主要包括路面清扫、路面修补、排水系统维护、交通安全设施检查和维护等。

第二条定义

在本合同中，以下术语的含义如下：

1.甲方：指XX省XX市XX县公路管理局，地址：XX省XX市XX县XX路XX号，法定代表人人：XX。

2.乙方：指XX公路养护工程有限公司，地址：XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：XX。

3.养护施工：指对甲方所辖公路进行的路面清扫、路面修补、排水系统维护、交通安全设施检查和维护等工作。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的内容和标准，完成公路养护施工任务。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合要求。

3.甲方应按照合同约定的价格和支付条件，向乙方支付养护施工费用。

4.甲方应提供乙方施工所需的现场条件和必要的协助。

5.甲方应协助乙方处理施工过程中的相关手续和协调工作。

乙方的权利与义务：

1.乙方应按照合同约定的内容和标准，完成公路养护施工任务，确保公路的安全和畅通。

2.乙方应按照甲方的要求，提供施工进度报告和技术资料。

3.乙方应承担因施工原因导致的甲方损失的责任。

4.乙方应遵守国家和地方的法律法规，保证施工过程中的安全和环保。

5.乙方应承担合同施工过程中的全部费用，包括但不限于人力、材料、设备等。

第四条价格与支付条件

1.乙方应按照甲乙双方确认的工程量和单价，计算出合同总价，并提交甲方审核。

2.甲方审核通过后，双方签订《公路养护施工合同》，甲方按照合同约定的价格向乙方支付养护施工费用。

3.支付方式：甲方通过银行转账的方式向乙方支付合同款项。

4.支付时间：甲方在收到乙方提交的工程进度报告和验收合格证明后，按照合同约定的付款比例和时间进行支付。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

2.乙方应自合同生效之日起____日内，完成施工准备工作，并开始施工。

3.乙方应自施工开始之日起，按照约定的工期和质量要求，完成养护施工任务。

4.甲方应自合同生效之日起，按照约定的时间和方式，向乙方支付合同款项。

第六条违约责任

1.如乙方未按照合同约定的内容和标准完成养护施工任务，甲方有权要求乙方在规定时间内整改，并按照合同约定支付违约金。

2.如乙方延迟完工，乙方应按照延迟部分工程金额的__%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此产生的损失。

3.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同款项，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。

4.如甲方延迟支付合同款项，甲方应按照延迟支付部分金额的__%向乙方支付违约金，且乙方有权解除合同，并要求甲方承担因此产生的损失。

5.除上述违约情形外，任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，赔偿金的标准为损失金额的__%。

6.双方应严格履行合同约定的义务，如因一方违约导致合同解除的，解除合同后，乙方应按照实际完成的工程量和约定的单价，向甲方支付养护施工费用。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、台风、洪水等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）和政府行为（如法律、政策变化等）。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料。

3.受不可抗力影响的一方应尽力克服不可抗力事件的影响，减少损失，并在不可抗力事件结束后，尽快恢复施工。

4.如果不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商确定合同的继续履行、变更或解除事宜。

5.因不可抗力事件导致的合同履行延误，乙方不承担违约责任。但如果不可抗力事件持续时间超过__个月，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此产生的损失。

第八条争议解决

1.双方应本着平等、自愿、诚实、信用的原则履行本合同，维护双方合法权益。

2.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼是解决争议的最终方式，双方在诉讼过程中应遵守法院的审判纪律，履行法院的判决、裁定。

4.在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行合同约定的其他义务，不得影响合同的履行。

5.双方在解决争议过程中所支出的费用（包括但不限于律师费、差旅费等），由败诉方承担。如果双方达成调解，根据调解协议产生的费用按照双方约定分担。

第九条其他条款

1.通知方式：双方之间的通知、函件等应以书面形式进行，并加盖公章或法定代表人签名。通知发送至对方合同中注明的地址和联系方式，视为有效送达。

2.合同变更：本合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。

3.合同终止条件：除非合同约定或法律规定的终止条件出现，否则双方应继续履行合同约定的义务。合同终止后，乙方应按照甲方要求，完成剩余工程的施工。

4.合同解除：一方违反合同约定，导致合同无法履行，对方有权解除合同。解除合同后，乙方应按照实际完成的工程量和约定的单价，向甲方支付养护施工费用。

5.本合同的任何条款均不得转让给第三方，除非双方另有约定。

第十条附则

1.本合同附录包括：工程量清单、施工图纸、技术规范等。附录