施工承包与分包的法律条款

施工承包与分包的法律条款编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）名称：__________

甲方地址：__________

乙方（以下简称“分包方”）名称：__________

乙方地址：__________

鉴于承包方拟在某工程项目中承担施工责任，为明确双方在施工过程中的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方友好协商，特订立本合同。

本合同旨在明确承包方与分包方在施工过程中的合作关系，确保工程项目的顺利进行，实现双方利益的最大化。

双方的责任和义务：

一、承包方责任和义务：

1.承包方应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

2.承包方应按照合同约定，向分包方提供施工图纸、技术资料、施工场地等相关信息。

3.承包方应按时支付分包方工程款，并按照合同约定支付相关费用。

4.承包方应负责协调施工过程中与相关部门、单位的关系，确保施工顺利进行。

5.承包方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。

二、分包方责任和义务：

1.分包方应按照承包方提供的施工图纸、技术资料等，按时、按质完成分包工程。

2.分包方应保证分包工程的质量，对因自身原因造成的质量不合格负责。

3.分包方应按照合同约定，向承包方提供施工进度、质量等相关报告。

4.分包方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。

5.分包方应按照合同约定，配合承包方进行工程验收。

6.分包方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。

三、双方权利：

1.承包方有权要求分包方按照合同约定，按时、按质完成分包工程。

2.承包方有权对分包方的施工质量、进度进行监督检查。

3.承包方有权要求分包方提供施工进度、质量等相关报告。

4.分包方有权要求承包方按照合同约定支付工程款及相关费用。

5.分包方有权要求承包方提供施工图纸、技术资料等。

四、双方义务：

1.承包方有义务按照合同约定，提供施工图纸、技术资料等。

2.承包方有义务按时支付分包方工程款及相关费用。

3.分包方有义务按照合同约定，按时、按质完成分包工程。

4.分包方有义务遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。

5.双方有义务在合同履行过程中，保持良好的沟通与协作。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本合同的总金额为人民币__________元整（大写：__________元整），以下简称“合同总价”。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后__________日内，分包方应向承包方提供相关证明材料，承包方应在__________日内支付合同总价__________%的预付款，即人民币__________元整。

2.进度款：分包方在完成合同约定工程量的__________%后，应向承包方提交进度款申请及相关证明材料，承包方应在收到申请后的__________日内支付进度款，支付比例为完成工程量的__________%。

3.验收款：工程验收合格后，承包方应在__________日内支付验收款，支付比例为合同总价的__________%。

4.保修金：承包方应在工程保修期满后__________日内，无保修责任发生的情况下，一次性退还分包方已支付的保修金，金额为合同总价的__________%。

三、支付条件

1.付款条件：所有付款均以人民币结算，以银行转账方式支付至分包方指定的账户。

2.付款凭证：分包方应向承包方提供银行进账单等付款凭证，作为承包方支付款项的依据。

3.逾期付款：如承包方未按约定时间支付款项，应向分包方支付__________%的逾期付款违约金。

四、额外费用

1.因不可抗力导致工程延误，承包方应承担由此产生的额外费用。

2.因分包方原因导致工程延误，分包方应承担由此产生的额外费用。

3.因双方责任导致工程延误，双方应根据责任比例分担额外费用。

五、支付时间

1.预付款：合同签订后__________日内支付。

2.进度款：每个进度节点后__________日内支付。

3.验收款：工程验收合格后__________日内支付。

4.保修金退还：工程保修期满后__________日内退还。

本合同金额及支付方式经双方协商一致，作为合同的重要组成部分，对双方具有同等法律约束力。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.若承包方未按合同约定支付分包方工程款，每逾期一日，应向分包方支付合同总价__________%的违约金。

2.若分包方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向承包方支付合同总价__________%的违约金。

3.若因承包方原因导致工程延期，承包方应承担由此产生的额外费用，并支付分包方相应违约金。

4.若因分包方原因导致工程延期，分包方应承担由此产生的额外费用，并支付承包方相应违约金。

5.若承包方或分包方违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

二、争议解决

1.争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.争议解决机构：若双方同意，也可选择仲裁方式解决争议。仲裁机构为__________仲裁委员会，仲裁规则适用《中华人民共和国仲裁法》。

3.适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除及终止均适用中华人民共和国法律。

4.管辖法院：本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。

三、违约金与赔偿

1.违约金：如一方违约，另一方有权要求支付违约金，违约金不足以弥补损失的部分，违约方还应赔偿对方因此遭受的直接损失。

2.损失赔偿：如一方违约导致对方遭受损失，违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失和间接损失。

3.争议解决费用：因争议产生的仲裁费、诉讼费等费用，由败诉方承担。

四、其他

1.本合同违约与争议解决条款为合同的重要组成部分，双方应严格遵守。

2.本合同违约与争议解决条款的修改或补充，应经双方书面同意，并作为合同附件。

3.本合同违约与争议解决条款的适用，不影响双方其他权利和义务的履行。

附则：

一、生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同生效前，双方应按照合同约定完成所有必要的审批、登记手续，确保合同的合法性和有效性。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至__________年__________月__________日止。合同期满后，如双方无异议，本合同可自动续签，续签期限为__________年。

三、变更与终止条款

1.变更：本合同在履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，并以书面形式签订补充协议，作为本合同的一部分。

2.终止条件：以下情况可导致合同终止：

a.合同约定的工程完成，经双方验收合格；

b.双方协商一致，决定终止合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.一方严重违约，另一方有权解除合同。

3.终止程序：合同终止前，双方应就合同终止后的相关事宜进行协商，包括但不限于工程验收、款项结算、资料移交等。合同终止后，双方应按照约定办理相关手续。

四、通知与送达

1.通知：本合同项下的通知应以书面形式发送，通过挂号信、特快专递或双方约定的其他方式送达。

2.送达：通知自送达之日起视为送达对方，但以对方签收或实际收到通知之日起计算送达时间。

五、不可抗力

1.定义：本合同所称不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等非双方所能预见、避免或克服的客观情况。

2.处理：发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切必要的措施减轻损失。如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可根据实际情况协商解决。

六、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式__________份，双方各执__________份，具有同等法律效力。

3.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

本附则作为本合同的重要组成部分，与合同正文具有同等法律约束力。

附件：

一、施工图纸及技术资料

1.施工图纸：包括总平面图、建筑图纸、结构图纸、设备安装图纸等。

2.技术资料：包括施工工艺、施工技术要求、质量标准等。

二、工程量清单

1.工程量清单：详细列明各项工程量及单价，包括人工、材料、机械等费用。

三、合同专用条款

1.合同专用条款：根据双方协商一致的特殊要求，对本合同正文中的相关条款进行补充或修改。

四、工程验收标准及办法

1.工程验收标准：明确工程验收的质量标准，包括设计、施工、材料等要求。

2.工程验收办法：详细规定工程验收的程序、时间、参与人员等。

五、相关证件复印件

1.承包方资质证明：包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等。

2.分包方资质证明：包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等。

3.施工许可证：证明工程项目已获得相关部门的批准。

六、其他辅助材料

1.项目立项批准文件：证明项目已获得立项批准。

2.环评批复文件：证明项目已通过环境影响评价。

3.招标文件及中标通知书：证明中标单位为承包方。

4.付款凭证：包括银行进账单、汇款凭证等。

本附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力