机电工程试题库+参考答案

机电工程试题库+参考答案一、单选题（共61题，每题1分，共61分）1.工业安装分部工程的质量验收应由()负责。A、施工单位项目负责人B、监理工程师C、建设单位项目负责人D、建设单位专业技术负责人正确答案：D2.关于留置的说法，正确的是()。A、留置权属于债权B、债权人不负责保管留置物C、留置权基于法定而产生D、建设工程合同可以适用留置权正确答案：C3.某施工现场发生了工程整体垮塌，造成7000万元的直接经济损失，该生产安全事故属于（）。A、一般事故B、重大事故C、特别重大事故D、较大事故正确答案：B4.某合同约定，合同价格为工程成本总价加固定酬金，若实际成本超过合同中规定的成本总价。超过部分由承包人承担，若节约由双方按约定比例分成。该合同属于成本加酬金合同形式中的（）。A、成本加固定费用合同B、成本加固定比例费用合同C、最大成本加费用合同D、成本加奖金合同正确答案：C5.关于修正总费用法计算索赔的说法，正确的是（）。A、计算索赔款的时段可以是整个施工期B、索赔金额为受影响工作调整后的实际总费用减去该项工作的报价费用C、索赔款应包括受到影响时段内所有工作所受的损失D、索赔款只包括受到影响时段内关键工作所受的损失正确答案：B6.根据成本管理的程序，进行项目过程成本分析的紧后工作是（）。A、进行项目过程成本考核B、编制项目成本报告C、进行项目成本控制D、编制项目成本计划正确答案：A7.关于施工计量器具使用管理的说法，错误的是（）。A、任何单位和个人不得擅自拆卸、改装计量基准B、强制检定周期可根据企业实际使用情况来确定C、企业应建立完善的计量器具管理制度D、属于强制检定的应按周期进行检定正确答案：B8.施工企业安全生产责任制度应当覆盖的范围是（）。A、纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各职能部门B、纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各项目负责人C、纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各项目负责人D、纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各职能部门正确答案：A9.工程计价依据不包括（）。A、设备运杂费B、工程进度款支付比例C、人工实物消耗量D、项目建议书正确答案：B10.下列施工进度控制措施中，属于组织措施的是（）。A、编制进度控制的工作流程B、编制和论证施工方案C、编制资金使用计划D、选择适合进度目标的合同结构正确答案：A11.根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和（）。A、编制施工准备工作计划B、计算主要技术经济指标C、拟订施工方案D、编制资源需求计划正确答案：C12.施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是（）。A、施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付B、建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担C、施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担D、设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担正确答案：C13.下列工程测量放线成果中，应由施工单位建立的是（）。A、标高基准点B、基准线C、测量控制网D、原始坐标点正确答案：C14.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A、安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息B、企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期C、安全生产许可证的有效期为5年D、安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续正确答案：A15.下列主体中，具有保证人资格的是()。A、建筑行业协会B、国有金融机构C、公益事业单位D、清算中的法人正确答案：B16.根据《建设工程施工劳务分包公司（示范文本）》，下列合同规定的相关义务中，属于劳务分包人义务的是（）。A、负责编制施工组织设计B、投入人力和物力，科学安排作业计划C、负责工程测量定位和沉降观测D、组建项目管理班子正确答案：B17.根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。A、经招标人授权的招标代理机构B、经招标人授权的评标委员会C、建设行政主管部门D、招标投标有形市场正确答案：B18.施工企业必须为职工办理的保险是()。A、职业责任险B、财产险C、工伤保险D、意外伤害险正确答案：C19.租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为()。A、$30B、10C、20D、25正确答案：C20.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。A、交付B、车辆完成登记C、合同生效D、合同成立正确答案：A21.关于借款合同利息的说话，正确的是（）。A、对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付B、借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息C、借款的利息可以预先在本金中扣除D、借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息正确答案：D22.关于行政行为的特征，正确的是（）。A、行政行为以有偿为原则，以无偿为例外B、行政行为不具有裁量性C、行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意D、行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性正确答案：D23.下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是()。A、施工单项合同估算价在400万元以上B、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下C、勘察单项合同估算价在100万元以下D、监理单项合同估算价在50万元以上正确答案：A24.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,编制甲供材料进场计划属于（）进度控制的任务。A、承包人B、设计人C、发包人D、供货商正确答案：D25.根据《建筑市场信用管理暂行办法》规定，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。A、利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的B、经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的C、发生工程质量安全事故受到行政处罚的D、发生违法分包，受到行政处罚的正确答案：A26.施工成本管理中最根本和最重要的基础工作是（）。A、建立成本管理责任体系B、科学设计成本核算账册体系C、建立企业内部施工定额并保持其适应性D、建立生产资料市场价格信息的收集网络正确答案：A27.根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期最长不超过（）年。A、$4B、1C、3D、2正确答案：D28.建筑安装工程分部工程质量验收的负责人是（）。A、施工项目经理B、专业监理工程师C、设计单位技术负责人D、建设单位项目负责人正确答案：D29.甲委托乙采购一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是()。A、乙对丙的行为承担责任B、乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C、甲与乙对丙的行为承担连带责任D、乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任正确答案：B30.下列施工质量控制工作中，属于事前控制的是（）。A、监督质量活动过程B、约束质量活动的行为C、编制施工质量计划D、处理施工质量的缺陷正确答案：C31.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理采取的主要形式是（）。A、旁站、巡视和平行检验B、旁站、抽检和专检C、旁站、验收和平行检验D、旁站、验收和专检正确答案：A32.锅炉系统安装程序中，水冷壁安装的紧前工序是()。A、汽包安装B、集箱安装C、省煤器安装D、钢架组合安装正确答案：B33.建筑安装分项工程质量验收的组织人员是()。A、施工单位项目负责人B、建设单位项目负责人C、监理单位监理工程师D、施工单位技术负责人正确答案：C34.下列施工现场质量检查项目中，适宜采用实测法的是（）。A、地基静载试验B、钢筋的力学性能检验C、给水管道耐压检查D、砌体的垂直度检查正确答案：D35.根据《文物保护法》，属于受国家保护的文物的是()。A、古人类化石B、与历史事件有关的文物C、古脊椎动物化石D、具有历史价值的壁画正确答案：D36.某地铁工程项目，发包人将14座车站的土建工程分别发包给14个土建施工单位，对应的机电安装工程分别发包给14个机电安装单位，该发承包模式属于（）模式。A、施工总承包B、项目总承包C、施工总承包管理D、施工平行发承包正确答案：D37.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是()。A、设计单位B、建设单位C、施工单位D、监理单位正确答案：B38.关于工程合同价款的约定及其内容的说法，正确的是（）。A、对安全文明施工费应约定支付计划、使用要求B、可以根据发包人的补充要求调整工程造价C、不实行招标的工程应按承包人最低成本价签订合同D、应约定质量保证金的总额为工程价款结算总额的5%正确答案：A39.关于建设工程专业分包人的说法，正确的是（）。A、分包人须服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令B、分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令C、分包人不能直接致函给发包人D、分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清正确答案：C40.机电安装工程测量的基本程序内容中，不包括（）。A、安装过程测量控制B、设置纵横中心线C、设置标高基准点D、仪器校准或检定正确答案：D41.关于法人成立的说法，正确的是()。A、特别法人的产生可以不经过法定的程序B、法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C、法人能够独立承担民事责任D、法人可以不设法定代表人正确答案：C42.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织综合应急预案演练（）次。A、2B、$4C、3D、1正确答案：D43.关于施工许可证适用范围的说法，正确的是()。A、房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，无需申请办理施工许可证B、工程投资额在50万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证C、建筑面积超过300平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证D、实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许正确答案：D44.关于横道图进度计划中有关时间表示的说法，正确的是（）。A、横道图不能表示出停工时间B、最小的时间单位是天C、时间单位可以是工作日D、横道图可以表示工作最迟开始时间正确答案：C45.关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是（）。A、政府质量监督机构有权颁发施工企业资质证书B、工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施C、政府质量监督属于行政调解行为D、政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督正确答案：D46.根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，工程建设单位负责人接到施工质量事故发生报告后，向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告应在（）小时内。A、3B、$1C、2D、6正确答案：B47.根据《标准施工招标文件》，关于发包人提供资料的说法，正确的是（）。A、发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容B、发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料C、发包人提供资料有误使承包人受损时，只承担增加的费用和工期延误D、发包人提供的资料使承包人推断失误，承担相关费用和利润正确答案：B48.关于注册建造师延续注册的说法，正确的是()。A、延续注册执亚期间不能申请变更注册B、延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出C、申请延续注册只需要提供原注册证书D、延续注册有效期为3年正确答案：D49.根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是（）。A、因不可抗力造成对方财产损失的免责条款B、因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款C、因重大过失造成对方财产损失的免责条款D、因轻微过失违约无需承担违约责任的条款正确答案：C50.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在发出索赔意向通知书后（）天内向监理人正式递交索赔报告。A、14B、$21C、28D、7正确答案：C51.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，担保金额在担保有效期内随着工程款支付可以逐期减少的担保是（）。A、支付担保B、履约担保C、预付款担保D、投标担保正确答案：C52.下列绿色施工环境保护措施中，属于扬尘控制的是（）A、对建筑垃圾进行分类B、施工现场出口设置洗车槽C、防腐保温材料妥善保管D、施工后恢复被破坏的植被正确答案：B53.关于工程建设强制性国家标准的内容，说法正确的是（）。A、标准文本应当免费向社会公开B、对标准解释的效力低于标准本身C、标准可以由行业主管部门发布D、对标准进行复审的周期一般不得超过3年正确答案：A54.关于建设工程款结算的说法，正确的是（）。A、对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款B、当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人C、当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许D、当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人正确答案：C55.下列消防产品中，无须通过强制认证(3C认证)的是()。A、消防应急照明灯具B、消防排烟风机C、消防加压送风口D、防火涂料正确答案：C56.施工企业职业健康安全管理体系和环境管理体系的管理评审应由（）进行。A、施工企业的最高管理者B、施工企业行业协会C、施工企业上级主管部门D、第三方认证机构正确答案：A57.施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使()。A、拒绝违章指挥权B、正当防卫权C、知情权D、紧急避险权正确答案：D58.下列关于静置设备的金属保护层施工要求的说法，正确的是()。A、金属保护层应自上而下敷设B、环向接缝宜采用咬接C、搭接或插接尺寸应为30~50mmD、纵向接缝宜采用插接正确答案：C59.关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的是（）。A、项目的进度计划系统应该在项目的决策阶段建立完成B、由不同深度构成的进度计划系统包括总进度计划、项目子系统进度计划和子系统中的单项工程进度计划C、为协调项目各参与方的进度，一个项目的进度计划系统应只有一个D、项目进度计划系统包括文字说明、计划表格和可采取的保证措施三部分正确答案：B60.根据事故责任划分，工程负责人不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准而造成的质量事故"属于（）。A、指导责任事故B、操作责任事故C、管理原因引发的质量事故D、技术原因引发的质量事故正确答案：A61.建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于（）行为。A、行业监管B、技术服务C、行政执法D、业务指导正确答案：C二、多选题（共39题，每题1分，共39分）1.根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工后复工的说法，正确的是（）。A、因发包人原因无法按时复工，应承担由此增加的费用，延误的工期和合理的利润B、具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知C、暂停施工后，监理人、发包人、承包人应协调采取有效措施消除影响D、承包人无故拖延的，应承担由此增加的费用和延误的工期E、承包人收到复工通知后，应在发包人进行经济补偿后复工正确答案：ABCD2.某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有（）。A、要求发包人延长工期，支付合理利润B、如监理人逾期不予批准承包人的书面通知，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作C、如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约D、向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程继续施工E、不受设计变更影响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工正确答案：ABCD3.根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有()。A、因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的B、克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的C、没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的D、将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的E、将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的正确答案：AB4.下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有（）。A、质量控制不严格B、特大暴雨导致质量不合格C、检验制度不严密D、施工方法选用不当E、盲目追求利润而不顾质量正确答案：AC5.关于不动产权设立的说法，正确的是()。A、不动产权变动未经登记，不影响当事人之间订立的消灭不动产权合同的效力B、依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记C、不动产权的设立属自愿登记D、不动产权自合同成立时设立E、不动产权物权登记由不动产所在地的登记机构办理正确答案：ABE6.关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。A、保留书面安全技术交底签字记录B、必须采用新的安全技术措施C、必须实行逐级安全技术交底制度D、必须采用两阶段技术交底E、定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底正确答案：ACE7.项目质量控制体系的运行环境包括（）。A、质量管理的物质资源配置B、质量管理的人员配置C、质量管理的组织制度D、质量管理的政府监督制度E、项目的合同结构正确答案：ABCE8.关于建筑室内管道安装的说法，正确的有（）。A、埋地管道应在安装结束隐蔽之前进行隐蔽工程验收B、冷热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧C、室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头D、不同材质的管道应先安装塑料管道后安装钢质管道E、金属排水横管固定在承重结构上的固定件间距不大于3m正确答案：ABC9.关于建设工程项目进度管理职能各环节工作的说法，正确的有()。A、增加夜班施工执行的效果评价是执行环节的工作B、检查增加夜班施工的决策能否被执行是检查环节的工作C、提出多个加快进度的方案并进行比较是筹划环节的工作D、对进度计划值和实际值比较，发现进度推迟是提出问题环节的工作E、落实夜班施工条件并组织施工是决策环节的工作正确答案：BCD10.在施工过程中，引起工程变更的原因有（）。A、工程环境变化B、设计错误导致图纸修改C、政府部门提出新的环保要求D、发包人修改项目计划E、总承包人改变施工方案正确答案：ABCD11.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%罚款的违法行为有（）。A、迟报或者漏报事故B、不立即组织事故抢救C、伪造或者故意破坏事故现场D、谎报或者瞒报事故E、在事故调查处理期间擅离职守正确答案：ABE12.下列关于工业安装工程施工质量验收的说法，正确（）A、？B、经加固处理后能满足安全和使用要求的分项、分部工程可按技术处理方案和协商文件验收分项工程质量验收时，所含检验批中有一项不合格则该分项工程为不合格C、隐蔽工程在隐蔽前应经有关单位验收合格，并签署验收记录后方可继续施工D、分部工程的质量验收由建设单位项目负责人组织相关单位人员参加E、工业安装工程施工质量验收应在施工单位自行检验合格的基础上进行正确答案：ABCE13.下列安全责任中，属于建设单位应当承担的有()。A、足额使用安全施工措施所需费用B、不得随意压缩合同工期C、提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料D、提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议E、不得租赁不符合安全施工要求的用具设备正确答案：BC14.承包商可以提出索赔的条件有（）。A、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失B、因工程变更造成的时间、费用损失C、贷款利率上调造成贷款利息增加D、发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加E、发包人延误支付期限造成承包人的损失正确答案：ABDE15.建设工程债的产生根据有（)。A、公证B、不当得利C、无因管理D、侵权E、合同正确答案：BCDE16.关于履带式起重机安全作业的说法，正确的有（）。A、履带最大接地比压小于地面承载力B、定期检验报告应在有效期内C、负载行走应按说明书的要求操作D、转场安拆均不需要检查验收E、双机抬吊各承载小于额定载荷80%正确答案：ABCE17.《环境管理体系要求及使用指南》中，应对风险和机遇的措施部分包括的内容有（）。A、总则B、环境因素C、合规义务D、环境目标E、措施的策划正确答案：ABCE18.下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有()。A、审查安全技术措施或专项施工方案B、对施工安全事故隐患提出整改要求C、编制安全技术措施或专项施工法案D、对施工现场的安全生产负总责E、出现安全事故，负责成立事故调查组正确答案：AB19.下列关于分包的说法中，正确的有()。A、经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成B、经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人C、中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作部分分包给他人完成D、招标人可以直接指定分包人E、中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成正确答案：AC20.根据《绿色施工导则》，关于施工节能的说法，正确的有()。A、力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%B、处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水C、施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理D、施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重量的70%以上E、应根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运正确答案：AE21.下列参数中，属于焊条电弧焊焊接过程中应控制的工艺参数有（）。A、焊接电流B、坡口尺寸C、焊接速度D、焊接层数E、焊接电压正确答案：ACDE22.下列情形中，可以引起诉讼时效中断的有（）。A、权利人申请仲裁B、不可抗力C、义务人同意履行义务D、权利人向义务人提出履行请求E、权利人被义务人或者其他人控制正确答案：ACD23.关于变风量空调系统非设计满负荷条件下联合调试的要求，正确的有（）。A、空气处理机组新风量实测值与设计新风量的允许偏差为0~+10%B、系统总风量实测值与设计风量的偏差不应大于10%C、空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5%~+15%D、系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速正确答案：ACD24.在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。A、施工企业偷录的谈判录音B、工程设计图纸C、当事人的陈述D、工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告E、法律规定正确答案：ABCD25.下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有（）。A、没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的B、克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的C、将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的D、因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的E、将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的正确答案：BD26.下列建设工程施工现场的防治措施中，属于空气污染防治措施的有()。A、清理高大建筑物的施工垃圾时使用封闭式容器B、化学用品妥善保管，库内存放避免污染C、拆除旧建筑时，适当洒水D、机动车安装减少尾气排放的装置E、施工现场道路指定专人定期洒水清扫正确答案：ACDE27.下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通的有()。A、投标人之间约定中标人B、不同投标人委托同一单位办理投标事宜C、不同投标人的投标文件相互混装D、不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出E、不同投标人的投标报价呈规律性差异正确答案：BCDE28.根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有()。A、劳动者被依法追究刑事责任B、劳动者在试用期内被证明不符合录用条件C、女职工在哺乳期内D、在规定的医疗期内职工患病E、劳动者严重违反用人单位的规章制度正确答案：ABE29.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于劳务分包人应承担义务的说法，正确的有()。A、负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责B、须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令C、应按时提交有关技术经济资料，配合工程承包人办理竣工验收D、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查E、未经工程承包人授权或许可，不得擅自与发包人建立工作联系正确答案：BDE30.施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。A、工程未交付的，为提交竣工结算文件之日B、工程已实际交付的，为交付之日C、工程未交付的，为提交竣工验收报告之日D、工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日E、工程已交付，施工企业主张工程款的，为提出主张之日正确答案：ABD31.影响建设工程周转性材料消耗的因素有（）。A、每周转使用一次时的材料损耗B、第一次制造时的材料消耗C、周转材料的最终回收和回收折价D、施工工艺流程E、周转使用次数正确答案：ABCE32.施工现场环境保护的要求包括()。A、施工前应进行现场环境调查B、健全施工组织机