二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库及答案（必刷）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库

第一部分单选题（500题）

1、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。

A.节地

B.节水

C.节能

D.节材

【答案】：C

2、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）.

A.由行政主管部门主持达成的调解书

B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书

C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议

【答案】：A

3、根据一定的标准、原则所制定的同类法规规范的总称，称之为

（）O

A.法律体系

B.法律类别

C.部门法律

D.法律部门

【答案】：D

4、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉

讼参加人的有（）。

A.当事人代表

B.第三人

C.鉴定人

D.代理律师

【答案】：A

5、根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立

（）以上的固定期限劳动合同

A.5年

B.3年

C.2年

D.1年

【答案】：C

6、下列可视为投标人相互串通投标的是（）。

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.投标人之间约定中标人

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】：A

7、施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框架

柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的可以是（）。

A.施工单位项目经理？

B.质监站质监人员？

C.监理工程师????

D.施工单位施工员

【答案】：C

8、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取

得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门

考核合格的人员是（）。

A.主要负责人，部门负责人和项目负责人

B.主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员

C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员

D.主要负责人，项目负责人和从业人员

【答案】：B

9、关于投标文件修改的说法，正确的是（）。

A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提

交的投标文件

B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容

C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次

D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件

【答案】：A

10、代理人在被授予的权限范围内，以被代理的名义与第三人实施法

律行为，（）承担此行为的民事责任。

A.代理人

B.第三人

C.被代理人

D.法定代理人

【答案】：C

11、（2019年真题）枝据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”

是指（）o

A.节工、节材、节机、节能

B.节能、节地、节水、节材

C.节水、节电、节气、节材

D.节电、节材、节工、节水

【答案】：B

12、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.应当由建设单位统一投保

B.保险期限自开工之日起算

C.费用由作业人员负担

D.保险期限至缺陷责任期届满之日止

【答案】：B

13、（2019年真题）施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，

可以得到支持的是（）。

A.继续履行并解除合同

B.支付违约金和双倍定金

C.解除合同并赔偿损失

D.确认合同无效并支付违约金

【答案】：C

14、父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属

于（）。

A.指定代理

B.委托代理

C.无权代理

I）.法定代理

【答案】：D

15、关于联合体投标的说法，错误的是（）。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效

D.联合体中标的，应当由联合体各方单独与招标人签订合同

【答案】：D

16、下列关于专利权的期限说法正确的是（）。

A.外观设计专利权的期限为15年

B.发明专利权的期限为10年

C.实用新型专利权的期限为15年

D.外观设计专利权的期限为10年

【答案】：A

17、关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，

正确的是（）。

A.配套建设的环境保护设未经验收或者验收不合格的，经上级主管部

门同意，可以投入生产或者使用。

B.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护

设施应当分期验收

C.涉及环境保护的项目，建设单位应当依法向社会公开验收报告

D.由监理单位对环境保护设施进行验收

【答案】：B

18、关于招标公告的说法，正确的是（）。

A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告

B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址

C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络

或者其他媒介发布

D.招标公告无须载明招标项目的性质、实施地点和时间

【答案】：B

19、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局

（分局）批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过（）

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月

【答案】：B

20、某施工企业建造师甲，在担任某工程项目经理期间，经过多次试

验完成了一项技术改造，并准备发表论文，该项著作权

（）O

A.不属于职务作品，甲享有著作权

B.属于职务作品，著作权属于施工企业

C.由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故论文不属于职务作品

D.由于甲利用了单位的物质条件，著作权的归属可以与单位协商确定

【答案】：B

21、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效

期间为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利

被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C

22、甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通，以低于市场价格签

订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据处理

法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A.甲公司自己

B.乙公司

C.丙公司

D.乙丙公司连带

【答案】：D

23、合法有效的仲裁协议应当具备的法定内容不包括()

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会

D.不服仲裁的解决方法

【答案】：D

24、关于欠付工程款和垫资利息的说法，正确的是()o

A.当事人对垫资没有约定的，当事人请求支付垫资利息的，人民法院

不予支持

B.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求按照银行同类贷款利率支

付利息的，人民法院应予支持

C.政府投资项目所需资金，确实不能落实到位的，可以由施工单位垫

资建设，并支付利息

D.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及

其利息的，人民法院应予支持，但不得超过银行同期同类贷款利率或

市场报价利息

【答案】：D

25、诉讼时效期间应当从（）起计算。

A.侵害行为停止时

B.当事人知道或应当知道权利被侵害时

C.当事人权利被侵害并产生损害后果时

D.当事人提起赔偿主张之日

【答案】：B

26、经人民法院判决，建设单位应最迟于2016年9月5日向承包商支

付工程款，但是届时却没有支付。2018年6月2日，建设单位法定代

表人生病无力主持工作。现承包商请求强制执行的期限截止于OO

A.2018年9月50

B.2019年9月50

C.2020年6月2日

D.2018年12月2日

【答案】：A

27、（2021年真题第1批）关于建设单位安全责任的说法，正确的是

（）O

A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用

B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施

C.工程开工前，负责项目的安全技术交底

D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议

【答案】：A

28、《建设工程施工合同（示范文本）》由（）三部分组成。

A.合同总则、合同分则、合同附则

B.合同总则、通用条件、专用条件

C.合同协议书、通用合同协议书、专用合同条款

D.合同协议书、合同协议书、合同附件

【答案】：C

29、某工地司机驾车作业时违反安全操作规程，不慎将一名工人轧死,

对该司机的处理应该按（）。

A.过失致人死亡罪

B.交通肇事罪

C.重大责任事故罪

D.意外伤害罪

【答案】：C

30、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责

任承担的说法中正确的是（）。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

【答案】：C

31、关于违约金的说法，正确的是（）o

A.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构不得

予以减少

B.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据

当事人的请求予以增加

C.一方违约，当事人要求支付违约金的，不得再要求继续履行

【）.一方违约，当事人要求解除合同的，不得再要求支付违约金

【答案】：B

32、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）。

A.具有独立的法人资格

B.是中介机构

C.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

D.可以转包检测业务

【答案】：D

33、施工作业人员在作业过程中、发现吊装预制构件未绑扎牢固而失

衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避，该

情形属于张某行使（）。

A.知情权

B.拒绝违章指挥权

C.紧急避险权

D.正当防卫权

【答案】：C

34、以下关于工伤的相关说法中正确的是（）。

A.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由职工

方承担举证责任

B.社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申

请，应当在5日内作出工伤认定的决定

C.职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起10日内，

向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请

D.社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故

伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关

部门应当予以协助

【答案】：D

35、关于无效合同法律后果的说法，正确的是（）。

A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力

B.无效合同的当事人因该合同取得的财产，应当折价补偿

C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失

D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力

【答案】：D

36、某咨询公司与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主

认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国《合同法》规定的

租赁期限。我国《合同法》规定，租赁期限不得超过（）年。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

37、（2015年真题）甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务

公司多次索要尢果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装

饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事

宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院

受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。

A.原告

B.有独立请求权的第三人

C.共同诉讼人

D.无独立请求权的第三人

【答案】：C

38、项目经理部行为的法律后果由（）承担。

A.企业法人

B.项目经理

C.企业法定代表人

D.项目经理部与企业法人分担

【答案】：A

39、根据《民用建筑节能条例》，关于新建建筑节能的说法。正确的

是（）。

A.国家强制实施民用建筑节能的新技术

B.国家全面禁止使用能源消耗高的工艺

C.建设单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的设备

D.国家限制进出口能源消耗高的材料

【答案】：C

40、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在

合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公

司提出索赔。则应由（）。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

【答案】：C

41、根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术

人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项惩治工作的补充通知》，

下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位

不一致的人员，原则上不认定“挂证”的是（）。

A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险

的职工

B.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险

的军队转业人员

C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师

D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因

征地拆迁暂无居所的人员

【答案】：C

42、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是

（）O

A.涉及国家安全、国家机密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用企业事业单位自有资金的项目

D.使用上市公司资金的项目C企业比如民营企业呢？规模大小呢？D上

市公司，如果规模很小盖一个厕所呢？

【答案】：B

43、关于法人成立的说法，正确的是（）。

A.特别法人的产生可以不经过法定的程序

B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近

C.法人能够独立承担民事责任

D.法人可以不设法定代表人

【答案】：C

44、根据《建筑工程施工许可管理办法》，申请领取施工许可证应当

具备的条件不包括（）。

A.有满足施工需要的资金安排

B.已办理该建筑工程用地批准手续

C.保证工程质量和安全的具体措施

D.具备条件，收到申请之日起7日内发证

【答案】：D

45、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）o

A.安全许可证

B.销售许可证

C.产品合格证

D.安装许可证

【答案】：C

46、根据《中华人民共和国合同法》规定，下列可以作为保证人的是

（）。

A.高等院校

B.国家机关

C.社会团体

D.公民

【答案】：D

47、合理工期要以（）为基础。

A.工期定额

B.技术水平

C.合同约定工期

D.施工条件

【答案】：A

48、某办公大楼在保修期间出现外墙裂经查是由于设计缺陷造成。

原施工单位进行维修，之后应向（）主张维修费用。

A.建设单位

B.设计单位

C.物业管理单位

D.大楼使用者

【答案】：A

49、根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提

供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在

（）内不得再次申请。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年

【答案】：D

50、（2021年真题第2批）下列安全生产责任中，属于建设工程项目

专职安全生产管理人员职责的是（）。

A.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

B.保证本单位安全投入的有效实施

C.督促检查危险性较大工程的安全生产工作，及时消除生产安全事故

隐患

D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

【答案】：D

51、有下列情形的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质（）。

A.企业依法终止的

B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的

C.企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的

D.超越法定职权准予资质许可的

【答案】：D

52、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）。

A.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业

B.女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作

C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

D.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

【答案】：B

53、根据《水污染防治法》，关于施工现场水污染防治的说法，正确

的是（）。

A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水

B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内，禁止设置排污口

C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D.建设工程开工前，施工单位应当查明工程建设范围内地下排水与污

水设施

【答案】：A

54、关于建设单位工程发包的做法中，正确的是（）。

A.允许分包单位再次分包

B.将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位

C.向总承包单位直接指定分包单位

D.将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买

【答案】：B

55、（2014年真题）杈据《物权法》，土地承包经营权属于（）

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.准物权

【答案】：B

56、不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是（）。

A.结构类型和结构尺寸符合设计要求

B.混凝土结构外观无严重质量缺陷

C.构筑物外壁不得渗水

D.结构表面应光滑平顺，线性流畅

【答案】：D

57、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人

单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员

【答案】：B

58、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，不属于

承揽业务不良行为的是（）。

A.以其他企业的名义投标的？

B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的？

C.将承包的工程转包或者违法分包的？

D.通过行贿的手段获取中标的

【答案】：B

59、某施工企业租赁了脚手架工具，却一直拒付租金，出租企业欲向

人民法院起诉。按照《民法通则》规定，其诉讼时效期间为（）

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】：A

60、从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位责任制，遵守本单位

的安全生产规章制度和操作规程，这是从业人员的（）义务。

A.守法遵章

B.自觉学习安全生产知识

C.自我保护

D.危险报告

【答案】：A

61、（2019年真题）根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件

的说法，正确的是（）o

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标

人可以拒收

B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证

金

C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

【答案】：B

62、根据《招标投标法实施条例》规定，下列关于投标保证金的说法,

错误的是（）。

A.投标保证金不得超过项目预算的2%

B.投标保证金的有效期应当与投标有效期一致

C.实行两阶段投标的，保证金应当在第一阶段提出

D.招标人终止招标的，应当退还投标人的保证金及银行同期存款利息

【答案】：C

63、根据《安全生产许可证条例》，下列选项中，不属于企业取得安

全生产许可证条件的是（）。

A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作

规程

B.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，

配备必要的应急救援器材、设备

C.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外

伤害保险，为从业人员交纳保险费

D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案

【答案】：D

64、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。

A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险

生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机器设备不负考核期的保险责任，但需承担其

维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程

的材料、设备运抵工她之时起始

D.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核

期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

【答案】：C

65、下列关于要约的说法，正确的是()。

A.要约发出时生效

B.收件人指定特定系统接收要约数据电文的，该数据电文进入该特定

系统的时间，视为到达时间

C.收件人未指定特定系统接收要约数据电文的，该数据电文进入收件

人常用系统的时间，视为到达时间

D.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者

与要约同时到达受要约人

【答案】：B

66、关于投标文件修改的说法，正确的是()。

A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提

交的投标文件

B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容

C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次

D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件

【答案】：A

67、根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是

()O

A.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收

B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交

C.投标人不可补充.修改投标文件，但是可以撤回。

D.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回

【答案】：D

68、关于行政强制的说法，正确的是()

A.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以

规定冻结存款、汇款的行政强制措施

B.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施

C.查封场所、设施或者财物属于行政强制执行

D.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施

【答案】：B

69、关于刑事责任的说法，错误的是()o

A.拘役是刑罚主刑的一种

B.罚款是刑罚附加刑的一种

C.刑罚的附加刑既可以合并使用，也可以独立使用

D.死刑缓期两年执行是死刑的一种

【答案】：B

70、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是

（）O

A.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消

费者

B.承包人的优先受偿权优于抵押权

C.优先受偿的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

【答案】：B

71、（2020年真题）（教材已修改）关于土地方有权的说法，正确的

是（）。

A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有

B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国

家所有

C.宅基地属于农民家庭所有

D.自留山属于农民集体所有

【答案】：D

72、（2015年真题）下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。

A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员

会仲裁

B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提

起诉讼

C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁

委员会仲裁

D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后

提起诉讼

【答案】：C

73、（2014年真题）采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育

证书》的，一经发现，立即（）。

A.撤销当事人注册证书

B.撤销当事人建造师资格证书

C.取消当事人继续教育记录，录入不良信用记录，对社会公布

D.处以罚款

【答案】：C

74、场景（四）

A.组织工程竣工验收

B.确保外墙保温材料符合要求

C.不得擅自改变主体结构进行装修

D.不得迫使承包方以低于成本价格竞标

【答案】：B

75、依照我国的法律形式，《建筑法》属于（）。

A.部门规章

B.行政法规

C.法律

D.地方性法规

【答案】：C

76、某建设工程发生了工程质量事故，经鉴定事故是由于设计方的原

因造成的。对此，设计单位应当履行的法定义务是提出相应的（）。

A.技术处理方案？

B.损失赔偿方案？

C.责任认定方案？

D.设计变更方案

【答案】：A

77、按照《民法典》的规定，建设用地使用权自（）时设

立。

A.合同签订

B.合同生效

C.登记

D.支付出让金

【答案】：C

78、建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污

染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序

报（）审查批准。

A.生态环境保护主管部门

B.建设行政主管部门

C.省级人民政府

D.县级以上人民政府

【答案】：A

79、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工

合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定

支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确

的是（）。

A.合同无效，不应支付工程价款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，但不应支付工程价款

【答案】：B

80、（2015年真题）下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是

（）o

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限、地点、和方式

D.当事人的名称

【答案】：B

81、关于土地所有权的说法，正确的是（）。

A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有

B.农民承包耕地的承包期为50年

C.宅基地属于农民家庭所有

D.自留山属于农民集体所有

【答案】：D

82、水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人

类文化遗产，其保护范围不包括（）。

A.遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起

源于外国的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源

于中国的和起源国不明的文物

C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国

的文物

D.遗存于外国领海的起源于中国的文物

【答案】：D

83、对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情

形是OO

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供

D.受自然地域限制的

【答案】：C

84、（2014年真题）工程项目质量安全第一责任人是（）o

A.总经理

B.部门经理

C.安全经理

D.项目经理

【答案】：D

85、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支

付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。

A.质押权

B.抵消权

C.抵押权

D.留置权

【答案】：D

86、（2017年真题）关于节能技术进步的说法，正确的是（）。

A.国家采取强制措施研发施工节能技术

B.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布

C.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并

报有关部门审批

D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排

财政性资金予以支持

【答案】：D

87、甲委托乙公司做塑料礼盒，乙将塑料礼盒印刷工作完成（主要工

作），将粘贴工作（辅助工作）交给丙公司完成，乙在交付工作成果

时则（）。

A.甲有权通知乙解除合同

B.甲无权通知乙解除合同

C.乙与丙的合同效力待定

D.乙与丙的合同无效

【答案】：B

88、（2021年真题第2批）根据《绿色施工导则》，力争再利用和回

收率达到30%的是（）。

A.碎石类建筑垃圾

B.建筑物拆除产生的废弃物

C.土石方类建筑垃圾

D.建筑垃圾

【答案】：D

89、（2020年真题）建设工程施工合同的承包人垫资至基础工程完工,

约定垫资利率为全国银行间同业拆信中心公布的贷款市场报价利率的2

倍。基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双

方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。

A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不

予支持

B.关于垫资的约定无效

C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效

D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当

全部支持

【答案】：A

90、根据《行政复议法》的规定，当事人认为具体行政行为侵犯其合

法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）日内提出行政复议申

请，但法律另有规定者除外。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】：D

91、根据《民法典》，与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代

理人在（）天内予以追认。

A.15

B.30

C.45

D.60

【答案】：B

92、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工

程是（）。

A.城镇市政基础设施工程

B.国务院批准开工报告的工程

C.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅

D.工程投资额在20万元以上的工程

【答案】：A

93、关于招标基本程序的说法，正确的是（）。

A.资格审查可以在开标前进行，也可以在开标后进行

B.招标项目设有标底的，可以以标底作为评标定标的依据

C.标底应当在评标时公布

D.投标文件从投标人送达文件之日起生效

【答案】：A

94、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。

A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】：A

95、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位质量责任的说法，正

确的是（）O

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.就审查合格的设计文件向施工单位进行技术交底

C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理

使用年限

D.设计文件不得指定生产厂、供应商

【答案】：B

96、（2018年真题）建设单位组织竣工验收，发不符合民用建筑节能

强制性标准的，不得出具（）报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

【答案】：A

97、施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框

架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的应当是（）。

A.施工单位项目经理

B.质监站质监人员

C.监理工程师

D.施工单位施工员

【答案】：C

98、下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的

安全生产条件是（）。

A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证

B.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤

害保险，为从业人员交纳保险费

C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工

要求

D.有保证工程质量和安全的具体措施

【答案】：B

99、除了在劳动关系存续期间因劳动报酬发生的争议外，劳动争议申

请仲裁的时效期间为（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C

100、下列关于施工安全费的提取与管理不符合法律规定的是（）。

A.矿山工程为工程造价的2.5%

B.总承包单位应将安生生产费直接支付给分包单位并监督使用，分包

单位不再重复提取

C.安全费在合同中约定不明，合同期1年以内的，建设单位预付不低

于该费用30%

D.安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时

设施费

【答案】：C

101、某工地发生了安全事故，造成3人死亡，15人受伤，按照生产

安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（）。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：C

102、（2016年真题）关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确

的是（）o

A.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

B.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

C.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

【答案】：A

103、下列情形中，发包人应当承担过错责任的是（）

A.直接指定分包人分包专业工程造成建筑工程质量缺陷的

B.拖欠工程款影响工期的

C.未申领施工许可证导致无法开工的

D.设计变更导致费用增加的

【答案】：A

104、某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2008年3月1

日向中标人发出了中标通知书，中标人于2008年3月5日收到，则招

标人和中标人至少应在（）之前签订合同。

A.2008年3月15日

B.2008年4月1日

C.2008年3月20日

D.2008年4月5日

【答案】：B

105、某建筑公司于2013年4月2日提出申请，于2013年4月12日

获得工商行政管理部门核准营业执照，于10月5日提出申请，于11

月3日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人

资格的时间为（）。

A.2013年4月2日

B.2013年4月12日

C.2013年10月5日

D.2013年11月3日

【答案】：B

106、（2021年真题第1批）关于委托代理说法，正确的是（）

A.委托代理授权应当采用书面形式

B.委托书委托不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律

责任

【答案】：C

107、下列不属于承揽合同的是（）。

A.修理合同

B.定作合同

C.监理合同

D.测试合同

【答案】：C

108、当事人在法庭的主持下，围绕证据的真实性、合法性、关联性，

针对证据的证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过

程是（）

A.证据交换

B.质证

C.认证

D.鉴证

【答案】：B

109、（2016年真题）超过一定规模的危险性较大的分部分项专项方案

应当召开专家论证会，实行施工总承包的，由（）组织召开。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工总承包单位

D.相关专业承包单位

【答案】：C

110、以下不属于人身保险的是（）。

A.人寿保险

B.伤害保险

C.健康保险

D.建筑工程一切险

【答案】：D

11k根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。

A.书证只能提交原件

B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示

C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据

D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

【答案】：D

112、（2020年12月真题）根据《工程建设国家标准管理办法》，不

属于工程建设国家标准制定阶段的是（）o

A.专家评审

B.征求意见

C.送审

D.报批

【答案】：A

113、留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限。没有约

定或者约定不明确的，一般情况下，留置权人应当给债务人（）

以上履行债务的期限。

A.30日

B.45日

C.60日

D.90日

【答案】：C

114、下列与土地相关的权利的说法，不正确的有（）。

A.土地利用总体规划将土地分为农用地、建设用地和未利用地

B.无居民海岛属于集体所有

C.建设用地使用权只存在于国有土地

D.地役权的设立不需要登记

【答案】：B

115、监理单位重新检查巳按规定隐蔽的部位，检查结果合格，说法正

确的是（）。

A.费用由施工企业承担

B.工期不予顺延

C.视为建设单位违约

D.施工企业可主张合理利润

【答案】：D

116、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定

【答案】：A

117、（2020年真题）资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是

（）O

A.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的

B.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的

C.施工企业被责令停产整顿的

D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的

【答案】：B

118、关于城市、镇规划许可证的说法中，正确的是（）。

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨

土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地

规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设

用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设

用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请

用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用

权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门

领取建设用地规划许可证

【答案】：C

119、关于施工企业资质的法定条件，说法正确的有（）

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的主要人员，不包括技术工人

C.有符合规定的已完工程业绩

D.有符合规定的自有的技术装备

【答案】：C

120、根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后.

对情况紧急的，最迟在（）小时内作出裁定。

A.6

B.12

C.24

D.48

【答案】：D

121、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知（）。

A.保险经纪人

B.保险人

C.受益人

D.投保人

【答案】：B

122、根据《建筑法》的规定，下列选项中，发包单位不可以做的是

（）O

A.将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总

承包单位

B.将建筑工程的施工发包给一个施工总承包单位

C.将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个

承包单位

D.将建筑工程的勘察、设计共同发包给一个工程总承包单位

【答案】：C

123、下列选项中，（）是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权

人占有，将该动产作为债权的担保。

A.抵押

B.质押

C.留置

D.保证

【答案】：B

124、（2015年真题）甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该

小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙

工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物,

以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来,

甲公司将A块地的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权

利的说法，正确的是（）。

A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司约定的权利自合同公证后获得

D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利

【答案】：A

125、《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应当在

应急预案公布之日起（）个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产

监督管理部门和有关部门进行告知性备案。

A.20

B.30

C.40

D.60

【答案】：A

126、甲同时具有建筑工程专业和机电工程专业的注册建造师资格，其

担任项目负责人的某施工项目将电梯安装部分分包，乙是机电工程专

业的注册建造师，负责分包工程口对于施工文件的签署，下列说法错

误的是（）。

A.甲对该工程施工管理文件签章

B.电梯安装部分的施工管理文件由乙签章

C.电梯安装部分的质量合格的文件上甲必须签章

D.修改签章后的施工管理文件，应征得签章人同意

【答案】：D

127、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的

人员是（）。

A.项目经理

B.建筑架子工

C.兼职安全员

D.BIM系统操作员

【答案】：B

128、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一

般为（）。

A.3个月至1年

B.1年至3年

C.6个月至3年

D.3年至5年

【答案】：C

129、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致,

解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某

月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商

终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下列说法

正确的是（）。

A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿

B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿

C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿

D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿

【答案】：B

130、某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成7人死亡事故，

有关部门可以给予该施工企业的罚款限额是＜）O

A.10万元以上20万元以下

B.20万元以上50万元乂下

C.100万元以上200万元以下

D.200万元以上500万元以下

【答案】：C

131、关于开标的说法，正确的是（）。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点

C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加

D.开标过程应当记录，并存档备查

【答案】：D

132、关于施工企业返修义务的说法，错误的是（）。

A.施工企业对施工中出现质量问题的建设工程负责返修

B.施工企业对竣工验收不合格的工程负责返修

C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方

承担

D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务

【答案】：D

133、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止

前（）个月的平均工资。

A.3

B.6

C.10

D.12

【答窠】：D

134、（2017年真题）甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设

计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时

期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

【答案】：C

135、根据《刑法》，下列刑事责任中属于主刑的是（）。

A.罚金

B.没收财产

C.拘役

D.驱除出境

【答案】：C

136、关于招标方式的说法，正确的是（）o

A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织

投标

B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人

或者其他组织投标

C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民

政府批准可以进行邀请招标的

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开

招标

【答案】：C

137、2018年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请专利。6

月12日该专利事务所向国家专利局提出申请。2018年6月16日，国

家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期

限是（）。

A.2028年6月120

B.2028年6月160

C.2038年6月120

D.2039年6月16日

【答案】：C

138、对于跨径不小于4nl的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计

要求起拱，设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的（）。

A.1/1000-2/1000

B.2/1000〜3/1000

C.1/1000~3/2000

D.1/1000-3/1000

【答案】：D

139、工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行。规

定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标

准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准

B.强制性标准

C.行业质量标准

D.地方质量标准

【答案】：B

140、（2020年真题）关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是

（）o

A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年

B.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的

最低保修期限

C.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用

D.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限

【答案】：D

141、承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企

业名义施工的单位承担（）。

A.按份责任

B.连带责任

C.补充责任

D.公平责任

【答案】：B

142、下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（）。

A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以下的项目

C.使用预算资金300万元，井且该资金占投资额10%以上的项目

D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项

目

【答案】：C

143、根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体

是（）。

A.施工企业

B.建设单位

C.建设行政主管部门

D.建设工程质量监督机构

【答窠】：B

144、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服

从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事

故的，由分包单位承担（）

A.全部责任

B.次要责任

C.主要责任

D.同等责任

【答案】：C

145、根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高

危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实

习至少（）后方可独立上岗。

A.6个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月

【答案】：C

146、（2016年真题）根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工

作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人

师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：B

147、关于投标文件修改的说法，正确的是（）。

A.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容

B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提

交的投标文件

C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次

D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件

【答案】：B

148、结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于0m。

A.2

B.0.5

C.0.8

D.1.0

【答案】：B

149、关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（）。

A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标

B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

C.招标人签收投标文件后，特殊情况下，经批准可以在开标前开启投

标文件

D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况

【答案】：D

150、2016年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，

所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是

（）O

A.赵先生2015年1月入职丁企业后，该企业在2015年11月才与之签

订书面劳动合同

B.张女士于1996年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1994年进入乙国有企业工作，20013年3月，该企业改制,

王先生已年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳

动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

【答案】：A

151、根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的

是（）。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标

人可以拒收

B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证

金

【答案】：D

152、实用新型专利权的期限是（）年，均目申请日起计算。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】：A

153、（）是指在符合法定条件时，当事人一方有权通知另一方

解除合同。

A.约定解除

B.法定解除

C.协商解除

D.行使约定解除权的解除

【答窠】：B

154、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和

销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵

权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品

每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲

()o(20⑺

A.60万元

B.80万元

C.120万元

D.160万元

【答案】：C

155、(2019年真题)关于工程建设国家标准的说法，正确的是

()O

A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

B.工程建设强制性标准包括地方标准

C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布

【答案】：C

156、下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是

()O

A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查

B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场

进行带班检查

C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作

0的25%

D.工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查

【答案】：D

157、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，

根据《合同法》，该合同为0合同。

A.无效

B.可变更

C.有效

D.效力待定

【答案】：A

158、（2021年第1批真题）根据《安全生产法》施工企业主要负责人

对安全生产的责任是（）o

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况

B.保证本企业安全生产投入的有效实施

C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施

D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动

【答案】：B

159、（2021年真题第2批）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确

的是（）。

A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程

款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%

B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按

照每日利率万分之三支付逾期利息

C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期

付款利息的时间为提交竣工结算文件之日

D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算

逾期付款利息的时间为竣工验收之日

【答案】：C

160、根据《民法典》，应当采用书面形式的合同是（）。

A.设备租赁合同

B.建设工程合同

C.承揽合同

D.货物买卖合同

【答案】：B

161、根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（）。

A.设备租赁合同

B.建设工程合同

C.承揽合同

D.货物买卖合同

【答案】：B

162、（2020年真题）在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执

行的是（）。

A.申请人撤销强制执行申请的

B.案外人对执行标的提出确有理由的异议的

C.据以执行的法律文书被撤销的

D.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧

失劳动能力的

【答案】：B

163、关于开标的说法，正确的是（）。

A.投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封

B.开标时只能由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况

C.开标过程应当及时向社会公布

D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

【答案】：D

164、（2021年第1批真题）关于标底的说法，正确的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量

C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底

D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项

目的投标人提供咨询

【答案】：A

165、关于无效合同法律后果的说法，正确的是（）

A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力

B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿

C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失

D.合同尢效的，不能响合同中有关解决争议方法的条款的效力

【答案】：D

166、关于法人的说法，不正确的是（）。

A.法人分为营利法人、非营利法人、机关法人

B.项目经理部是是法人的常设下属机构

C.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担

D.有自己的财产或者经费是法人成立的条件之一

【答案】：B

167、下列关于债的表述，正确的是（）。

A.债权只有通过当事人的约定才能产生

B.债权是相对权，债权人只能向特定的人主张自己的权利

C.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任

【答案】：B

168、（2014年真题）根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是

（）o

A.厂房

B.可转让的专利权

C.生产原材料

D.公立幼儿园的教育设施

【答案】：D

169、根据《招标投标法》第37条的规定，下列关于评标委员会组成

的表述不正确的是0

A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责

B.依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技

术、经济等方面的专家组成，成员人数为七人以上单数

C.依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专

家不得少于成员总数的三分之二

D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密

【答案】：B

170、（2021年真题第1批）根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，

可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）。

A.保存文物比较丰富的城市

B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇

C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市

D.保留着传统格局和历史风貌的村庄

【答案】：D

171、（2017年真题）关于建设工程合同一方违匆后、另一方采取措施

防止损失扩大的说法，正确的是（）。

A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求

赔偿

C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担

D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

【答案】：A

172、以下法律文书不具有强制执行力的是（）o

A.生效的仲裁判决书

B.当事人双方达成的和解协议

C.生效的仲裁调解书

D.人民法院的裁决

【答案】：B

173、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是0。

A.钢筋工

B.电工

C.架子工

D.起重信号工

【答案】：A

174、根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是（）。

A.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助

B.调解书的效力低于判决书

C.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书

D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解

【答案】：A

175、整体现浇水池顶板跨度为6m,底模板拆模时间所需建强度应达到

设计强度的（）。

A.50%

B.70%

C.75%

D.100%

【答案】：C

176、（2018年真题）关于招标价格的说法，正确的是（）。

A.招标时可以设定最低投标限价

B.招标时应当编制标底

C.招标的项目应当采用工程量清单计价

D.招标时可以设定最高投标限价

【答案】：D

177、（2019年真题）甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆

所有权自（）时发生移转。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.车辆完成登记

【答案】：A

178、关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.分包单位应当具有相应的资质条件

B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包

C.专业分包工程可以再次分包

D.分包单位就分包工程承担按份责任

【答案】：A

179、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反安全管理规定，

指令他人冒险作业，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承

担的刑事责任是（）。

A.重大责任事故

B.重大劳动安全事故

C.工程重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：A

180、根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，

下列行为属于违法发包的是（）。

A.施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包

给其他单位

B.设置严格条件对潜在投标人进行资格审查

C.将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包单

位

D.在施工合同中规定重要设备由发包人自行采购

【答案】：C

181、（2021年真题第1批）关于行政行为的特征，正确的是（）。

A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外

B.行政行为不具有裁量性

C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意

D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性

【答窠】：D

182、下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，说法正确的有

（）O

A.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织

编制

B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家论证

C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织

D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核

【答案】：C

183、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥

毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（