城市供水施工合同

第第页合同编号:________城市供水施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的本合同名称为“城市供水施工合同”，合同编号为_______。合同双方主体分别为甲方（城市供水公司）和乙方（施工单位）。甲方负责城市供水系统的建设、维护和运营，乙方具备相关资质，承担供水工程施工任务。本合同目的在于明确甲乙双方在城市供水工程施工过程中的权利义务，确保工程按期、保质完成，保障城市供水安全与稳定。具体内容包括但不限于工程范围、施工期限、质量标准、安全要求、费用结算、违约责任等。通过本合同的签订，双方共同推进城市供水工程项目的顺利进行。二、价格、支付方式1.合同总价：本合同总价为人民币_______元，包括但不限于施工费、材料费、设备租赁费、运输费、人工费等。2.付款方式：a.预付款：合同签订后____个工作日内，乙方应向甲方相关资质证明文件，甲方支付合同总价_____%作为预付款。b.进度款：工程按进度完成，每完成合同约定的一个阶段，乙方提交进度款申请，甲方在____个工作日内支付该阶段合同价的_____%。c.结算款：工程完工并通过验收后，乙方提交结算报告，甲方在____个工作日内支付结算款的_____%。d.保修金：合同总价_____%作为保修金，在工程保修期满无质量问题后无息退还乙方。3.逾期付款：若甲方逾期付款，应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成施工任务。b.甲方有义务在合同约定的时间内支付乙方工程款项。c.甲方应必要的施工场地、图纸资料和施工条件。d.甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量。2.乙方权利与义务：a.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。b.乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成施工任务。c.乙方有义务遵守国家有关施工的法律法规，确保施工安全。d.乙方应施工所需的材料和设备，保证材料质量。e.乙方应按照甲方要求进行施工变更，并及时通知甲方。f.乙方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。3.双方共同义务：a.双方应遵循诚实信用原则，履行合同约定的各项义务。b.双方应共同维护施工现场的秩序，确保施工安全和环境保护。c.双方应积极配合，解决施工过程中出现的问题。d.双方应共同遵守合同约定，不得擅自变更合同内容。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺施工质量符合国家相关质量标准和规范。b.乙方应对施工过程中的质量问题负责，确保在保修期内修复。c.甲方有权对施工质量进行监督检查，乙方应予以配合。d.工程验收合格后，乙方应相应的质量保证书，保证工程质量。2.服务要求：a.乙方应按照甲方要求必要的施工图纸、技术资料和施工方案。b.乙方应确保施工现场的清洁和安全，防止对周围环境造成污染。c.乙方应按时完成施工任务，如有延误，应向甲方说明原因并采取补救措施。d.乙方应必要的技术支持和售后服务，确保工程正常运行。3.质量验收：a.工程完工后，由甲乙双方共同进行验收。b.验收合格后，甲方应出具验收报告，并支付相应的工程款项。c.验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至合格为止。4.服务期限：a.乙方应在合同约定的服务期限内质量保证与服务。b.保修期限自工程验收合格之日起计算，具体期限根据工程性质和甲方要求确定。五、履行与变更1.履行：a.双方应严格按照合同约定的条款履行各自的义务。b.甲方应在合同约定的期限内支付乙方工程款项。c.乙方应在合同约定的期限内完成施工任务，并确保工程质量符合要求。d.双方应按照合同约定的时间和方式相关文件和资料。2.变更：a.在合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方应友好协商，达成一致后书面确认变更内容。b.任何合同变更均应书面通知对方，并作为合同附件。c.合同变更不得违反国家法律法规，不得损害双方合法权益。d.合同变更后的条款与原合同具有同等法律效力。六、保密条款1.双方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等敏感信息，均应予以严格保密。2.保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或保密信息公开之日起____年。3.保密义务：a.双方不得泄露、传播、使用或允许他人使用任何保密信息，除非得到对方的书面同意。b.双方应采取适当措施保护保密信息的安全，防止未经授权的访问、泄露或使用。c.双方在合同终止后，仍应继续履行保密义务，直至保密信息不再具有保密价值。4.违约责任：a.若任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任。b.违约方应赔偿因违约行为给对方造成的经济损失。c.双方应就保密信息的保密事项协商解决争议，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。3.争议解决过程中，双方应保持合作态度，避免采取可能导致争议扩大的行为。4.诉讼期间，除非法院另有判决，否则双方应继续履行合同义务。5.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。6.争议解决过程中，任何一方不得擅自采取影响合同履行或损害对方权益的措施。7.本合同争议解决条款的效力不受合同其他条款的影响。八、其它条款1.合同解除：在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并各自承担相应的责任。2.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止合同，合同即终止，双方应办理相关手续。3.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于施工图纸、技术规范、验收报告等。4.合同文本：本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。5.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。6.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.通知送达：本合同项下的通知、文件等应以书面形式发送，自发送之日起____个工作日视为送达。8.合同修改：本合同的任何修改或补