化工厂建设工程合同

第第页合同编号:________化工厂建设工程合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同由以下主体签订：1.建设单位：[建设单位名称]2.施工单位：[施工单位名称]本合同旨在明确双方在化工厂建设工程中的权利、义务及责任，确保工程建设顺利进行。具体目的如下：1.建设单位委托施工单位承建化工厂项目，施工单位按照建设单位要求完成工程建设；2.双方共同遵守国家相关法律法规，确保工程质量、安全、环保；3.明确工程进度、质量标准、验收标准等，确保工程按时、按质、按量完成；4.规定双方在工程过程中的权利和义务，维护双方的合法权益。二、价格、支付方式、1.合同总价：本合同工程总价为人民币[合同总价金额]元，包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费、施工费等一切与工程相关的费用。2.分阶段支付：a.预付款：合同签订后5个工作日内，建设单位向施工单位支付合同总价10%的预付款。b.进度款：工程按月进度支付，每月支付上月已完成工程量的85%，剩余15%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后30日内支付。c.验收款：工程竣工验收合格后，建设单位在30日内支付剩余15%的工程款。3.付款方式：本合同款项的支付采用银行转账方式，具体账户信息由双方在合同附件中约定。4.逾期付款：若建设单位逾期支付款项，应按每日万分之五向施工单位支付违约金。三、双方权利与义务1.建设单位权利与义务：a.权利：对施工单位进行监督，确保工程质量、进度和安全生产；有权对施工过程中的设计变更提出建议。b.义务：按合同约定的时间、地点支付工程款项；必要的施工图纸、技术资料；确保工程用地合法合规。2.施工单位权利与义务：a.权利：要求建设单位按合同约定施工图纸、技术资料；对工程质量、进度和安全生产负责；有权在施工过程中对设计进行必要的调整。b.义务：按照合同约定的工程质量和进度要求施工；遵守国家法律法规，确保工程安全、环保；完成工程验收合格后的保修义务。3.双方共同义务：a.遵守国家法律法规和行业标准，确保工程质量、安全、环保；b.加强沟通与协调，及时解决施工过程中的问题；c.对工程变更和索赔事项，双方应友好协商，达成一致意见；d.对合同履行过程中发生的争议，应采取协商、调解或仲裁等方式解决。四、质量保证与服务1.质量保证：a.施工单位承诺按照国家相关标准和合同约定进行施工，确保工程质量达到设计要求。b.施工单位应质量保证书，详细说明工程所使用的材料、设备的质量标准。c.工程竣工后，建设单位应组织验收，施工单位应积极配合，确保验收合格。2.服务内容：a.施工单位在工程实施过程中，应必要的技术支持和服务，确保工程顺利进行。b.施工单位应设立专门的服务热线，及时响应建设单位在施工过程中提出的问题和需求。c.工程竣工验收合格后，施工单位应不少于一年的保修服务，确保工程质量。3.质量争议解决：a.如出现质量争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。b.在争议解决期间，双方应继续履行合同义务，确保工程质量和进度不受影响。4.环保与安全：a.施工单位应遵守国家环保法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。b.施工单位应采取必要的安全措施，确保施工现场安全，防止安全事故发生。五、履行与变更1.履行：a.双方应按照合同约定的条款和条件履行各自的权利和义务。b.施工单位应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量和进度。c.建设单位应按合同约定的时间、地点和方式支付工程款项。2.变更：a.合同履行过程中，如因不可抗力、设计变更、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订补充协议。b.设计变更应经双方同意，并由设计单位出具变更图纸和说明书。c.合同变更不影响原合同的权利义务，除非双方另有约定。3.工程延期：a.因施工单位原因导致的工程延期，施工单位应承担相应的责任，并赔偿建设单位因此遭受的损失。b.因不可抗力或其他非施工单位原因导致的工程延期，施工单位应立即通知建设单位，并采取合理措施减少损失。c.工程延期应相关证明材料，经双方确认后，工期相应顺延。4.合同解除：a.双方协商一致，可以解除合同。b.一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。c.因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并免除双方因不可抗力所应承担的责任。六、保密条款1.双方在本合同履行过程中，因业务往来或合同约定所知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均应视为保密信息。2.双方对本合同内容、签订过程、合同履行情况等信息均负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后的三年内有效。4.双方同意，在保密期限内，因工作需要知悉保密信息的人员，应签署保密协议，并遵守本条款的保密义务。5.违反保密义务的一方，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接经济损失。6.本保密条款不因合同的终止、解除或无效而失效，双方应继续履行保密义务。7.如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。3.在争议解决期间，双方应继续履行合同义务，除非法院裁定或仲裁机构决定暂停履行。4.争议解决过程中，双方应遵循诚实信用原则，不得恶意拖延或拒绝履行合同义务。5.如双方同意通过仲裁解决争议，应选择具有管辖权的中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）进行仲裁。6.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方不得向法院提起诉讼。7.争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁机构或法院另有裁定。8.争议解决过程中，双方应保持沟通，以尽可能减少不必要的损失。八、其它条款1.合同附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。2.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。3.合同解除：除本合同约定外，任何一方未经对方同意，不得擅自解除合同。4.合同变更：本合同任何条款的变更，必须以书面形式经双方签字（或盖章）确认，否则无效。5.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。6.合同份数：本合同一式[合同份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。7.通知：任何一方发出的通知，应以书面形式通过约定的方式送达对方，自送达之日起生效。8.合同终止：合同终止后，双方应按照合同约定进行结算，并妥善处理善后事宜。9.合同备案：本合同签订后，双方应按照相关规定进行备案。10.解除条件：如一方违反合同约定，另一方有权根据合同约定或法律规定解除合同。九、合同签署1.本合同由建设单位和施工单位法定代表人或授权代表签字（或盖章）。2.双方代表签字（或盖章）前，应仔细阅读合同内容，确保理解并同意所有条款。3.