2025电力工程施工合同协议书(标准版)

2025电力工程施工合同协议书(标准版)一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：工程性质：工程范围：二、工期计划开工日期：计划竣工日期：总工期：工期顺延：因不可抗力因素或发包人原因导致的工期延误，经双方协商一致后可相应顺延。工期延误责任：承包人因自身原因导致工期延误的，每延误一天需支付违约金元。三、工程质量标准与验收质量标准：本工程执行《中华人民共和国建设工程质量管理条例》及国家相关标准、规范，工程质量需达到标准。验收程序：工程隐蔽验收、分部分项验收及竣工验收均需按照国家相关规定执行。验收依据：施工图纸、设计变更、施工验收规范及双方确认的技术文件。质量保修：承包人需对工程进行年的质量保修，保修期间内发生的质量问题由承包人无偿修复。四、合同价款及支付方式合同总价：人民币元（大写：）。支付方式：预付款：合同签订后，发包人支付合同总价的%作为预付款。进度款：每月日进行工程量审核，按审核确认的工程量支付当月进度款的%。竣工验收款：工程竣工验收合格后，支付至合同总价的%。质保金：剩余合同总价的%作为质保金，质保期满后无质量争议一次性支付。价款调整：因物价波动、设计变更等因素造成工程量或材料价格变化的，双方协商一致后可调整合同价款。五、双方责任与义务发包人责任与义务：提供施工条件：发包人需在开工前提供施工现场、施工图纸及必要文件资料。支付工程款：按合同约定及时支付工程款，确保工程正常进行。协调关系：负责协调施工过程中与地方政府、相关部门的关系，确保工程顺利进行。验收及时：及时组织工程隐蔽验收、分部分项验收及竣工验收，不得无故拖延。承包人责任与义务：遵守规范：严格按照设计图纸、施工规范及合同要求进行施工，确保工程质量和安全。工期保证：按合同约定的工期完成施工任务，不得无故拖延。安全管理：加强施工现场安全管理，购买施工人员意外伤害保险，确保施工过程中的安全。文明施工：做好施工现场的环境保护工作，按国家规定处理施工废弃物，保持施工现场整洁有序。六、材料与设备供应材料供应：承包人负责采购工程所需材料，并保证材料质量符合国家及行业标准。设备供应：承包人负责提供施工所需设备，并保证设备的完好性和可用性。验收：发包人有权对承包人采购的材料及设备进行验收，不符合标准的材料或设备不得用于施工。七、安全与文明施工安全责任：承包人需严格遵守国家及地方安全生产法律法规，制定完善的安全施工方案，确保施工安全。安全措施：承包人需采取有效措施防止施工过程中发生人员伤亡、财产损失等安全事故。文明施工：承包人需严格按照文明施工要求，规范施工现场管理，减少施工对周边环境的影响。八、工程变更与签证变更申请：任何工程变更需提前日以书面形式提交，经发包人审核批准后方可实施。签证程序：工程变更签证需严格按照双方约定的程序进行，确保签证内容真实、准确。签证费用：因工程变更产生的新增费用，由双方协商一致后计入合同总价。九、违约责任发包人违约：发包人未按合同约定支付工程款的，每逾期一日需支付应付金额的%作为违约金。承包人违约：承包人未按合同约定完成施工任务的，每逾期一日需支付合同总价的%作为违约金。质量违约：因承包人原因导致工程质量达不到约定标准的，承包人需免费返工直至达到合格标准，并赔偿发包人造成的损失。十、工程保修保修期限：本工程的保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修范围：承包人需对工程的全部内容进行保修，保修期内发生的质量问题由承包人无偿修复。保修程序：保修期内，发包人发现质量问题应及时通知承包人，承包人应在接到通知后小时内到达现场进行修复。十一、争议解决本合同在履行过程中发生争议时，双方应本着友好协商的原则解决。协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、其他条款合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同份数：本合同一式份，发包人和承包人各执份，具有同等法律效力。补充协议：本合同未尽事宜可由双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。发包人（盖章）：法