电影院建设施工合同

第第页合同编号:________电影院建设施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同名称为“电影院建设施工合同”，由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）共同签订。甲方为电影院项目投资方，乙方为电影院建设项目施工方。本合同旨在明确甲乙双方在电影院建设项目中的权利义务，确保项目按期、保质、安全完成，达成合作共赢的目的。具体内容包括电影院项目的建设范围、施工期限、质量标准、合同价款、付款方式、违约责任等，为甲乙双方在项目建设过程中的合作明确的法律依据。二、价格、支付方式1.合同总价：本合同约定的电影院建设项目总价为人民币______元整，包括但不限于土建、安装、装饰等全部建设费用。2.付款方式：a.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价10%的预付款，即人民币______元整。b.进度款：项目施工过程中，乙方每月提交进度款申请，经甲方审核确认后，甲方应在收到乙方申请后的15个工作日内支付当月进度款，进度款支付比例根据实际完成工程量确定。c.验收款：项目完工并经甲方验收合格后，乙方提交最终结算报告，甲方应在收到报告后的30个工作日内支付剩余款项，即合同总价减去已支付款项。d.保修金：项目验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价5%的保修金，保修期满无质量问题后，乙方应将保修金无息退还甲方。3.逾期付款：甲方逾期支付款项，应向乙方支付按逾期付款金额每日万分之五的违约金。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量和标准完成电影院建设项目。b.甲方有义务在合同约定的时间内支付乙方款项，并确保支付过程符合合同规定。c.甲方有义务项目建设所需的相关资料和场地，确保乙方顺利施工。d.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并对不符合合同约定的施工行为提出整改要求。2.乙方权利与义务：a.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、地点项目建设所需的相关资料和场地。b.乙方有义务按照合同约定的时间、质量和标准完成电影院建设项目。c.乙方有义务确保施工过程中的安全，并采取措施防止对环境造成污染。d.乙方有义务在施工过程中接受甲方的监督，对甲方的整改要求及时整改。e.乙方有义务在项目完工后，项目相关资料，协助甲方进行验收。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所的建筑材料、设备符合国家相关质量标准和合同约定。b.乙方应按照国家有关施工规范和标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。c.项目完工后，乙方应项目质量保证书，承诺在保修期内对因施工原因出现的质量问题负责。d.保修期自项目验收合格之日起计算，一般为一年。2.服务承诺：a.乙方在施工过程中应必要的技术支持和咨询服务，确保施工顺利进行。b.乙方应设立专门的售后服务团队，负责项目完工后的维护和维修工作。c.乙方应积极响应甲方提出的合理要求，及时解决施工过程中出现的问题。d.乙方在合同履行期间，应保持施工现场的整洁，确保施工环境符合环保要求。五、履行与变更1.履行：a.甲方应按照合同约定的时间、地点项目建设所需的相关资料和场地。b.乙方应按照合同约定的施工期限、质量标准和设计要求完成项目建设。c.双方应严格按照合同条款履行各自的义务，确保项目按期、保质完成。d.任何一方违反合同约定的义务，应承担相应的违约责任。2.变更：a.合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订补充协议，作为合同的一部分。b.任何一方提出变更要求，应提前向对方书面提出，并说明变更的原因和影响。c.合同变更需经双方签字确认后生效，变更内容不得违反法律法规和合同基本原则。d.合同变更后，双方应相应调整合同价款和付款方式，并重新确定施工期限。六、保密条款1.双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密信息包括但不限于：项目设计图纸、技术参数、施工方案、财务数据、商务谈判内容等。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。在此期间，双方均应严格保守秘密。4.双方在履行合同过程中获取的对方商业秘密，无论以何种形式存在，均应予以妥善保管，不得用于本合同项目以外的目的。5.如因泄露保密信息给对方造成损失的，泄露方应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接经济损失和合理的调查、取证费用。6.本保密条款的效力不受合同解除或终止的影响，双方应继续履行保密义务。七、争议解决1.双方在履行本合同时，如发生争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。3.在争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有裁定。4.争议解决期间，如一方违反合同，另一方有权采取必要措施保护自己的合法权益。5.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担。6.本合同项下争议解决方式的选择，不排除双方根据具体情况选择仲裁等其他争议解决方式的可能性。如选择仲裁，双方应另行签订仲裁协议，并将争议提交至双方共同选择的仲裁机构仲裁。八、其它条款1.合同解除：在合同履行过程中，如出现以下情况之一，任何一方有权解除合同：a.一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施；b.发生不可抗力事件，导致合同无法履行；c.合同目的不能实现。2.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。3.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于设计图纸、技术规范、工程量清单等。4.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律，双方因本合同产生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。5.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。6.合同解释：本合同的解释权归甲方所有。九、合同签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲