2024年第二季度桩基工程分包商特种作业人员动态备案制度

2025年桩基工程分包商特种作业人员动态备案制度本合同共二部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：第一条定义与范围1.1本合同所称“特种作业人员”指从事桩基工程中涉及高处作业、起重机械操作、焊接与热切割、桩机操作等需持证上岗的作业人员。1.2“动态备案”指分包商需实时向总包单位提交特种作业人员的资质信息、在岗状态及变更情况，并接受监督核查。第二条备案主体2.1分包商须为依法注册的独立法人单位，具备_________（资质等级）桩基工程专业承包资质，营业执照编号_________。2.2分包商承诺其备案的特种作业人员均与本单位建立合法劳动关系，并持有有效期内的《特种作业操作证》，证件编号为_________。第三条备案内容（1）特种作业人员名单（含姓名、性别、年龄、工种、操作证编号及有效期）；（2）劳动合同或劳务协议扫描件；（3）近三个月内体检合格证明；（4）年度安全培训考核记录。3.2备案资料须加盖分包商公章，并于进场施工前_________日内提交至总包单位项目部。第四条备案审核4.1总包单位应在收到备案资料后_________日内完成形式审查与实质核查。第五条动态更新义务5.1分包商应于每月_________日前向总包单位报送特种作业人员增减、证件续期、岗位调整等信息。5.2特种作业人员离职或转岗的，分包商须于变动发生后_________小时内书面通知总包单位。第六条现场核查6.1总包单位有权随时对备案人员开展现场身份核验、证件抽查及实操能力测试。6.2核查中发现人员信息不实的，分包商须按每人次_________元向总包单位支付违约金，并立即清退违规人员。第七条安全教育责任7.1分包商须每年组织特种作业人员参加不少于_________学时的安全培训，培训记录存档备查。7.2总包单位提供统一的安全教育资料，分包商负责具体实施并承担相关费用。第八条保险与保障8.1分包商须为特种作业人员缴纳工伤保险及意外伤害险，保险单号_________，有效期至_________。8.2特种作业人员因工受伤或发生事故的，分包商须在_________小时内向总包单位提交事故报告。第九条设备与防护9.1分包商须确保特种作业人员使用的设备符合国家标准，设备编号_________，检测报告有效期至_________。9.2个人防护用品（如安全帽、安全带等）须由分包商统一配发，并标注单位名称及人员编号。第十条违约责任10.1分包商未履行备案义务的，总包单位有权暂停工程款支付，直至整改完毕。10.2因备案信息虚假导致安全事故的，分包商承担全部赔偿责任，并支付合同总价_________%的违约金。第十一条不可抗力11.1因自然灾害、政府行为等不可抗力导致备案中断的，受影响方须在事件发生后_________日内提交书面证明。11.2不可抗力影响超过_________日的，双方可协商解除或变更合同。第十二条合同变更12.1任何条款修改须经双方书面同意，并签订补充协议，补充协议编号_________。12.2单方擅自变更合同内容的，变更无效且违约方须赔偿守约方全部损失。第十三条争议解决13.1因本合同引发的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交_________（仲裁委员会名称）仲裁。13.2仲裁期间，除争议条款外，其余条款仍须履行。第十四条合同生效14.1本合同自双方盖章或授权代表签字之日起生效，有效期至_________年_________月_________日。14.2合同正本一式_________份，总包单位执_________份，分包商执_________份。第十五条附则15.1本合同未尽事宜，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF_________）执行。15.2分包商指定_________为备案联系人，联系电话_________；总包单位指定_________为监督负责人。第十六条信息保密16.1双方对备案涉及的商业秘密及个人信息负保密义务，未经书面同意不得向第三方披露。16.2保密义务不因合同终止而失效，有效期持续至相关信息公开或失去商业价值之日。第十七条廉洁条款17.1双方承诺不得以任何形式索取或收受对方财物，违者须承担法律责任。17.2发现违规行为的，受影响方可向_________（监察机构名称）举报。第十八条退出机制18.1分包商因故退出工程的，须提前_________日书面通知总包单位，并完成备案人员交接。18.2未妥善交接导致施工延误的，分包商须按每日_________元支付赔偿金。第十九条附件的法律效力19.1本合同附件包括：特种作业人员名单（附件1）、设备清单（附件2）、安全培训计划（附件3）。19.2附件与本合同具有同等法律效力，冲突条款以本合同为准。第二十条其他约定第二部分：第三方介入后的修正第二十一条第三方定义与类型21.1本合同所述“第三方”指经总包单位或分包商书面同意介入工程管理的独立主体，包括但不限于：（1）监理单位；（2）特种设备检测机构；（3）安全评估机构；（4）职业培训认证机构；（5）其他与备案管理相关的专业服务机构。21.2第三方须为具有合法资质的独立法人，营业执照编号_________，资质证书编号_________。第二十二条第三方介入程序22.1总包单位或分包商引入第三方前，须提前_________日向对方提交书面申请，列明第三方名称、服务范围及介入理由。22.2未获对方书面同意的，第三方不得参与备案管理；擅自引入的，责任方承担由此产生的一切风险及费用。第二十三条第三方责任范围（1）对特种作业人员资质进行独立复核，并出具编号为_________的复核报告；（2）监督动态备案数据的真实性，每季度至少开展_________次现场抽查；（3）对备案设备的安全性能进行检测，检测报告编号_________；（4）提供安全教育课程并颁发培训合格证书，证书编号_________。23.2第三方对其出具的书面结论承担法律责任，因重大过失或故意导致结论错误的，按服务费_________倍赔偿受损方。第二十四条第三方权利保障24.1第三方有权要求总包单位及分包商提供备案所需的原始资料、施工场地访问权限及必要协助。24.2第三方因履行职务产生的合理费用（如检测费、差旅费）由_________（甲方/乙方）按_________（比例/固定金额）承担，支付方式为_________。第二十五条信息共享与保密25.1总包单位及分包商须向第三方开放备案信息系统权限，权限等级为_________，开放期限至_________。25.2第三方对获知的商业秘密及个人信息负永久保密义务，泄密的，按本合同第十六条承担违约金_________元/次。第二十六条第三方服务期限26.1第三方服务期自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，总包单位有权根据工程进度提前_________日书面通知终止服务。26.2服务期届满前_________日，第三方须提交最终评估报告，报告编号_________。第二十七条第三方替换机制（1）第三方丧失法定资质；（2）连续_________次未通过履约评价；（3）存在贿赂、伪造数据等重大失信行为。27.2替换第三方须经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议编号_________。第二十八条履约评价与奖惩28.1总包单位每季度组织对第三方的履约评分，评分标准见附件_________，低于_________分的，第三方须在_________日内提交整改方案。28.2年度评分高于_________分的，总包单位可给予第三方_________元奖励，或优先续签下一年度服务合同。第二十九条第三方连带责任29.1第三方与总包单位或分包商串通伪造备案数据的，三方承担连带赔偿责任，并按合同总价_________%支付违约金。29.2第三方未及时报告重大安全隐患导致事故的，按其过错比例承担_________%的直接损失。第三十条争议解决中的第三方义务30.1因第三方服务引发的争议，第三方须作为独立主体参与仲裁或诉讼，并提供全部工作记录作为证据。30.2第三方拒不配合争议解决的，总包单位有权从其未结费用中扣除_________元作为罚金。第三十一条保险与风险转移31.1第三方须自行为其服务人员购买职业责任险，保险单号_________，单次事故赔付限额不低于_________元。31.2第三方人员进入施工现场发生人身伤害的，由_________（甲方/乙方/第三方）承担首要救治责任。第三十二条文件签署与效力32.1第三方出具的所有文件均须由授权代表签字并加盖公章，签字人姓名_________，职务_________。32.2电子签名文件与纸质文件具有同等效力，但须符合《中华人民共和国电子签名法》规定。第三十三条附件的补充与变更33.1本合同新增附件包括：第三方服务范围清单（附件4）、履约评分表（附件5）、保险单复印件（附件6）。33.2附件变更须经三方书面确认，否则视为未变更。第三十四条合同终止与交接34.1合同终止时，第三方须在_________日内向总包单位移交全部备案监管档案，档案清单编号_________。第三十五条其他特别约定甲方（总包单位）：名称：_________法定代表人（签字）：_________签署日期：_________年______