2025四川省建设工程施工合同

2025四川省建设工程施工合同第一条合同当事人本合同由以下双方于年月日在四川省市（县）签订：发包人（全称）：地址：法定代表人：联系人：联系电话：承包人（全称）：地址：法定代表人：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及四川省有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程内容：本工程为，包括但不限于以下内容：。2.4工程立项批准文号：2.5资金来源：2.6工程概况表|项目|内容|||||建筑结构|||建筑面积|平方米||层数|地上层，地下层||高度|米||结构类型||第三条合同工期3.1计划开工日期：年月日3.2计划竣工日期：年月日3.3总工期：日历天数为天。3.4合同工期约定：双方约定本工程合同工期为天，自实际开工之日起计算。承包人应按约定的工期完成施工任务，如因不可抗力或其他约定情形导致工期延误，双方可协商调整。第四条质量标准4.1工程质量标准：本工程的质量标准为，符合国家现行施工质量验收规范要求。4.2施工技术标准：执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及四川省地方标准。4.3工程质量目标：双方约定本工程质量目标为（如“合格”、“优良”等）。第五条合同价款5.1合同价款（人民币）：金额为大写：元（￥元）5.2合同价款构成：（1）分部分项工程费：元；（2）措施项目费：元；（3）其他项目费：元；（4）暂列金额：元；（5）规费和税金：元。5.3合同价款调整：本工程采用固定总价合同（或固定单价合同、可调价格合同），具体调整方式详见专用条款。第六条材料设备供应6.1材料设备供应责任：（1）发包人供应材料设备：发包人负责供应的材料设备详见附件一《发包人供应材料设备一览表》，承包人应按计划接收并妥善保管。（2）承包人采购材料设备：承包人负责采购的材料设备必须符合设计要求和质量标准，并提供合格证明文件。6.2材料设备验收：所有材料设备进场时，须经发包人或监理工程师验收合格后方可使用。第七条施工与竣工验收7.1施工准备工作：（1）承包人应在开工前日向发包人提交施工组织设计，经批准后方可实施；（2）施工场地平整、临时设施搭建等准备工作由承包人负责。7.2施工进度管理：（1）承包人应按合同工期要求编制施工进度计划，经发包人或监理工程师确认后执行；（2）因承包人原因导致工期延误的，发包人有权要求承包人支付违约金；（3）因发包人原因导致工期延误的，承包人可要求顺延工期。7.3质量管理：（1）承包人应严格按设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量达到约定标准；（2）隐蔽工程验收：承包人应在隐蔽工程覆盖前通知发包人或监理工程师进行验收；（3）质保资料的提供：承包人应按要求提供完整的质保资料，并及时办理相关验收手续。7.4竣工验收：（1）工程具备竣工验收条件后，承包人应向发包人提交竣工验收报告和完整的技术资料；（2）发包人应在收到竣工验收报告后日内组织验收，验收合格后双方签署《竣工验收证书》；（3）若因承包人原因导致验收不合格的，承包人应按要求整改并承担相应费用。第八条质量保修8.1质量保修范围和期限：（1）保修范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程等；（2）保修期限：按《建设工程质量管理条例》规定执行，其中地基基础和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限，屋面防水工程为年。8.2质量保修责任：（1）保修期内，承包人应按发包人要求及时修复质量问题；（2）因承包人原因造成的质量问题，承包人承担保修费用；（3）因发包人原因造成的质量问题，发包人承担保修费用。第九条合同价款支付9.1工程预付款：发包人应在合同签订后日内支付工程预付款，金额为合同价款的%。9.2工程进度款：工程进度款按月支付，承包人每月日提交进度报表，发包人在收到后日内支付上月完成工程量的%。9.3竣工结算款：工程竣工验收合格后，承包人应在日内提交竣工结算报告，发包人应在收到后日内完成审核并支付结算款。第十条双方的责任与义务10.1发包人的责任与义务：（1）按时支付工程款；（2）提供施工场地及周边环境资料；（3）协调处理与施工相关的外部关系。10.2承包人的责任与义务：（1）按合同约定的质量标准和工期完成施工任务；（2）遵守工程建设安全生产规定，确保施工安全；（3）保护施工现场周围的环境，避免造成污染和扰民。第十一条安全生产11.1安全生产目标：本工程安全生产目标为。11.2安全管理责任：（1）承包人负责施工现场的安全管理，制定并落实安全措施；（2）发包人有权对承包人的安全管理进行监督，对不符合要求的地方提出整改意见。11.3安全事故处理：（1）发生安全事故，承包人应立即采取措施，防止事故扩大；（2）因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担全部责任和费用。第十二条文明施工12.1文明施工要求：（1）承包人应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁；（2）施工期间不得扰民，不得影响周边居民正常生活。12.2文明施工措施：（1）设置围挡，美化施工现场；（2）合理安排施工时间，避免夜间施工。第十三条保险13.1施工人员保险：承包人应为施工现场人员办理意外伤害保险。13.2第三方保险：承包人应为施工可能造成第三方损害的行为办理第三者责任险。第十四条违约责任14.1承包人违约：（1）因承包人原因导致工期延误，每延迟一日，支付违约金￥元；（2）工程质量达不到约定标准，承包人应返工并承担相应费用。14.2发包人违约：（1）因发包人原因导致工程款延期支付，每延迟一日，支付违约金￥元；（2）发包人无故终止合同，应赔偿承包人造成的损失。第十五条其他条款15.1合同变更：合同履行过程中，双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2合同解除：（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同；（2）一方严重违约，另一方有权解除合同并要求赔偿。15.3争议解决：本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十六条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清全部款项后终止。第十