公路工程施工监理服务协议8篇

公路工程施工监理服务协议8篇篇1合同编号：XXXX甲方（建设单位）：XXXX，以下简称甲方。乙方（施工单位）：XXXX，以下简称乙方。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供公路工程施工监理服务达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX公路工程2.工程地点：XXXX3.工程规模：XXXX4.工程内容：对公路工程的施工进度、质量、安全等方面进行监督和管理。二、监理服务内容1.乙方应按照甲方要求，对公路工程的施工进度进行监督和管理，确保施工进度符合甲方要求。2.乙方应对公路工程质量进行监督和管理，确保工程质量符合相关标准和要求。3.乙方应对公路工程的安全进行监督和管理，确保施工过程中不发生安全事故。4.乙方应协助甲方处理与工程相关的其他问题。三、监理服务期限1.监理服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。2.在监理服务期限内，乙方应提供全天候的监理服务。四、监理服务费用及支付方式1.监理服务费用根据工程的实际情况和乙方的收费标准确定。具体费用详见附件1。2.甲方应在签订合同后，按照附件1中的约定向乙方支付监理服务费用。支付方式包括银行转账、支票等，具体支付方式由双方协商确定。3.如因甲方原因未按时支付监理服务费用，乙方有权停止监理服务，由此造成的损失由甲方承担。五、违约责任及赔偿1.甲乙双方在履行合同过程中，如因一方违约给另一方造成损失的，违约方应赔偿因此给另一方造成的全部损失。2.如因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。六、其他约定事项1.甲乙双方在履行合同过程中，如需修改合同条款的，应协商一致后签订补充协议。补充协议具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。3.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体解决方式由双方协商确定。篇2合同编号：XXXXXX甲方（建设单位）：XXXXXX乙方（施工单位）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方对公路工程施工进行监理服务事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXXXX公路工程地点：XXXXXX工程规模：XXXXXX二、服务内容1.乙方应按照国家的有关法律法规和规定，以及甲方与施工单位签订的施工合同条款，对公路工程施工进行全过程监理。2.乙方应提供施工前的现场踏勘、施工设计审核、招标文件编制等前期服务。3.在施工过程中，乙方应提供施工质量控制、安全环保监理、进度控制等中期服务。4.乙方应协助甲方进行工程验收，提供施工总结、质量评估等后期服务。三、服务期限本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收并交付使用之日止。四、费用及支付方式1.甲方应支付乙方监理服务费，具体金额按照《公路工程计价定额》及相关规定执行。2.甲方应在签订本协议后支付乙方监理服务费总额的XX%作为预付款，剩余款项在竣工验收后支付。3.乙方应提供正式的发票作为支付凭证。五、违约责任1.甲方未按照本协议约定支付监理服务费的，乙方有权要求甲方按照同期银行贷款利率支付利息。2.乙方未按照本协议约定提供监理服务的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。六、争议解决1.甲乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应当首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。七、其他约定事项1.甲方应给予乙方必要的支持和配合，确保监理工作的顺利进行。2.乙方应严格遵守国家的有关法律法规和规定，以及甲方的规章制度，确保监理工作的合法性和有效性。3.本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。补充协议与本协议的条款具有同等法律效力。4.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。5.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。有效期为工程竣工验收并交付使用之日起五年。到期后如需续签，双方应协商并签订新的协议。篇3合同编号：_________甲方（建设单位）：_________乙方（监理单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对公路工程施工进行监理服务达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程内容：_________二、监理服务范围1.乙方负责对公路工程施工进行全面的监理服务，包括施工准备、施工实施、竣工验收等阶段。2.乙方应当对施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行全面控制，确保施工符合法律法规和工程设计要求。3.乙方应当协助甲方进行工程验收，确保工程质量符合标准。三、监理服务期限1.监理服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。2.乙方应当在合同签订后尽快进场，并开始监理服务。四、监理服务费用及支付方式1.甲方应当向乙方支付监理服务费用，具体费用根据工程规模、复杂程度和监理服务内容等因素确定。2.甲方应当在合同签订后支付一定比例的费用作为预付款，具体比例根据双方协商确定。3.乙方在监理服务期间应当定期向甲方提交监理报告，甲方应当根据监理报告的内容支付相应的监理费用。4.甲方应当在工程竣工验收后支付剩余的监理费用。五、权利义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供全面的监理服务，并支付相应的监理费用。2.甲方应当为乙方的监理工作提供必要的支持和协助，确保监理工作的顺利进行。3.乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用，并履行相应的义务。4.乙方应当为甲方的工程施工提供全面、有效的监理服务，确保工程质量符合标准。5.乙方应当对工程施工过程中的问题及时发现并提出解决方案，确保施工顺利进行。6.乙方应当对施工过程中的安全环保工作进行监督和管理，确保施工符合相关法规要求。7.乙方应当协助甲方进行工程验收，确保工程质量符合标准。在验收过程中，如果发现工程质量存在问题，应当及时提出并要求施工单位进行整改。8.乙方应当为甲方提供必要的技术支持和咨询服务，确保甲方能够全面理解工程施工和监理服务的内容和要求。同时，乙方也应当为甲方提供必要的技术培训和支持，提高甲方的技术能力和管理水平。9.乙方应当严格遵守保密义务，不得泄露甲方提供的任何保密信息。同时，乙方也应当确保其员工和代理人遵守保密义务，不得将保密信息泄露给任何第三方。10.乙方应当积极配合甲方的检查和调查工作，提供必要的信息和资料。如果甲方对乙方的监理工作存在疑问或需要进行调查核实，乙方应当予以配合和支持。篇4甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就公路工程施工监理服务达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程内容：_________二、监理服务内容1.乙方应按照国家的有关法律法规和行业标准，对甲方委托的公路工程施工项目提供全面的监理服务。2.监理服务包括施工前的准备工作、施工过程中的质量控制、进度控制和投资控制，以及施工后的收尾工作。3.乙方应确保施工项目的质量、安全和进度符合甲方的要求，并尽量减少投资成本。三、监理服务期限1.监理服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。2.在监理服务期限内，乙方应提供全天候的监理服务，确保施工项目的顺利进行。四、监理费用及支付方式1.甲方应根据工程规模和复杂程度向乙方支付相应的监理费用。具体费用标准在双方协商后确定。2.甲方应在合同签订后支付监理费用的50%作为预付款，剩余50%在竣工验收后支付。3.如甲方需要乙方提供额外的监理服务，双方应另行协商并确定相应的费用。五、违约责任及赔偿1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行本合同。如一方违约，应承担相应的违约责任。2.因乙方的过错导致施工项目的质量、安全和进度不符合甲方要求的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.甲方未按照合同约定支付监理费用的，应承担相应的违约责任。六、争议解决方式1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。七、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.在合同履行过程中，如需修改或补充合同条款，应经双方协商一致后进行。任何一方的修改或补充建议应以书面形式提出。4.本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。如有任何疑问或需要解释的事项，应由双方共同协商解决。5.本合同自签订之日起生效，具有法律约束力的合同文件。甲乙双方应认真履行本合同所规定的各项义务，确保施工项目的顺利进行。篇5甲方（建设单位）：_________乙方（监理单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本协议。一、工程概况1.工程名称：_________公路改造工程。2.工程地点：_________。3.工程规模：本工程为长约_________公里的一级公路改造项目，涉及路面拓宽、排水系统改造、交通设施提升等多项内容。二、服务内容1.乙方提供公路工程施工阶段的监理服务，包括施工准备、施工实施、竣工验收等全流程的监理工作。2.乙方需根据甲方要求，制定详细的监理计划，明确监理目标、范围、方法和步骤，确保施工质量和进度。3.乙方应认真履行监理职责，及时发现并解决施工过程中的问题，确保施工符合设计要求和标准。三、服务期限1.监理服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.乙方应在签订合同时明确服务期限，并确保在服务期限内完成所有监理任务。四、费用及支付方式1.甲方需向乙方支付公路工程施工监理服务费用。具体费用标准根据工程规模、复杂程度和监理难度等因素，由双方协商确定。2.支付方式：甲方应按工程进度分期支付监理费用，具体支付时间和金额应根据合同条款和实际情况进行协商。3.乙方应提供正规的税务发票作为收款凭证，并确保所有费用均符合相关法规和规定。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供高质量的监理服务。2.甲方应尊重乙方的专业意见和合理化建议，确保施工质量和进度。3.甲方应为乙方提供必要的支持和协助，确保监理工作的顺利进行。4.甲方不得要求乙方违反法律、法规和规定进行监理工作。（二）乙方权利与义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用。2.乙方应认真履行监理职责，确保施工质量和进度。3.乙方应向甲方提供详细的监理计划和报告，确保监理工作的透明度和有效性。4.乙方应保守甲方的商业机密和个人隐私，确保不会泄露相关信息。5.乙方不得与施工单位或其他相关方有任何不当行为或利益输送等违规行为。六、违约责任及赔偿损失1.甲方如未按照合同约定支付监理费用或提供必要支持和协助，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的实际损失。2.乙方如未认真履行监理职责或违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的实际损失。3.如因乙方原因导致施工质量和进度受到影响，乙方应承担相应的赔偿责任。4.如因不可抗力或意外事件导致合同无法按时履行或无法履行，双方应友好协商解决。七、争议解决方式及管辖法院1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院为合同签订地的人民法院。如因诉讼产生的费用由违约方承担。八、合同生效与终止1.合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自职责和义务。如需修改或补充合同条款，应经双方协商一致后书面签订补充协议。2.合同终止：在合同服务期限内，如因甲方原因导致工程提前终止或取消，乙方有权要求甲方支付剩余服务期限的监理费用；如因乙方原因导致合同无法按时履行或无法履行，乙方应承担相应的违约责任并赔偿由此给甲方造成的实际损失。篇6合同编号：XXXX-XXXX甲方（建设单位）：XXXX，以下简称甲方乙方（施工单位）：XXXX，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对公路工程施工进行监理服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX公路工程2.工程地点：XXXX3.工程规模：XXXX4.工程内容：对公路工程施工进行全过程监理，包括施工准备、施工实施、竣工验收等各个阶段。二、监理服务内容1.乙方应根据甲方要求，按照有关法律法规的规定，对公路工程施工进行全过程监理。2.乙方应制定详细的监理计划，明确监理目标、监理内容、监理方法、监理时间等，并报甲方批准后实施。3.乙方应负责对施工单位进行技术交底，解决施工中的技术难题，确保施工质量符合要求。4.乙方应负责对施工单位的施工进度进行监督，确保施工进度符合计划要求。5.乙方应负责对施工单位的施工材料进行检验，确保施工材料符合设计要求。6.乙方应负责对施工单位的施工设备进行监督，确保施工设备符合安全要求。7.乙方应负责对施工单位的施工质量进行检测，确保施工质量符合标准。8.乙方应负责对施工单位的施工资料进行整理，确保施工资料齐全、准确。9.乙方应负责对施工单位的施工问题进行协调处理，确保施工顺利进行。10.乙方应负责对施工单位的施工成果进行验收，确保施工成果符合设计要求和质量标准。三、监理服务期限1.监理服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。2.在监理服务期限内，乙方应确保监理服务的连续性和稳定性，不得擅自停止或中断监理服务。3.如果因甲方原因需要延长监理服务期限，双方应协商并签订补充协议。四、监理服务费用及支付方式1.监理服务费用根据工程的规模、复杂程度和监理服务内容等因素确定。具体费用详见合同附件。2.甲方应按以下方式向乙方支付监理服务费用：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款；（2）监理服务完成并提交验收申请后，甲方应向乙方支付合同总金额的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付合同总金额的XX%。3.乙方应在收到款项后向甲方提供合法有效的发票。如果因乙方原因未能及时提供发票导致付款延误，乙方应承担相应的违约责任。五、违约责任及赔偿损失1.如果甲方未能按时向乙方支付监理服务费用，则应按日向乙方支付逾期付款违约金，违约金金额为应付未付金额的XX‰。同时，甲方应承担由此给乙方造成的实际损失。2.如果乙方未能按照合同约定提供监理服务或提供的监理服务质量不符合要求，则应按日向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的XX‰。同时，乙方应承担由此给甲方造成的实际损失。3.如果因一方违约导致合同无法继续履行或给双方造成重大损失，违约方应承担相应的赔偿责任。如果因不可抗力导致违约，双方应协商并签订补充协议。六、争议解决及法律适用1.如果双方在执行合同过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。2.本合同的订立、执行和解释均适用中华人民共和国法律、法规和相关司法解释的规定。如果相关法律、法规或司法解释发生变化，双方应及时协商并签订补充协议。篇7甲方（建设单位）：_________乙方（监理单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对_________公路工程施工阶段实施监理一事，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________公路工程施工监理服务协议2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.资金来源：_________二、监理范围1.乙方负责实施本工程的施工阶段监理，包括施工准备、设备安装、材料采购与加工、施工过程的控制、验收以及缺陷修复等各个环节的监理工作。2.乙方需按照甲方要求，协助甲方进行施工图纸审查、施工方案的优化以及新技术的推广和应用等工作。3.乙方应积极配合甲方做好与施工单位的沟通协调工作，确保工程的顺利进行。三、监理服务期限1.本工程监理服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收并移交甲方为止。2.在监理服务期限内，乙方应确保监理人员的稳定，如需更换监理人员，应事先取得甲方的同意。四、监理费用及支付方式1.甲方需按照工程进度向乙方支付监理费用。具体支付时间节点和金额应根据实际情况进行协商确定。2.乙方在收取监理费用的同时，应开具合法有效的发票。3.如因甲方原因导致工程停工或延期，乙方有权要求甲方支付相应的停工或延期监理费用。具体费用应根据实际情况进行协商确定。五、双方职责与义务1.甲方职责与义务：（1）甲方应向乙方提供必要的施工图纸和技术资料，并确保其真实性和完整性。（2）甲方应协助乙方解决在监理过程中遇到的问题，为乙方提供必要的支持和帮助。（3）甲方应按时向乙方支付监理费用，并确保支付方式的合法性和有效性。2.乙方职责与义务：（1）乙方应组建一支高素质的监理团队，确保监理人员的稳定和专业水平。（2）乙方应严格按照合同条款履行监理职责，确保工程的顺利进行和高质量完成。（3）乙方应及时向甲方提交监理报告和必要的文档资料，确保甲方对工程的全面了解和掌握。（4）乙方应保守甲方的商业机密和工程信息，不得擅自泄露或向第三方披露。六、违约责任及赔偿损失1.甲方如未按时向乙方支付监理费用或提供必要的技术资料，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。2.乙方如未按照合同条款履行监理职责或擅自泄露甲方的商业机密和工程信息，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。3.如因不可抗力因素导致工程停工或延期，甲乙双方应友好协商解决相关事宜，减轻双方的经济损失。七、争议解决方式及管辖法院1.在履行本合同过程中，如甲乙双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同的管辖法院为_________人民法院。如双方同意在其他地点进行诉讼，可另行协商确定管辖法院。3.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，积极履行判决结果。如有违反判决结果的行为，将依法承担相应的法律责任。八、合同生效及终止条件1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效前，双方应确保合同条款的履行和遵守。合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除。如需变更或解除，应取得对方的同意并签订书面协议。2.如因不可抗力因素导致工程无法继续进行或合同目的无法实现，甲乙双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，减轻双方的经济损失。3.本合同终止时，乙方应提交所有未提交的监理报告和文档资料，并确保甲方对工程的全面了解和掌握。同时，乙方应协助甲方进行工程的收尾工作，确保工程的顺利完成。4.合同终止后，如甲方仍需乙方提供其他服务或咨询，双方可另行协商签订补充协议或新合同。但补充协议和新合同的签订应遵循公平、公正和诚信的原则，确保双方的权益得到保障。篇8甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对公路工程施工进行监理服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________公路工程