劳务内部承包合同（20篇）

劳务内部承包合同（20篇）

劳务内部承包合同（精选20篇）

劳务内部承包合同篇1

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为确保甲方承建的擂鼓城房建设工程（五号地块）顺利完工，

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他

相关规定，经甲、乙双方本着平等自愿、互惠、互利的原则友好

协商同意，线甲乙双方就擂鼓城房建设工程（五号地块）工程中的

水电劳务分项工程承包事宜达成一致意见，特订立本合同，以供

双方共同遵守；

一、工程概况：

分项目工程名称：擂鼓城房建设工程（五号地块）

工程地址：北川县擂鼓镇

工程结构：底框砖混结构

建筑面积：约320_田2（按实际竣工面积结算）合同工期：

120天（开工日期：20年月日，竣工日期：20年月日），除

人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。质量等级：按照国家现行建

筑质量施工规范标准合格，并达到业主委员会验收标准。

二、承包方式及工作范围：

1、乙方负责本主体工程中所有临时水电和本工程图纸所示

一切水电、避雷劳务。

2、乙方负责使用的机具、材料均在承包范围内(包括焊条、

焊机)

三、工程造价及支付方式：

1、按实际竣工面积结算，一次性包干单价为：18元/平方米。

2、工程款采用分期付款方式：

(1)：基础工程令部完成支付总价款的20%,一层全部完成支

付总价款的20%,二层全部完成支付总价款的20%,主体工程全部

完成支付总价款的20%o

(2)：余额在工程完工验收完毕30日内支清。

四、质量要求：

1、本工程质量要求合格，质量等级由工程质检员按国家验收

标准进行评定，达到质检站、建设单位、监理单位、业主认定的

合格标准(实测点点数达到80%以上为合格)。

2、如乙方施工质量达不到质量标准，必须返工达到标准，期

间的一切费用由乙方承担；

五、工期保证：

乙方应确保按合同工期完成施工合同内容，不得因合同承包

范围等原因无故拖延工期。否则按照工期拖延损失费500元/天计

算。如乙方保质保量提前完成施工任务，甲方则向乙方奖励500

元/天计算。（设计变更和人力不可抗拒的自然灾害除外）

六、甲乙双方的职责

1、甲方及时提供本工程所需的工程材料。

2、如图纸变更与原图纸工程量的差异，甲方计算乙方其增加

工程量（如施工完后需要更改，甲方需确认返工等费用）。

3、乙方24小时坚守现场，特殊情况须向甲方管理负责人请

假C

4、乙方必须服从甲方各部门指定的各项管理规定。保证队伍

的稳定，做好工人思想工作，如有工人到甲方或政府部门闹事，

将对乙方每次处罚20_元。

5、乙方应严格按图纸和相关法规及施工规范施工。

6、乙方应按甲方的规章制度对施工人员实行实名制管理，招

施工人员登记造册及相关资料，报甲方相关管理部门备案。

7、如乙方不听从甲方安排，存在进度、质量、安全方面达不

到施工规范要求，甲方有权责令乙方整顿，造成严重后果甲方则

有权责令乙方退场，并不予计算违章施工的所有工程量。

8、在正常情况下，如乙方自行退场或有未完成工程，未完成

工程量按承包单价的3倍从工程量中扣除。反之如是甲方或其他

原因迫使乙方退场，乙方所做的工程应如实一次性计算给乙方,

并承担相应的经济损失，不得借任何理由扣除乙方劳务费用。

9、乙方严禁聘用未年满18岁以下的童工及55岁以上及伤残

的人员。

10、乙方在施工过程中，不能随意浪费甲方的材料，做到工

完场清，如超出施工图预算而浪费材料，应按相应的价格进行赔

偿与处罚。

七、违约责任：

甲方应按乙方提的所需材料计划予以保证，如甲方未及时提

供所需材料而造成停工待料，所造成的一切停工损失费用均由甲

方负责，且工期顺延。如若甲、乙双方任何一方违约，均向守约

方赔偿总价5%的违约金。

八、未尽事宜，双方友好协商解决。本合同一式两份，甲、

乙双方各执一份，双方签字、盖章生效;并共同遵守，具有同等法

律效力。

甲方代表（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

年月日

劳务内部承包合同篇2

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为确保甲方承建的擂鼓城房建设工程（五号地块）顺利完工，

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他

相关规定，经甲、乙双方本着平等自愿、互惠、互利的原则友好

协商同意，线甲乙双方就擂鼓城房建设工程（五号地块）工程中的

水电劳务分项工程承包事宜达成一致意见，特订立本合同，以供

双方共同遵守；

一、工程概况：

分项目工程名称：擂鼓城房建设工程（五号地块）

工程地址：北川县擂鼓镇

工程结构：底框砖混结构

建筑面积：约320_nf（按实际竣工面积结算）合同工期：120

天（开工日期；—年—月—日，竣工日期：—年—月—日），

除人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。质量等级：按照国家现行

建筑质量施工规范标准合格，并达到业主委员会验收标准。

二、承包方式及工作范围：

1、乙方负责本主体工程中所有临时水电和本工程图纸所示一

切水电、避雷劳务。

2、乙方负责使用的机具、材料均在承包范围内（包括焊条、

焊机）

三、工程造价及支付方式：

1、按实际竣工面积结算，一次性包干单价为：18元/平方米。

2、工程款采用分期付款方式：

（1）：基础工程全部完成支付总价款的20乐一层全部完成支

付总价款的20%,二层全部完成支付总价款的20%,主体工程全部

完成支付总价款的20%。

（2）：余额在工程完工验收完毕30日内支清。

四、质量要求：

1、本工程质量要求合格，质量等级由工程质检员按国家验收

标准进行评定，达到质检站、建设单位、监理单位、业主认定的

合格标准（实测点点数达到80%以上为合格）。

2、如乙方施工质量达不到质量标准，必须返工达到标准，期

间的一切费用由乙方承担；

五、工期保证：

乙方应确保按合同工期完成施工合同内容，不得因合同承包

范围等原因无故拖延工期。否则按照工期拖延损失费500元/天计

算。如乙方保质保量提前完成施工任务，甲方则向乙方奖励500

元/天计算。（设计变更和人力不可抗拒的自然灾害除外）

六、甲乙双方的职责

1、甲方及时提供本工程所需的工程材料。

2、如图纸变更与原图纸工程量的差异，甲方计算乙方其增加

工程量（如施工完后需要更改，甲方需确认返工等费用）。

3、乙方24小时坚守现场，特殊情况须向甲方管理负责人请

假。

4、乙方必须服从甲方各部门指定的各项管理规定。保证队伍

的稳定，做好工人思想工作，如有工人到甲方或政府部门闹事，

将对乙方每次处罚20—元。

5、乙方应严格按图纸和相关法规及施工规范施工c

6、乙方应按甲方的规章制度对施工人员实行实名制管理，将

施工人员登记造册及相关资料，报甲方相关管理部门备案。

7、如乙方不听从甲方安排，存在进度、质量、安全方面达不

到施工规范要求，甲方有权责令乙方整顿，造成严重后果甲方则

有权责令乙方退场，并不予计算违章施工的所有工程量。

8、在正常情况下，如乙方自行退场或有未完成工程，未完成

工程量按承包单价的3倍从工程量中扣除。反之如是甲方或其他

原因迫使乙方退场，乙方所做的工程应如实一次性计算给乙方，

并承担相应的经济损失，不得借任何理由扣除乙方劳务费用。

9、乙方严禁聘用未年满18岁以下的童工及55岁以上反伤残

的人员。

10、乙方在施工过程中，不能随意浪费甲方的材料，做到工

完场清，如超出施工图预算而浪费材料，应按相应的价格进行赔

偿与处罚。

七、违约责任：

甲方应按乙方提的所需材料计划予以保证，如甲方未及时提

供所需材料而造成停工待料，所造成的一切停工损失费用均由甲

方负责，且工期顺延。如若甲、乙双方任何一方违约，均向守约

方赔偿总价5%的违约金。

八、未尽事宜，双方友好协商解决°本合同一式两份，甲、乙

双方各执一份，双方签字、盖章生效;并共同遵守，具有同等法律

效力。

甲方代表（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

身份证号码：身份证号码：

电话；电话；

一年—月—日—年—月一日

劳务内部承包合同篇3

甲方：（简称甲方）

乙方：（简称乙方）

为了加强对项目部的统一领导与管理，明确双方的权利和义

务，经甲乙双方协商一致，在甲方与建设方合同项下，同意签订

本合同:

一、承包内容：甲方与建设方所签合同的全部内容。

二、承包方式：包工包料包利润上缴。

三、工期：必须确保按期完成甲方与建设方所签订的合同工

期。

四、工程质量：达到建设方要求。

五、上缴利润办法：

1、上缴利润数额按本项目工程总造价元的%,即万元。

2、上缴办法：一次性缴清c

六、双方职责：

（一）、甲方职责：

1、根据乙方要求，为乙方联系业务提供方便。如开具介绍信，

提供有关资料等，并协助乙方与建设方签订有关施工合同。

2、协助乙方加强工程的技术、质量及安全管理。

3、协助乙方做好工程预决算，指导资料归档。

4、协助乙方办理工程预结算，工程款到帐后，及时通知乙方，

并办理资金划拨手续。

（二）、乙方职责：

1、乙方必须严格按照国家质量技术规程和甲方与建设方签订

的施工合同组织施工，规范作业，确保工程质量一次合格，争取

创优。如因质量问题需要返工修理的一切损失由乙方承担，甲方

概不负责。

2、乙方必须认真落实安全生产责任制和操作规程，认真组织

实施安全技术措施，杜绝重大安全事故的发生。如工程主体安全

未能达标，甲方有权终止与乙方合同，重新确定项目承包人，由

此所造成的一切损失，全部由乙方承担。有关具体安全责、权、

利，双方另签《安全生产责任书》（见附件一）。

3、乙方必须认真负责工程技术安全资料、预决算资料的收集

整理C

4、乙方应按有关规定及时支付工人工资及材料等款项，如因

拖欠工人工资、材料等及其他欠款事项，而引起纠纷或诉讼，全

部由乙方承担，甲方不承担任何责任。施工过程中，有关执法部

门检查对乙方的处罚由乙方全部承担。本人郑重承诺不拖欠民工

工资（见附件二）。

5、乙方承包工程项目所需的一切费用（包括报建手续、意外

伤害保险等费用），全部由乙方承担。

6、建设方拨付的'工程款，必须全部转入甲方公司帐户。年

方负责将有关拨款手续通知建设方，乙方不得以任何理由私自开

立帐户。

乙方如私开帐户或采取其他手段逃避甲方帐户，骗取建设方

拨款资金，自愿接受甲方按工程决算总造价1%的处罚，从建设方

拨付的工程款中直接扣除。对情节严重，拒不改正的，甲方有权

终止与乙方合同，重新确定项目承包人（见附件三）。

7、及时向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。如遇特殊

情况须立即报告甲方。

七、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。自双方签字之

日起生效，工程竣工，保修期满，利润缴清后失效。

甲方（公章）：

年—月一日

乙方（公章）：

年一月一日

劳务内部承包合同篇4

甲方：

乙方：

今有甲方承建的工程，由乙方承包部分施工项目，为保证

工程的顺利进行，明确双方的责、权、利，经双方协商签定如下

协议条款，共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点:

二、承包施工范围

三、承包形式

四、结算形式及合同价款

1、本合同价款（暂定）为：元，大写：

2、本工程结算方式为：

五、付款方式

本工程施工过程中按形象进度付款，竣工验收合格付款至合

同造价的%,结算完毕后付款至结算价款的%,余款在结算完毕

年后付款至结算总价的c本工程保修期为年，保修金为%,保

修金在工程保修期满后30天内如无质量问题一次性无息返还。

六、工程工期

1、本工程开工E期为年月日，竣工日期为年月日，合

同工期为35天，因乙方原因造成的工期延误，每拖延一天，对

于乙方处以工程总承包价款%的罚款。

2、乙方必须按甲方所制定的施工总体进度计划按时进场施工,

如乙方不能按时进场施工，每延迟一天，对乙方处于500元罚款。

七、工程质量

1、乙方必须按国家统一颁发的建设工程施工验收规范和质

量检验标准、施工蓝图及有关设计变更精心施工，达到100%合格

标准，并注意施工中的成品保护，如发生污染损坏，责任方应在

限期内修复，并承担相应的经济损失。

2、乙方必须满足甲方在整个工程中的质量等级要求，甲方

将由专职质量检查员对其施工进行验收，如每次验收不合格的分

项，乙方必须返工，其返修工料及延误的工期损失由乙方承担。

3、对于乙方在施工过程中，造成工程重大损失及重大工程

质量问题者，甲方将追究乙方责任并由乙方陪偿甲方全部损失，

甲方有权清退乙方出场。

八、甲方义务和责任

1、负责提供有关施工图纸、施工方案、施工质量、总体进

度和施工安排计划。负责协调好与建设、监理等相关单位的关系。

2、指派施工技术、质检人员负责对施工质量、进度和文明

施工的监督、检查工作，对有违反甲方施工现场管理规定的或不

按设计要求及有关建设工程相关规范标准施工者，有权责令其停

工，限期整改或返修，若乙方不服从甲方指令，甲方有权招乙方

清退出场，并由乙方承担因中途终止协议造成的一切经济损失。

3、负责工程资料及预算的编制，由于资料预算的问题，一

切责任由甲方负责。

4、如需甲方购买的材料设备，在乙方提出材料设备需求清

单后，须两日内购进。

九、乙方的义务和责任

1、乙方施工现场和宿舍卫生必须达到上级规定的文明工地

标准要求，必须严格遵守甲方有关规定做到文明施工，每天施工

的段面必须做到工完场地清，并在施工过程中接受各级主管部门

的'各项检查和处罚。

2、教育本方职工严格按安全生产规范和安全生产操作规程

进行施工，施工操作前检查各项机械设备及施工用具，确保工人

的安全生产，乙方自备安全设施和防护用品，如发生安全事故，

其一切费用由乙方承担。

3、乙方承包范围内如所购买材料必须提前2天通知甲方，

经甲乙双方及相关建设单位共同考察并签订书面材料后方可购买,

乙方所购买材料必须符合同甲方考察德质量及规格要求，并且满

足国家规范规定合格标准。如根据约定需甲方购买的材料，乙方

必须提前2天将材料设备清单书面报告给甲方。

4、乙方人员必须严格遵守施工所在地有关治安处罚条例的

有关规定及甲方有关内部规定，凡由于乙方违规所造成的有关罚

款将由乙方承担。如果在施工现场发生打架斗殴现象，每次处罚

乙方1000元。在施工过程中，如发生偷窃现象，每次处罚乙方发

生额的10倍，并由乙方及时写出书面报告，情节严重的依法报送

公安机关。

5、负责提供工人所需的床铺及劳保用品。支付工人的人身

意外伤害保险费用。

6、甲方提供的材料交给乙方后，乙方负责保管，如有浪费

或丢失的材料由乙方照价赔偿；

7、负责竣工交付前施工成品的保护工作及竣工交付后的保

修工作。

十、补充协议：

十一、本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字（盖章）后生

效C

甲方：（签字或盖章）

—年月一日

乙方：（签字或盖章）

—年月一日

劳务内部承包合同篇5

甲方：

乙方：

甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合

同：

第一条：工程概况

1、工程名称：乌海天鸿瑞园小区消防工程

2、工程地点；乌海市海勃湾

3、工程内容;消防工程地下停车场。

第二条：承包范围；

包工不包料，包括防排烟部分，通风系统。主要依据甲方提

供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计，按消防验收规范进行。

第三条：质量要求

本工程为以质检站确定后的合格工程。

第四条：合同价款与计算方式

1、价款及计算方式：

地下部分：防排烟部分按镀锌铁皮展开平米计算，每平米37

元（包括阀部件），风机安装费计算方式：按每个#65元计算（包括

辅材）。

2、付款方式：在甲方未计算量前支付日常生活费用但不超过

现有工程量的10%,每月甲方计量后支付现有工程量的65%,在承

保工作内容全部完成合格后支付总工程量的80%,竣工验收后支

付总工程价款的95%,其余5%做为质保金，质保期满后一个月内

一次性付清。

第五条：安全

1、乙方必须在工地现场设立安全专管人员，协同甲方管埋人

员对施工现场的质量、安全进行不间断的全面检查和管理。

2、如果乙方管理不到位或不按有关安全操作规程作业因此

所造成的一切伤亡事故均由乙方承担。

第六条：保险

1、甲方对进入现场的施工人员统一办理工伤保险，乙方负责

支付费用。

第七条：甲方义务

1、向承包人提供具备施工条件的施工场地、水源、电源，费

用由甲方承担。

2、负责协调设干、监理及现场的工作配合关系°

3、负责管理、监督承包人的工程质量、安全工作。

4、负责甲方应该做的其他工作。

第八条：乙方义务

1、对本合同甲方承包范围内的工程质量向承建方负责，组织

具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不

得擅自与建设单位及有关部门建立工作关系；自觉遵守法律法规

及有关规章制度；

2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，向甲方提交施

工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上

述阶段、时段施工计划相应的劳动安排计划，经甲方批准后严格

实施；

3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工

组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排

作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认

真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保

施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、

环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于

自身责任造成的质量修改、返工、工期延迟、安全事故、现场脏

乱造成的损失赔偿及各种罚款。

4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方

随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位

协调配合，照顾全局。

5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求

设置标牌，搞好生活区的'管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及

其他设施，造成损失的要照价赔偿。

7、乙方需服从甲方转发的建设单位代表及监理工程师的指令。

8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工

负责。

第九条：验收

1、乙方应确保所完成工程的质量，符合本合同约定的质量标

准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应

当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但

甲方与乙方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方

施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担

由此导致的甲方的相关损失。

第十条：违约责任

1、乙方不按甲方进度计划表实施的，每延误一日应向甲方支

付5000元的违约金。

2、乙方的安岑生产、文明施工达不到本合同约定的等级，乙

方应承担承包费额5%的违约金，并支付甲方承包费总额的15%额

外的补偿金；

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方

承担上述违约责任后应继续履行合同。

4、甲方如有违约应承担违约损失，工期相应顺延。

第十一条：争议

1、甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议可自行调解，调

解不成双方约定向乌海海渤弯区人民法院诉讼。

第十二条：保修

1、工程验收后乙方对所承包的工程施工质量、保修期及保修

金的约定：保修期按国家相关规定执行；保修金按工程款总额的5%

留取，到期支付，不计利息。

第十三条：合同份数

本合同一式俩份，甲、乙双方各执一份，双方代表人签字后，

甲方审核盖章后生效。

补充条款：

甲方（发包人）（公章）：

—年月一日

乙方（承包人）（公章）：

一年月一日

劳务内部承包合同篇6

发包方：（以下简称甲方）

承包方：身份证号码：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包

事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条：工程承包方式

劳务费承包

第三条：工程承包范围

一、裙楼、主体的砌体工程、架空层、标准层的抹灰工程、屋

面工程（除CPS防水外）、外墙装饰工程、其它专业的收口补洞工

程；室内抹灰简易脚手架搭拆；卫生间坑内抹灰和填渣土工程；门、

窗边的堵浆工程等。

二、地面工程至设计标高。

三、设计增、减变更的工程内容。

四、图纸设计标高所涵盖的明示或暗示的工作内容（主体结构

钢筋、於浇筑、外架搭拆、模板制作安装、水电安装、保湿、防水

除外）至竣工验收合格。

第四条：工期

1、开工日期：年月日（以项目部的通知为准）。

2、竣工日期：年月日（以项目部施工进度计划为准）。

3、施工工期每爽误一天罚款1000元。

第五条：承包合同价款

1、装修工程±0.000以上和屋面工程等所有工作按建筑面积

计算综合单价98.00元/行。

2、砌体工程标准层（地下室另行计算）按建筑面积计算24.00

元/%此单价包括二次结构施工，按实计算。

3、合同外零星签证用工120.00元/工日。

第六条：工程量计算方法及施工内容

1、主体设计图纸合同面积为准。

2、装修工程施工内容：内外墙抹灰，外墙贴砖、楼地面水泥

砂浆地面、楼梯踏步水泥砂浆、电梯前室墙面砖和地板豉、卫生

间坑回填及抹灰、零星工程的修补、栏杆返水边抹灰、屋面（除防

水外）的所有工程。

3、砌体工程施工内容：所有二次结构的混凝土浇筑、施工图

纸要求的砖砌体C

4、施工工具及施工材料：施工工具自理、施工材料包括聚乙

烯醇、钢丝网、保温钉、胶水、铁线、钢钉、铁钉。

第七条：承包价款所包含工作内容

本合同综合单价所包含的工作内容同为第三条：工程承包范

围中涵盖的工作内容，为一次性综合包干价，结算不作任何调整。

此综合单价同时包含：人工费、安全防护费（安全帽、安全带等）、

劳动力培训费、清洁费、安全文明施工费、成品保护费、管理费、

超高层费、超时工作费、社会养老统筹、失业、工伤、保险费、风

险费、收边收口费，补洞并包括如下工作内容：

一、砌体工程工作内容：

（1）具体操作范围：室内外填充墙及女儿墙、出屋面烟囱、管

道井砌体、室内烟道井、风道井、蹲位、所有安装后的补砖等所

有砌体，含钢筋於过梁的制作、安装，包括不便于预制的过梁和

构造柱硅浇筑及养护，现浇校门垛、窗台及水电安装后补洞、吊

洞，砌体加固筋的制作、安放焊接、配合水电管线预留预埋、灌

缝、划线、镶砌红砖、安装铁件、墙体转角筋、搭拆简易砌筑用

架、安全防护等操作过程。

(2)准备工作：熟悉施工图纸、配合本工程施工员放线、做好

施工前的准备工作。

(3)调制砂浆：砂子和水泥等材料运输、配料、过磅(过斗)、

清理机具等全部操作过程。

(4)运输：包括砖、砂浆、砌块、於预制品等材料现场内全部

水平及垂直运输。运输包括铺移挑板；运砖包括砖浇水或浸水;材

料运输设备由劳务班组自备，材料调运必须服从甲方统一安排。

(5)清扫；清扫墙面及清理落地砖(红砖、砌块)、灰、施工前、

后所有材料及垃圾均须运至甲方指定的地点并分类堆放，每天均

应对堆放砂浆的地面用水进行冲洗，保持地面清洁。

(6)其它工作：图纸范围内的预留洞留设，预埋铁件安放；配

合甲方及其它工种工作。

(7)具体操作程序及方法见技术交底。(技术交底文件是本合

同文件的补充)

二、抹灰：

(1)施工部位：所有内、外墙面和梁面抹灰、天棚抹灰。

(2)施工内容：搭拆简易抹灰和脚手架，翻铺内外脚手架板,

清理修补、湿润基层表面、钉钢线网、喷浆、墙洞塞补(安装空调

洞，内、外墙落水管洞、室内卫生间、厨房间等墙顶、配电箱吊

洞，消防箱塞缝，门窗四周塞缝，结构预留放线洞吊洞，配合安

装重复修补等)，分层抹灰找平，洒水湿润，罩面压抹，清扫落地

灰，清洗地面，养护及安全防护等工作。

(3)外墙面贴砖：清理修补、湿润基层表面、分层抹灰找平、

排版放线、选砖、锯砖、贴面、勾缝、清洁、保洁工作。

(4)调制砂浆：原材料和半成品，地面水平运输及砂浆组成材

料上料、过磅、搅拌、运输等全部操作过程。

(5)运输：包括原材料和半成品地面运输，以及各楼层房间抹

灰的水平运输及垂直转运。

(6)具体操作程序及方法见技术交底。(技术交底文件是本合

同文件的补充)

三、外墙装饰工程工作内容：

(1)具体操作范围：外墙(含室外院墙)装饰及各面层施工完后

的清洁、保洁、成品保护工作，翻铺竹架板，清理，修补，湿润基

层表面，墙面局部剔凿，堵穿墙螺杆洞，门窗四周塞缝，钉钢丝

网，外墙分层抹灰打底，外墙面砖排版放线，选砖、锯砖、贴面、

勾缝、清洁，外墙刷涂料部位的打底抹灰，包括配合水电安装，

阳台栏杆，涂料施工等工作的修补、清洁、保洁工作。

(2)调制砂浆：原材料和半成品，地面水平运输及砂浆组成材

料上料、过磅、搅拌、运输等全部操作过程。

(3)运输：包括原材料和半成品地面运输，以及各楼层抹灰贴

面的水平运输及垂直转运。

(4)其它：具体操作程序及方法见技术交底。(技术交底文件

是本合同文件的补充)

四、楼地面工作内容：

(1)清理，修补，湿润基层表面，楼面局部剔凿，楼地面砖排

版放线、选砖、锯砖、贴面、清洁、包括水电安装，涂料施工等工

作的修补，清洁，保洁，成品保护工作，

(2)调制砂浆：原材料和半成品，地面水平运输及砂浆组成材

料上料、过磅、搅拌、运输等全部操作过程。

(3)运输：包括原材料和半成品地面运输，以及各楼层抹灰贴

面的水平运输及垂直转运。

(4)具体操作程序及方法见技术交底。(技术交底文件是本合

同文件的补充)

⑸水泥砂浆地面包括收光，拉毛。

五、屋面工程工作内容：

(1)具体操作范围：承包栋号内的所有屋面(屋面防水层除外)

的保护层、保湿隔热层及屋面工程中所有与泥工有关的工作。

(2)清理、修补、湿润基层表面、屋面结构层局部剔凿、包括

配合水电安装等工作的修补、清洁工作。

(3)调制砂浆及组硅：原材料及半成品、地面水平运输及砂浆、

细舲组成材料上料、过磅、搅拌、运输等全部操作过程。

(4)运输：包括原材料和半成品地面运输及垂直运输。

(5)具体操作程序及方法见技术交底一(技术交底文件是本合

同文件的补充)

(6)陶粒找坡、找平；屋面刚性混凝土施工和绑扎钢筋及割分

格缝。

六、二次结构工程：

二次结构的工作内容包含；构造柱、门窗过梁、压顶、收口

收边的小结构、空调板结构、阳台栏杆结构及需二次结构施工的

结构所含的工作内容：

(1)钢筋安装与绑扎；

(2)硅搅拌、运输、浇筑、养护；

(3)模板制作、安装、拆除、清理、堆码至甲方指定地方；

(4)构造拉接筋的安装以及需要植筋的工作内容。

第八条：工程施工技术要求

1、甲方施工技术人员应向乙方进行技术交底，并以书面形式

由乙方代表签字，由甲方向乙方提供施工图一套。

2、乙方代表必须现场指挥工人严格按技术交底和施工验收规

范严格施工。

3、砌体后塞口应在砌筑完墙后7天后，在进行后塞口施工否

则造成质量事故由乙方应负全部责任。

4、地坪为拉毛地坪。

5、严格按施工图及技术更改施工、所有工序应符合设计及施

工规范。

第九条：双方责任及工作

（一）甲方工作：

1、为乙方施工顺利协调有关工作关系。

2、向乙方下达施工计划。

3、甲方施工员对乙方的工程进度，施工步骤进行安排，指导

乙方施工，解决技术问题，并对质量、安全工作进行质量监督和

检查。

4、向乙方进行技术交底，作为施工依据。

（二）乙方工作：

在装饰装修工作中，就内外墙面镶贴块料面层，工程做法中

往往先做中级或普通抹灰，然后在抹灰层上镶贴块料，那么我们

在套用墙面镶贴块料面砖时还要不要再套一遍墙面抹灰，还是在

镶贴块料面层里就包含墙面抹灰的工程量呢。我们都知道如果是

墙面涂料粉刷的话，是有一个抹灰墙面涂料粉刷的定额子目，也

就是说粉刷里不含墙面抹灰的工料的，请教高手指点！

1、严格执行本合同中的工期、质量及安全要求，服从现场施

工员的安排，严格按照施工图纸和技术交底及国家现行的施工规

范进行施工。

2、严格按照设计及施工规范施工，不得超越《住宅分户验收

规范》中的规范要求、如发现前任班组因施工遗留下的缺陷、如

不反应、自行处理。出现交房困难、由乙方负全部责任。

3、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、

防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施

工作业，做好自身安全工作。

4、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架

骂人（安全及文明施工条例另行签定），做到工完场清。

5、做好质量自检工作，树立质量、安全工作第一的思想，杜

绝质量、安全事故。

6、如遇合同承包范围外的零星工程及零星用工，乙方无条件

配合甲方的工作安排，如产生收方工程，其价格双方协商解决。

7、工程完工后，应做好后期交房维修工作（如因维修不力、

甲方有权另行安排，其费用从乙方保证金中扣除）。

第十条：工程质量验收：

1、严格按照国家现行施工规范及质量评定标准和分户验收标

准进行验收。所承包分项工程应全部达到合格标准。

2、各分部分项工程不符合验收标准，超出分户验收标准及施

工规范规定的偏差项目规定的自行返工处理，至达到合格为止，

其人工费自负，损失材料照价赔偿，并接受项目部的处罚。

3、如乙方无法保证本工程的技术、质量、工期进度，未按程

序进行施工，出现质量问题，甲方有权单方面终止本合同，另行

选班组。乙方所完成的部分分项工程经有关单位验收合格后按承

包金额的60%人工费（不含任何费用）结算乙方，并清退出场。

4、乙方有义务向甲方提出质量隐患及各种合理建议。

5、本工程所有质量保修1年，1年内有质量问题，无条件保

修。

第十一条：结算与支付：

1、本分项工程按月进度并经项目部相关人员和乙方联合验收

合格开具任务单的80%支付。

2、所有承包工程竣工，验收合格后，进行决算，扣除总借支

（进度付款）、生活费、罚款。其计算方式：工程总价-每月应付工

程款-应扣及代扣款二工程尾款。

第十二条：其他约定：

1、合同期内乙方借故中途停工或退场，（如不听管理人员的

安排等工作）甲方拒付人工费，乙方所有人工工资由签约人全权负

责。并支付给甲方违约金，按分项工程人工费总造价的15%赔偿，

由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔偿。

2、除甲方的垂直运输、搅拌机外，其他小型工具由乙方自行

解决，在甲方借用的设备乙方在施工期间应对设备进行保管。如

有人为损坏照价赔偿或支付修理量C

3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人，否则甲方有权

终止本合同，所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额

的60%人工费结算给乙方，并清退出场。

4、乙方如因工人素质差、技术差等原因达不到质量、工期及

文明施工等要求，以及有违法乱纪行为等，造成所有损失由乙方

签约人全权负责。

5、甲方为乙方提供食宿条件，如乙方人员损失甲方公共财产,

应照价赔偿。

6、若乙方施工质量达到一次验收合格，甲方按建筑面积奖绐

1元/m。

7、项目部及公司的相关规定、管理办法和细则是该合同的组

成部分。

8、工程外包工人管理办法作为本合同的附件，具有同等法律

效力，应严格遵守执行。

第十三条：未尽事宜，由双方协商，形成新的合同条款，双

方共同遵照执行。

第十四条：本合同一式肆份，双方各执贰份，具同等法律效

力，双方签字后生效，工程竣工验收合格后，按合同结清尾款，

自然失效。

甲方：乙方：

联系电话：联系电话：

签约时间：

劳务内部承包合同篇7

发包人：

承包人；

经甲乙双方经平等、自愿协商，就乙方承包甲方宾馆事宜，

进行协商达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

一、承包范围

1、至四层，共57个标准双人间、1间办公室及宾馆配套服务

设施

2、以上经营资产的所有权为甲方所有。乙方按本合同约定行

使承包经营权。

二、承包经营期

乙方承包期限为：自20年月日至20年月日止。

三、承包风险金、管理费

乙方应当在签订本合同后五日内，向甲方交纳承包风险金人

民币五万元，由股东的股份承担担保责任。本合同效力终止时，

如乙方无违约行为，承包风险金由甲方全额归还乙方。

四、承包收益分配

承包期内，盈亏自负.c乙方在每月10日前向甲方交纳承包经

营费用万元。如乙方连续三个月不能按时缴纳承包经营费用的,

甲方有权单方面终止本合同，并没收乙方5万元风险金中，不足

缴纳承包经营费用时由股东詹金水负责缴纳。

五、权利、义务

（一）甲方权利、义务

1、在约定时间收取乙方的管理费；

2、监督乙方经营使用甲方资产的情况；

3、保证资产所有权的‘真实性，向乙方提供承包经营的宽松

环境；

4、许可乙方使用甲方品牌、商标；

5、承担房租、工商管理费、税费、承包资产维修、更新费用；

6、承担本合同生效之前所产生的债权债务；

7、在承包期内，不得向第三人转让乙方承包的资产，不得充

许第三人参与承包经营；

8、不得随意中止、终止、解除合同。

（二）乙方权利、义务

1、享有承包经营收益，承担承包经营亏损；

2、定期向甲方交纳管理费；

3、合法从事承包经营；

4、承担承包经营中产生的员工工资、水电费、与承包经营直

接相关的成本费用，以及除前款约定应由甲方承担的费用之外的

所有费用；

5、在承包期内，不得向第三人转让承包资产，不得充许第三

人参与承包经营；

6、合理使用甲方资产，保护甲方资产不受损害；

7、制定具体制度，施行合理措施，保证承包经营安全；

8、合理合法使用甲方品牌、商标；

9、不得随意中止、终止、解除合同。

六、违约责任

甲乙双方任一方违反本合同第五条约定，未造成对方重大损

失的，应当承担违约金元，甲方可以从乙方承包风险金中优先扣

除，乙方应当及时向甲方补足承包风险金；如果造成对方重大损失,

则按照实际产生的经济损失要求对方赔偿。

七、合同解除、续展

本合同经甲乙双方协商同意，可以解除。

本合同期满后，经甲乙双方协商，可以书面方式延长承包期

限，也可以另行签订合同。

八、争议解决

在履行本合同产生争议，甲方双方应当先行协商，协商不成

的，任一方可向市人民法院提起诉讼C

九、其他约定

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲乙

双方各执一份。

甲方（公章）：

年—月日

乙方（公章）：

年—月—H

劳务内部承包合同篇8

甲方：

乙方：

甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合

同：

第一条：工程概况

1、工程名称：乌海天鸿瑞园小区消防工程

2、工程地点；乌海市海勃湾

3、工程内容；消防工程地下停车场。

第二条：承包范围；包工不包料，包括防排烟部分，通风系统。

主要依据甲方提供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计，按消防

验收规范进行。

第三条：质量要求

本工程为以质检站确定后的合格工程。

第四条：合同价款与计算方式

1、价款及计算方式：

地下部分：防排烟部分按镀锌铁皮展开平米计算，每平米37

元（包括阀部件），风机安装费计算方式；按每个#65元计算（包括

辅材）。

2、付款方式：在甲方未计算量前支付日常生活费用但不超过

现有工程量的10%,每月甲方计量后支付现有工程量的65%,在承

保工作内容全部完成合格后支付总工程量的80%,竣工验收后支

付总工程价款的95%,其余5%做为质保金，质保期满后一个月内

一次性付清。

第五条：安全

1、乙方必须在工地现场设立安全专管人员，协同甲方管理人

员对施工现场的质量、安全进行不间断的全面检查和管理。

2、如果乙方管理不到位或不按有关安全操作规程作业因此

所造成的一切伤亡事故均由乙方承担。

第六条：保险

1、甲方对进入现场的施工人员统一办理工伤保险，乙方负责

支付费用。

第七条：甲方义务

1、向承包人提供具备施工条件的施工场地、水源、电源，费

用由甲方承担。

2、负责协调设干、监理及现场的工作配合关系。

3、负责管理、监督承包人的工程质量、安全工作。

4、负责甲方应该做的其他工作。

第八条：乙方义务

1、对本合同甲方承包范围内的工程质量向承建方负责，组织

具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不

得擅自与建设单位及有关部门建立工作关系；自觉遵守法律法规

及有关规章制度；

2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，向甲方提交施

工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上

述阶段、时段施工计划相应的劳动安排计划，经甲方批准后严格

实施；

3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工

组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排

作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认

真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保

施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、

环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于

自身责任造成的质量修改、返工、工期延迟、安全事故、现场脏

乱造成的损失赔偿及各种罚款。

4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方

随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位

协调配合，照顾全局。

5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求

设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及

其他设施，造成损失的要照价赔偿。

7、乙方需服从甲方转发的建设单位代表及监理工程师的指令。

8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工

负责。

第九条：验收

1、乙方应确保所完成工程的质量，符合本合同约定的质量标

准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应

当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但

甲方与乙方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方

施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担

由此导致的甲方的相关损失。

第十条：违约责任

1、乙方不按甲方进度计划表实施的，每延误一日应向甲方支

付5000元的违约金。

2、乙方的安全生产、文明施工达不到本合同约定的等级，乙

方应承担承包费额5%的违约金，并支付甲方承包费总额的15%额

外的补偿金；

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方

承担上述违约责任后应继续履行合同。

4、甲方如有违约应承担违约损失，工期相应顺延。

第十一条：争议

1、甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议可自行调解，调

解不成双方约定向乌海海渤弯区人民法院诉讼。

第十二条：保修

1、工程验收后乙方对所承包的工程施工质量、保修期及保修

金的约定:保修期按国家相关规定执行；保修金按工程款总额的5%

留取，到期支付，不计利息。

第十三条：合同份数

本合同一式俩份，甲、乙双方各执一份，双方代表人签字后，

甲方审核盖章后生效。

补充条款：

甲方驻地代表：电话：乙方驻地代表：

甲方（发包人）（公章）：乙方（承包人）（公章）：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

劳务内部承包合同篇9

甲方：

乙方：

甲乙双方在自愿、平等的基础上，经协商一致就乙方承包甲

方劳务部一事，签订如下协议：

1、承包内容

1、1由乙方承包甲方劳务部，甲方对乙方的经营实行监督管

理。乙方需向甲方缴纳60000元风险投资款，由乙方向甲方分二

次缴纳：20年1月底缴纳30000元，2月底缴纳30000元。

1、2双方在解除合同或任何情况下的合同终止时，为保证

业务的延展性，乙方不能一次性将风险投资款收回，按合同终止

当时的业务发展情况，分项计算留存余额。乙方如有需要，可以

个人名.义向公司借款C

1、3乙方必须按法律法规的规定，实时缴纳各项税款，由甲

方统一向税务部门缴纳。

1、4甲乙双方合理分工，接单、操作由乙方承包的劳务部负

责；出境证明及协调职能部门关系由甲方负责。

1、5甲方如有与乙方承包的劳务部经营的相同业务，必须交

由乙方的劳务部经营。

2、费用

2、1费用承担如下：

2、1、1劳务部使用房屋的房租1.5万元/年（由乙方个人承

担）；

2、1、2水、电、物管费用由甲方承担三分之二，由劳务部承

担三分之一;

2、1、3、电话87558183的电话费由劳务部承担（该电话由劳

务部专用），电话87558187的电话费由甲方承担三分之二，由劳

务部承担三分之一；复印机租金由甲方承担三分之二，由劳务部承

担三分之一，纸张由各方自行提供。

2、2乙方可报销的费用：

2、2、1移动通信费：乙方每月500元，乙方聘用的一名员工

每月100元；

2、2、2出差费：如在外住宿乙方每晚250元，乙方聘用的一

名员工每晚150元（该费用超出部分不予报销，不足部分不补贴），

出差补贴费每天50元；

2、2、3交通费：市内交通费乙方每月100元，乙方聘用的一

名员工50元，出差以铁路和公共汽车交通为标准，接待客户另行

商定；

2、2、4市场开拓费：按乙方开发的项目%提取（限一手

单，二手单或三手单不再提取该项费用），如需要出境考察，项目

费用另行商定；

2、2、5招待费：按乙方开发的项目根据实际情况由双方商定。

3、工资和待遇

3、1甲方每月工资1500元，每月再行发给1500元固定奖。

乙方聘用的一名员工试用期三个月每月工资1200元，试用期满后

基本工资不变，每月再行发给300元固定奖，该名员工资金以业

务量进行考考核，业务量每增加100000元，业务资金上浮500元

/月。

3、2养老保险：乙方按每月1500元做为基数交纳，乙方聘

用的'一名员工以1200元做为基数交纳。养老保险单位交纳部分

由乙方承包的劳务部自行承担，个人承担部分个人自行负责。

上述3、4、5、6条所涉费用除房租外，均由乙方承包的劳务

部开销，如劳务部尚未发生业务，该费用在乙方缴纳的风险投资

款中扣除，待发生业务并分配利润后，由乙方再行补足风险投资

款。

4、利润分配

劳务部自行开发产生业务后，前一次业务利润分配时间以后

一次业务利润产生时为准，甲方分配利润的40%,乙方分配利润的

60%;甲方提供的业务，由乙方完成的，利润分配比例为：甲方分

配利润的60%,乙方分配利润的40%。

5、管理和责任

5、1甲方产生的经济纠纷与乙方承包的劳务部无关，因甲方

原因给劳务部造成损失的由甲方补偿；乙方不得以其它形式或在

其它公司运作与甲方公司同样内容的事务。

5、2乙方帐务由甲方统一管理，乙方不得私设财务及开立

银行帐号，对外收取的费用由甲方统一对外开具收据收取。

6、纠纷解决

甲乙双方因本合同的履行等而产生争议的，甲乙双方协商解

决，协商不成的，向本合同签订地人民法院提起诉讼。

7、生效及时间

7、1本合同有效期自20—年—月—日至一年—月—日。

7、2本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。

7、3本合同一式两份，甲乙双方各执一份°

甲方（公章）：

年一月一日

乙方（公章）：

年—月一日

劳务内部承包合同篇10

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为确保甲方承建的擂鼓城房建设工程（五号地块）顺利完工，

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他

相关规定，经甲、乙双方本着平等自愿、互惠、互利的原则友好

协商同意，线甲乙双方就擂鼓城房建设工程（五号地块）工程中的

水电劳务分项工程承包事宜达成一致意见，特订立本合同，以供

双方共同遵守；

一、工程概况：

分项目工程名称：擂鼓城房建设工程（五号地块）

工程地址：北川县擂鼓镇

工程结构：底框砖混结构

建筑面积：约320nf（按实际竣工面积结算）合同工期:

120天（开工日期：20年月日，竣工日期：20年月

日），除人力不可抗拒的自然灾害工期顺延C

质量等级：按照国家现行建筑质量施工规范标准合格，并达

到业主委员会验收标准。

二、承包方式及工作范围：

1、乙方负责本主体工程中所有临时水电和本工程图纸所示

一切水电、避雷劳务。

2、乙方负责使用的机具、材料均在承包范围内（包括焊条、

焊机）

三、工程造价及支付方式：

1、按实际竣工面积结算，一次性包干单价为：18元/平方米。

2、工程款采用分期付款方式：

（1）：基础工程全部完成支付总价款的20%,一层全部完成支

付总价款的20%,二层全部完成支付总价款的20%,主体工程全部

完成支付总价款的20%o

（2）：余额在工程完工验收完毕30日内支清。

四、质量要求：

1、本工程质量要求合格，质量等级由工程质检员按国家验收

标准进行评定，达到质检站、建设单位、监理单位、业主认定的

合格标准（实测点点数达到80%以上为合格）。

2、如乙方施工质量达不到质量标准，必须返工达到标准，期

间的一切费用由乙方承担；

五、工期保证：

乙方应确保按合同工期完成施工合同内容，不得因合同承包

范围等原因无故拖延工期。否则按照工期拖延损失费500元/天计

算。如乙方保质保量提前完成施工任务，甲方则向乙方奖励500

元/天计算。（设计变更和人力不可抗拒的自然灾害除外）

六、甲乙双方的职责

1、甲方及时提供本工程所需的工程材料。

2、如图纸变更与原图纸工程量的差异，甲方计算乙方其增加

工程量（如施工完后需要更改，甲方需确认返工等费用）。

3、乙方24小时坚守现场，特殊情况须向甲方管理负责人请

假。

4、乙方必须服从甲方各部门指定的各项管理规定。保证队伍

的稳定，做好工人思想工作，如有工人到甲方或政府部门闹事，

将对乙方每次处罚20—元。

5、乙方应严格按图纸和相关法规及施工规范施工。

6、乙方应按甲方的.规章制度对施工人员实行实名制管理，

将施工人员登记造册及相关资料，报甲方相关管理部门备案。

7、如乙方不听从甲方安排，存在进度、质量、安全方面达不

到施工规范要求，甲方有权责令乙方整顿，造成严重后果甲方则

有权责令乙方退场，并不予计算违章施工的所有工程量C

8、在正常情况下，如乙方自行退场或有未完成工程，未完成

工程量按承包单价的3倍从工程量中扣除。反之如是甲方或其他

原因迫使乙方退场，乙方所做的工程应如实一次性计算给乙方，

并承担相应的经济损失，不得借任何理由扫除乙方劳务费用。

9、乙方严禁聘用未年满18岁以下的童工及55岁以上及伤残

的人员。

10、乙方在施工过程中，不能随意浪费甲方的材料，做到工

完场清，如超出施工图预算而浪费材料，应按相应的价格进行赔

偿与处罚。

七、违约责任：

甲方应按乙方提的所需材料计划予以保证，如甲方未及时提

供所需材料而造成停工待料，所造成的一切停工损失费用均由甲

方负责，且工期顺延。如若甲、乙双方任何一方违约，均向守约

方赔偿总价5%的违约金。

八、未尽事宜，双方友好协商解决。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字、盖章生

效;并共同遵守，具有同等法律效力。

甲方（公章）：

年—月—日

乙方（公章）：

年一月一日

劳务内部承包合同篇11

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为确保甲方承建的擂鼓城房建设工程（五号地块）顺利完工，

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他

相关规定，经甲、乙双方本着平等自愿、互惠、互利的原则友好

协商同意，线甲乙双方就擂鼓城房建设工程（五号地块）工程中的

水电劳务分项工程承包事宜达成一致意见，特订立本合同，以供

双方共同遵守；

一、工程概况:

分项目工程名称：擂鼓城房建设工程（五号地块）

工程地址：北川县擂鼓镇

工程结构：底框砖混结构

建筑面积：约_以（按实际竣工面积结算）合同工期：120天

（开工日期：20_年月日，竣工日期：20_年月日），除人力不

可抗拒的自然灾害工期顺延。质量等级：按照国家现行建筑质量

施工规范标准合格，并达到业主委员会验收标准。

二、承包方式及工作范围：

1、乙方负责本主体工程中所有临时水电和本工程图纸所示

一切水电、避雷劳务。

2、乙方负责使用的机具、材料均在承包范围内（包括焊条、

焊机）

三、工程造价及支付方式：

1、按实际竣工面积结算，一次性包干单价为：18元/平方米。

2、工程款采用分期付款方式：

（1）：基础工程全部完成支付总价款的20%,一层全部完成支

付总价款的20%,二层全部完成支付总价款的20%,主体工程全部

完成支付总价款的2佻。

（2）：余额在工程完工验收完毕30日内支清。

四、质量要求：

1、本工程质量要求合格，质量等级由工程质检员按国家验收

标准进行评定，达到质检站、建设单位、监理单位、业主认定的

合格标准（实测点点数达到80%以上为合格）。

2、如乙方施工质量达不到质量标准，必须返工达到标准，期

间的一切费用由乙方承担；

五、工期保证：

乙方应确保按合同工期完成施工合同内容，不得因合同承包

范围等原因无故拖延工期。否则按照工期拖延损失费500元/天计

算「如乙方保质保量提前完成施工任务，甲方则向乙方奖励500

元/天计算。（设计变更和人力不可抗拒的自然灾害除外）

六、甲乙双方的职责

1、甲方及时提供本工程所需的工程材料。

2、如图纸变更与原图纸工程量的差异，甲方计算乙方其增加

工程量（如施工完后需要更改，甲方需确认返工等费用）。

3、乙方24小时坚守现场，特殊情况须向甲方管理负责人请

假。

4、乙方必须服从甲方各部门指定的‘各项管理规定。保证队

伍的稳定，做好工人思想工作，如有工人到甲方或政府部门闹事，

将对乙方每次处罚20_元。

5、乙方应严格按图纸和相关法规及施工规范施工。

6、乙方应按甲方的规章制度对施工人员实行实名制管理，将

施工人员登记造册及相关资料，报甲方相关管理部门备案。

7、如乙方不听从甲方安排，存在进度、质量、安全方面达不

到施工规范要求，甲方有权责令乙方整顿，造成严重后果甲方则

有权责令乙方退场，并不予计算违章施工的所有工程量。

8、在正常情况下，如乙方自行退场或有未完成工程，未完成

工程量按承包单价的3倍从工程量中扣除。反之如是甲方或其他

原因迫使乙方退场，乙方所做的工程应如实一次性计算给乙方，

并承担相应的经济损失，不得借任何理由扫除乙方劳务费用C

9、乙方严禁聘用未年满18岁以下的童工及55岁以上及伤残

的人员。

10、乙方在施工过程中，不能随意浪费甲方的材料，做到工

完场清，如超出施工图预算而浪费材料，应按相应的价格进行赔

偿与处罚。

七、违约责任：

甲方应按乙方提的所需材料计划予以保证，如甲方未及时提

供所需材料而造成停工待料，所造成的一切停工损失费用均由甲

方负责，且工期顺延。如若甲、乙双方任何一方违约，均向守约

方赔偿总价5%的违约金。

八、未尽事宜，双方友好协商解决。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字、盖章生

效；并共同遵守，具有同等法律效力。

甲方代表（签字盖章）：

—年月—日

乙方（签字盖章）：

一年_____月一日

劳务内部承包合同篇12

甲方：

乙方：

身份证号：

为深化企业改革，把竞争机制引入企业管理中，提高企业经

济效益，甲方在企业内部推行市场化管理，依照我国相关法律、

法规规定，结合公司实际，在平等协商基础上，本着自愿、诚信

原则，就乙方承包工程事宜达成以下协议内容，共同遵守；

一、工程概况如下：

1、项目名称：

2、建设单位：

3、合同工期：

4、工程价款：

5、建筑面积：

6、质量标准：

二、承包范围及承包方式：

（一）承包范围：乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签

订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致；以工程施

工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知等资料（或技术

核定单）