2025新版深圳市家庭装饰装修工程施工合同6篇

2025新版深圳市家庭装饰装修工程施工合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（业主）：[业主姓名]身份证号码：[业主身份证号]乙方（施工单位）：[施工单位名称]营业执照号码：[施工单位营业执照号码]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，就本家庭装饰装修工程（以下简称“装修工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程地址：[具体地址]。2.工程内容：居室装饰装修，包括[具体装修内容]。3.工程期限：自XXXX年XX月XX日开工至XXXX年XX月XX日完工。如遇下列情况，工期相应顺延：因甲方原因影响开工；不可抗力因素。二、工程造价及付款方式篇2合同编号：[具体编号]甲方（业主方）：[甲方姓名]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]乙方（施工方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲、乙双方就甲方位于深圳市的住宅装修事宜达成如下协议，共同遵守执行：一、工程概况1.工程地点：深圳市[具体地址]。2.工程内容：[详细装修内容]。包括但不限于水电改造、墙面装修、地面铺设、吊顶安装等。具体施工项目及要求见附件《施工内容及要求表》。3.工程期限：自本合同签订之日起计算，工程总工期为XX天（日历天）。开工日期：[具体日期]。竣工日期：[具体日期]。如遇特殊情况，工期顺延。二、工程造价及付款方式1.工程总造价：人民币[大写金额]（￥[小写金额]）。此造价为包工包料形式，包括材料费及人工费用等所有相关费用。材料采购应符合国家相关质量标准。详细预算见附件《工程预算表》。2.付款方式：双方约定按工程进度付款。具体为：签订合同后支付总造价的XX%；工程中期（完成XX%）支付XX%；竣工验收合格后支付剩余的XX%。剩余款项作为工程质量保证金，如无质量问题，在竣工验收合格后的一个月内付清。若工程出现质量问题或进度延期，则相应扣除部分款项作为赔偿。三、工程质量和验收标准1.乙方必须严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方负责无偿修复并承担相应损失。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的七日内组织验收。验收合格后，双方签署《工程竣工验收单》。如甲方在规定时间内未组织验收，则视为验收合格。3.验收标准按照国家和地方相关施工规范和质量评定标准执行。具体标准见附件《工程验收标准》。四、工程保修及服务承诺1.工程保修期为本工程竣工后两年。保修期内，因乙方施工质量问题导致的损坏或故障，乙方负责免费维修。人为损坏或不可抗力因素导致的损坏除外。2.乙方提供售后服务，对甲方在使用过程中遇到的问题提供免费咨询及有偿维修服务。具体保修范围及细则见附件《保修服务承诺书》。五、违约责任及赔偿损失1.甲乙双方应严格遵守本合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。2.若因乙方原因造成工程延期，每延期一天，乙方需支付甲方本合同总造价XX%的违约金。如延期超过十天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿相应损失。3.若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应按应付未付金额的XX%向乙方支付违约金。若延期付款超过约定付款期限XX天，乙方有权停工并保留向甲方追索停工损失的权利。六、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同附件与本合同具有同等法律效力。篇3合同编号：[合同编号]签订日期：XXXX年XX月XX日甲方（业主/发包方）：[业主姓名]乙方（装修承包商）：[承包商名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方家庭装饰装修工程达成以下协议：一、工程概况1.工程地址：[详细地址]。2.房屋结构：[房屋结构]。3.装饰施工内容及要求：[具体施工内容，如拆改、水电、泥瓦、木工等具体施工细节和特殊需求]。篇4合同编号：[具体编号]甲方（业主方）：[甲方姓名/公司名称]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]乙方（施工方）：[乙方姓名/公司名称]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方家庭装饰装修工程达成以下协议：一、工程概况1.工程地点：[工程地点]2.工程内容：[具体装修内容，如居室装修、厨房装修等]3.工程期限：自[开工日期]起至[竣工日期]止。4.工程总造价：人民币[造价总额]（￥[数字总额]）。二、施工要求及标准1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工。图纸需经双方确认并签字备案。2.施工材料、设备要求：[详细列出使用的材料和设备品牌、规格、数量等]。3.乙方应遵守国家及地方的相关施工规范和安全标准进行施工。三、工程造价与支付方式1.本工程造价为人民币[造价总额]，该费用包括材料费、人工费、管理费等一切相关费用。除双方另有约定外，不因市场变化而调整。2.支付方式：[具体支付方式，如分阶段支付、验收合格后支付等]。四、工程期限与延误1.工程期限按照本合同约定的工期执行。因甲方原因造成工程延误的，工期顺延。因乙方原因造成工程延误的，应承担违约责任。2.工程施工过程中如遇不可抗力因素导致无法按时完成的，双方应协商解决。五、质量与验收1.乙方应确保工程质量符合相关标准及合同约定。如因乙方原因造成质量问题的，乙方应承担修复或赔偿责任。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[具体天数]内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。六、保修与维护1.装饰工程保修期限为[具体年限]年。保修期内，因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方负责免费维修。2.保修期满后，乙方应提供有偿维修服务。具体费用由双方协商确定。七、违约责任1.甲方未按约定支付工程款项的，每逾期一日，需向乙方支付[具体金额]的违约金。2.乙方未按约定完成施工任务的，需向甲方支付违约金并承担因此造成的损失。3.其他违约责任按照相关法律规定执行。八、其他事宜1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同附件与本合同具有同等法律效力。3.本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。4.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主方）：[签字/盖章]日期：[签署日期]乙方（施工方）：[签字/盖章]日期：[签署日期]篇5合同编号：[具体编号]甲方（业主）：[业主姓名]身份证号码：[业主身份证号]乙方（施工单位）：[施工单位名称]营业执照号码：[施工单位营业执照号码]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿的原则，双方经友好协商达成一致，就甲方委托乙方进行家庭装饰装修事宜订立本合同。合同条款如下：一、工程概况与要求1.工程地址：[具体地址]。2.工程内容：[具体装修内容]。3.工程期限：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日完工。如有特殊情况导致工程延期进行则需提前沟通并取得双方一致意见方可延后。合同签订生效后双方都应严格遵守执行合同工期，如遇任何一方导致工期延误均须承担相应损失。篇6合同编号：[具体编号]甲方（业主）：[业主姓名]身份证号码：[业主身份证号]联系电话：[业主联系电话]住址：[业主住址]乙方（施工单位）：[施工单位名称]营业执照号码：[施工单位营业执照号码]联系电话：[施工单位联系电话]地址：[施工单位地址]根据《中华人民共和国合同法》、相关法规以及甲乙双方协商达成如下家庭装饰工程协议，以共同遵守。一