编制可研合同范本_第1页
编制可研合同范本_第2页
编制可研合同范本_第3页
编制可研合同范本_第4页
编制可研合同范本_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

PAGEPAGE１－－工程项目建议书及可行性研究报告编制合同工程名称：工程地点：合同编号：2012-(由编制人编填)编制证书等级：咨询资质丙级发包人：编制人：签订日期二0一二年月日监制中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局

发包人：编制人：发包人委托编制人承担工程编制，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察编制市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察编制管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同编制项目的内容：名称、规模、阶段、投资及编制费等见下表。序号项目名称建设规模编制阶段及内容估算总投资(万元)费率%估算编制费（元）层数建筑面积(m2)建议书可行性研究报告施工图合计说明第三条发包人应向编制人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1本项目编制要求12012.52本项目相关批文12012.57.3由于编制人自身原因，延误了按本合同第四条规定的编制资料及编制文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收编制费的千分之二。7.4合同生效后，编制人要求终止或解除合同，编制人应双倍返还定金。第八条其他8.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.2本合同一式贰份，发包人壹份，编制人壹份。8.3本合同经双方签章并在发包人向编制人支付订金后生效。8.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人名称：编制人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：地址：电话：

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 工程机械

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论