2025店铺装潢合同协议书

2025店铺装潢合同协议书本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国省市（县）签订：甲方（以下简称“业主”）：法定代表人/负责人：地址：联系电话：乙方（以下简称“施工方”）：法定代表人/负责人：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方就店铺装潢工程事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：主要包括但不限于店铺内外墙装饰、地面铺设、天花板吊顶、隔断安装、电路改造、灯具安装、空调及通风系统安装、门头招牌制作安装等（详见附件一：工程设计图纸及施工方案）。1.4工程期限：自年月日开工，至年月日竣工，总工期为日历天（遇不可抗力或甲方原因导致的停工顺延）。1.5质量标准：符合国家相关的建筑装潢工程质量标准，达到设计图纸要求及甲方的验收标准。第二条合同价款及支付方式2.1合同总价：人民币（大写）元整（￥元）。2.2价款构成：包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金等所有与本工程相关的费用（具体明细见附件二：费用清单）。2.3支付方式：2.3.1合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元整（￥元）。2.3.2工程进度达到时，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元整（￥元）。2.3.3工程竣工并通过甲方验收后，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元整（￥元）。2.3.4余款%，即人民币元整（￥元），作为质量保证金，甲方将在工程竣工验收满个月后，如无质量问题，一次性无息支付给乙方。2.4付款方式：支票/银行转账（乙方账户信息见附件三）。2.5发票开具：乙方应按照甲方要求及时开具合法有效的发票。第三条施工图纸及工程变更3.1图纸提供：甲方应于开工前日内向乙方提供工程设计图纸及相关技术资料（以下简称“设计图纸”）。3.2图纸变更：3.2.1甲方如需对设计图纸进行变更，应提前日以书面形式通知乙方，并提供变更后的图纸。由此增加的费用及工期延误，双方协商解决。3.2.2乙方如发现设计图纸存在不合理或不符合实际施工要求的情况，应立即书面通知甲方，甲方应在日内回复，逾期视为同意乙方的建议。3.3施工方案：乙方应根据设计图纸制定详细的施工方案，经甲方确认后方可施工。第四条工期控制与延误责任4.1工期控制：乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。4.2工期顺延：因不可抗力（如自然灾害、战争、政府行为等）、甲方原因（如设计变更、材料供应不及时、付款逾期等）或非乙方原因造成的停工，乙方有权要求顺延工期。4.3工期延误：4.3.1若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价的%作为违约金，最高不超过合同总价的%。4.3.2甲方不得无故要求乙方提前工期，如甲方确需提前，双方应另行协商并签订补充协议。第五条材料与设备5.1材料供应：5.1.1乙方负责采购本工程所需的全部材料和设备，并提供相关的产品合格证和检测报告。5.1.2材料进场前，乙方应书面通知甲方进行验收，甲方应在日内验收，逾期视为同意使用。5.2材料品牌与质量：5.2.1材料品牌、规格、质量须符合设计图纸及甲方要求。5.2.2如甲方对材料有特殊要求，应在设计图纸中明确标注；未标注的，以乙方提供的材料为准，但不得低于同类产品的市场平均水平。5.3设备安装：5.3.1乙方负责设备的安装调试，并确保设备的正常使用。5.3.2设备的保修期为个月，保修期内因设备质量问题造成的故障，乙方应免费维修或更换。第六条施工与验收6.1施工要求：6.1.1乙方应严格按照设计图纸、施工方案及国家相关施工规范进行施工，确保工程质量和安全。6.1.2乙方应做好施工现场的管理工作，确保施工期间场地整洁、文明施工，并采取有效措施防止施工对周边环境造成污染或损害。6.2隐蔽工程验收：6.2.1乙方在隐蔽工程施工前，应提前日通知甲方进行验收，甲方应在日内验收，逾期视为同意隐蔽。6.2.2隐蔽工程未通过验收的，乙方应在甲方要求的期限内整改并重新验收，由此产生的费用由乙方承担。6.3竣工验收：6.3.1工程竣工后，乙方向甲方提交完整的竣工资料（包括但不限于竣工图、隐蔽工程验收记录、材料合格证、检测报告等）。6.3.2甲方应在收到竣工资料后日内组织验收，验收合格后双方签署《竣工验收合格证书》。6.3.3验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内整改并重新验收，由此产生的费用由乙方承担。第七条双方权利与义务7.1甲方权利与义务：7.1.1有权对乙方的施工质量、进度和安全进行监督检查。7.1.2按时支付工程款，并提供必要的施工条件（如水、电供应）。7.1.3及时进行图纸变更和材料验收。7.2乙方权利与义务：7.2.1有权要求甲方按时支付工程款，并提供设计图纸及施工条件。7.2.2严格按照合同约定完成施工任务，确保工程质量和安全。7.2.3在施工过程中，乙方应做好施工现场的安全防护工作，防止发生安全事故。第八条违约责任8.1甲方违约责任：8.1.1未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付金额的%作为违约金。8.1.2无故要求乙方停工或终止合同的，应赔偿乙方遭受的全部损失。8.2乙方违约责任：8.2.1未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求的，应返工并承担返工费用。8.2.2因乙方原因导致工程逾期的，按本合同4.3.1条约定支付违约金。8.2.3施工期间发生安全事故的，乙方应承担全部责任及费用。第九条补充条款9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十条合同生效与终止10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2本合同项下所有权利义务履行完毕后终止。第十一条其他条款11.1争议解决：本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2通知与送达：双方的任何通知均应以书面形式送达对方，地址为本合同约定的地址。11.3合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同