2025年水电站安全隐患整治工程施工合同

2025年水电站安全隐患整治工程施工合同第一章工程概况第一条工程名称：本工程为水电站安全隐患整治工程。第二条工程地点：工程位于（具体地址）。第三条工程范围：本工程范围包括但不限于以下内容：对水电站及其配套设施进行全面的安全隐患排查；对存在的安全隐患进行整治；对相关设备、设施进行维修、加固或更换；其他与安全隐患整治相关的工作。第二章施工内容第四条施工内容：安全隐患排查：包括但不限于对水电站及其配套设施进行全面检查，识别潜在的安全隐患；安全隐患整治：根据排查结果，采取相应的措施对安全隐患进行整治；设备维修与更换：对需要维修或更换的设备、设施进行修复或更换；结构加固：对需要加固的结构进行必要的加固处理；其他相关工作：根据实际情况，经双方协商一致后确定的其他工作内容。第三章工期第五条工期要求：本工程的计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日，总工期为日历天。乙方应按照甲方的要求按时完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。第六条工期顺延：如遇以下情况，经甲方书面确认后，工期可相应顺延：不可抗力因素造成的停工；甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方无法正常施工；因甲方原因导致的停工；双方协商同意的其他情况。第四章工程质量要求第七条质量标准：本工程的施工质量应符合国家及地方相关标准、规范及设计要求；乙方在施工过程中应严格遵守相关技术规范和操作规程，确保工程质量达到合同约定的标准。第八条质量验收：工程质量验收应按照国家及地方相关标准进行；乙方在工程完成后应及时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后个工作日内组织验收；验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内完成整改并重新验收，直至合格为止。第五章安全责任第九条安全生产：乙方应严格遵守国家及地方关于安全生产的法律法规，确保施工过程中的人身和财产安全；乙方应制定完善的安全管理制度，配备专职安全管理人员，确保施工现场安全；乙方在施工过程中应采取必要的安全措施，防止发生安全事故；如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿由此造成的一切损失。第十条安全检查与整改：甲方有权对施工现场进行安全检查，发现问题后应及时通知乙方进行整改；乙方应在接到通知后小时内进行整改，并将整改情况书面报告甲方；如乙方未按要求进行整改，甲方有权采取相应措施，由此产生的费用由乙方承担。第六章工程价款及支付方式第十一条工程总价款：本工程的合同总价款为人民币元整（大写：元整），具体包括施工、材料、人工、管理、利润等全部费用。第十二条付款方式：本合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款，即人民币元整；工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的%，即人民币元整；工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的%，即人民币元整；剩余%的尾款作为质保金，待质保期满后支付。第十三条质保期：本工程的质保期为个月，自工程竣工验收合格之日起计算；质保期内，如因乙方施工原因出现质量问题，乙方应无偿进行维修或整改；质保期满后，如无质量问题，甲方应将质保金一次性支付给乙方。第七章双方的权利与义务第十四条甲方的权利与义务：甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查；甲方应按合同约定支付工程款；甲方应为乙方提供必要的施工条件和便利；甲方应协调处理施工过程中与其他单位的矛盾和纠纷。第十五条乙方的权利与义务：乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款；乙方应按合同约定的工期、质量要求完成施工任务；乙方应妥善保管和使用甲方提供的材料和设备；乙方应确保施工现场的安全和文明施工。第八章验收与保修第十六条工程验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料和验收申请；甲方应在收到验收申请后日内组织验收，验收合格后双方签署《工程验收合格证书》；如验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内完成整改并重新申请验收。第十七条保修责任：在质保期内，如因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应无偿进行维修或整改；乙方应在接到甲方维修通知后小时内到场进行维修；质保期满后，乙方应提供有偿维修服务，具体费用由双方协商确定。第九章违约责任第十八条甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额的‰作为违约金；如因甲方原因导致工程停工，甲方应承担由此造成的损失；如甲方无故终止合同，应向乙方支付已完成工程部分的工程款，并赔偿乙方的损失。第十九条乙方违约责任：如乙方未按合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的‰作为违约金；如乙方在施工过程中未按合同约定的质量标准施工，造成的损失由乙方承担；如乙方无故终止合同，应向甲方支付合同总价款的%作为违约金，并赔偿甲方的损失。第十章争议解决第二十条争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一章补充条款第二十一条补充条款：本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同签订后，双方不得单方面变更合同内容，如需变更，须经双方协商一致并签订书面补充协议。第十二章合同份数与生效第二十二条合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。第二十三条合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月