建筑装饰装修工程施工合同(乙种本)7篇

建筑装饰装修工程施工合同(乙种本)7篇篇1发包方（甲方）：XXXX承包方（乙方）：XXXX工程名称：XXXX装饰装修工程工程地点：XXXX建筑面积：XXXX平方米装饰施工内容：XXXX装饰施工方式：全包工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日合同总价款：XXXX元，大写：XXXX一、材料供应的约定1.乙方负责采购供应工程所需材料，甲方应全力协助乙方采购相关材料，但材料进场必须经过甲方验收并签字确认。2.乙方应按照甲方确认的设计图纸和施工方案进行施工，如甲方提出变更，乙方应立即停止施工，待甲方确认变更方案后再继续施工。3.乙方采购的材料必须符合国家相关质量标准，并提供相应的质量合格证明文件。4.甲方对乙方采购的材料有异议的，应当场提出，乙方应及时更换或调整。二、关于工程质量及验收的约定1.本工程执行DBJ08-62-97《建筑装饰装修工程施工规范》和市建设局、市质监站有关标准。2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方自接到验收通知后，五天内组织有关人员进行验收，并填写验收报告单。在验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的安全与卫生，因乙方保护不当造成的人身、财产损害由乙方负责。3.乙方应确保施工质量，如因乙方原因导致工程质量问题的，乙方应负责返工并承担相应费用。4.甲方在验收过程中，如发现工程质量不符合设计要求的，应通知乙方进行整改，乙方应在规定期限内完成整改。三、关于安全生产和防火的约定1.乙方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括安全用电、规范操作等。2.乙方在施工过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的人身和财产安全。3.因乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故的，乙方应承担由此引发的一切经济损失及法律责任。四、关于工程价款及结算的约定1.本工程合同总价款为XXXX元，甲方应按照合同约定时间和方式向乙方支付工程款。2.甲方如未按照合同约定时间和方式支付工程款，乙方有权停工，直至甲方支付完工程款为止。因此造成的工期延误及损失由甲方承担。3.乙方在施工过程中，如因自身原因需要增加费用的，应及时向甲方提出书面申请，经甲方同意后签订补充协议，并按照补充协议进行结算。4.工程结算时，甲方应扣除合同总价款5%作为质量保证金，待工程保修期满后支付给乙方。五、其它事项1.本合同经甲乙双方签字后生效，至工程竣工并结算完毕后终止。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。3.在施工过程中，如因一方原因导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给对方造成的经济损失。4.因不可抗力因素（如战争、自然灾害等）导致合同无法继续履行的，双方应及时协商解决并签订书面协议。5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。篇2发包方（甲方）：XXXX承包方（乙方）：XXXX工程项目：XXXX工程地点：XXXX工程内容：XXXX工程期限：XXXX一、合同双方的权利和义务（一）甲方的主要权利和义务1.甲方应向乙方提供施工所需的水、电等资源，并说明使用注意事项。2.甲方应在施工前，向乙方提供设计图纸或技术要求，并说明施工的具体要求和验收标准。3.甲方应按时支付乙方的工程款，并确保支付方式的合法性和安全性。4.甲方应对乙方的施工质量进行监督，并提出合理的修改意见。5.甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，并提供必要的支持和协助。（二）乙方的主要权利和义务1.乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，并保证施工质量。2.乙方应遵守施工过程中的安全规定，确保施工安全。3.乙方应及时向甲方反映施工过程中的问题，并提出合理的解决方案。4.乙方应按照甲方的要求，保护好施工现场的环境卫生，不乱倒垃圾、不污染环境。5.乙方应在施工完成后，及时向甲方提交验收申请，并配合甲方进行验收工作。二、合同双方的风险和责任承担（一）甲方的风险和责任承担1.甲方如未按照合同约定提供施工所需的水、电等资源，应承担相应的违约责任。2.甲方如未按照合同约定支付乙方的工程款，应承担相应的违约责任。3.甲方如对乙方的施工质量进行监督不力，导致施工质量不符合要求，应承担相应的责任。4.甲方如未协助乙方解决施工过程中的问题，应承担相应的责任。（二）乙方的风险和责任承担1.乙方如未按照甲方的要求，按时完成施工任务，应承担相应的违约责任。2.乙方如未遵守施工过程中的安全规定，导致施工安全事故的发生，应承担相应的责任。3.乙方如未及时向甲方反映施工过程中的问题，导致施工出现问题，应承担相应的责任。4.乙方如未保护好施工现场的环境卫生，导致环境污染，应承担相应的责任。5.乙方如在施工完成后，未及时向甲方提交验收申请，并配合甲方进行验收工作，应承担相应的责任。三、合同双方的争议解决方式（一）协商解决合同双方在履行合同过程中，如发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商应本着互谅互让的原则，争取达成共识，解决争议。（二）仲裁解决如果协商无法解决争议，合同双方可向相关仲裁机构申请仲裁。仲裁机构应根据事实和法律，公正地作出裁决。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。（三）诉讼解决如果仲裁无法解决争议，合同双方可向人民法院提起诉讼。人民法院应根据事实和法律，作出判决。判决结果具有法律效力，双方应履行判决结果。四、合同的生效和终止（一）合同的生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应全面履行合同义务。（二）合同的终止合同在以下情况下终止：1.双方协商一致解除合同；2.一方违约，另一方单方解除合同；3.因不可抗力因素导致合同无法履行，双方协商终止合同。合同终止后，双方应按照合同约定履行相关义务，如支付未付的工程款、返还已支付的预付款等。五、其他事项本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字/盖章）：XXXX乙方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX篇3甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX工程名称：XXXX装饰装修工程工程地点：XXXX建筑面积：XXXX平方米装饰装修施工内容：详见《装饰装修工程施工项目确认表》、《装饰装修工程报价单》工程承包方式：XXXX（包工包料、包清工、部分承包）工程期限：XX天开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日经双方协商，达成如下协议：一、关于乙方向甲方提供装饰装修材料、施工劳务的约定乙方向甲方提供的装饰装修材料，要符合设计要求的合格产品，并按时供应到现场。乙方提供的装饰装修劳务要符合设计要求，工期要符合甲方要求。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。由于甲方原因造成质量事故，返工费用由甲方承担，但工期不变。二、关于设计问题的约定甲方委托乙方为家居装饰设计，乙方应按照甲方的要求，提供设计服务。设计费用按照双方签订的《装饰装修工程设计合同》执行。甲方委托乙方设计时，应向乙方提供有关设计的基本要求和想法，乙方应按照甲方要求进行设计。如果甲方委托乙方进行设计时，没有提出具体要求，则按照乙方的专业知识和经验进行设计。甲方委托乙方进行设计时，应向乙方提供必要的现场勘测资料，以便乙方进行设计。如果甲方没有提供必要的现场勘测资料，则乙方可自行进行现场勘测，但甲方应支付相应的费用。如果甲方对乙方的设计不满意，可以向乙方提出修改意见，乙方应当按照甲方的要求进行修改。如果甲方对乙方的修改意见不满意，可以与乙方协商解决，协商不成的，可以解除合同，但甲方应支付已完成的设计费用。三、关于施工问题的约定乙方应按照甲方的要求进行施工，施工应符合设计要求，工期应符合甲方要求。如果乙方施工存在质量问题，甲方可以要求乙方返工，返工费用由乙方承担。如果乙方施工存在工期延误问题，甲方可以要求乙方按照合同约定进行赔偿。在施工过程中，如果甲方对乙方的施工不满意，可以向乙方提出修改意见，乙方应当按照甲方的要求进行修改。如果甲方对乙方的修改意见不满意，可以与乙方协商解决，协商不成的，可以解除合同，但甲方应支付已完成的施工费用。四、关于保修问题的约定乙方应按照国家有关规定和合同约定，对装饰装修工程进行保修。保修期自竣工验收之日起计算。在保修期内，乙方应负责对其提供的装饰装修材料和施工劳务进行维修和更换。因甲方使用不当或者人为损坏的，乙方不负保修责任。保修期满后，如需续签保修合同，双方应另行协商。五、关于合同价款及支付方式的约定本合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），其中包含设计费、材料费、人工费等全部费用。甲方应按照以下方式向乙方支付款项：签订合同后支付定金XXXX元（大写：XXXX元整），开工后支付首期款XXXX元（大写：XXXX元整），中期支付款XXXX元（大写：XXXX元整），竣工验收后支付尾款XXXX元（大写：XXXX元整）。如果甲方未按照约定时间支付款项，乙方有权停止施工并追究甲方的违约责任。如果乙方未按照约定时间完成施工任务并交付竣工验收报告，甲方有权拒绝支付尾款并追究乙方的违约责任。六、关于违约责任的约定如果甲方未能按照合同约定履行自己的义务，给乙方造成损失的，应当承担赔偿责任。如果乙方未能按照合同约定履行自己的义务，给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。具体赔偿金额根据实际损失情况协商确定或者按照相关法律法规的规定执行。在施工过程中，如果一方违约，另一方应及时采取措施防止损失扩大，并及时通知对方进行处理。如果一方怠于采取措施或者通知对方处理导致损失扩大的，应当就扩大的损失部分承担赔偿责任。七、关于争议解决的约定在履行本合同过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商的方式解决。如果协商不成或者不愿意协商时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的审理工作并提供必要的证据材料等文件支持法院的判决结果。判决结果生效后双方应积极履行判决结果所确定的义务并及时办理相关手续等文件以确保双方的合法权益得到保障和维护。八、其他事项的约定本合同未尽事宜双方可另行协商解决并签订补充协议明确约定相关内容以确保双方的合法权益得到保障和维护；本篇4合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：[甲方名称]承包方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》，以及装饰装修工程有关规定，经双方协商，甲方委托乙方进行房屋装饰装修施工，并达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程期限：自[开工日期]开工，至[竣工日期]竣工，工期[工期天数]天。二、工程价款及结算方式1.工程价款：[工程价款]元（大写：[大写金额]）。2.结算方式：[结算方式]元。三、施工准备及设计1.甲方负责提供施工所需的水、电设施，并承担施工期间的水、电费用。2.乙方负责施工期间现场的安全管理工作，并承担施工期间的安全事故责任。3.甲方负责提供施工所需的设计图纸及相关资料，并确保其真实性和完整性。4.乙方需按照甲方提供的设计图纸及相关资料进行施工，并确保施工质量符合相关标准。四、施工进度及质量1.乙方需按照甲方要求的施工进度进行施工，并确保每个施工阶段的成果符合相关标准。2.甲方有权对施工进度和质量进行监督和检查，并提出合理的意见和建议。3.乙方需积极配合甲方的监督和检查工作，并及时解决甲方提出的问题。五、保修条款1.保修范围：乙方承诺对装修工程进行保修，保修范围包括：装修材料、装修工艺、水电安装等。2.保修期限：保修期限为[保修期限]年，自工程竣工之日起计算。3.保修费用：保修期间，如发生质量问题，乙方需及时进行维修，并承担相关费用。六、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付工程价款或提供施工所需的水、电设施和施工图纸等相关资料，则视为违约，需承担相应的违约责任。2.乙方如未按照合同约定进行施工或施工质量不符合相关标准，则视为违约，需承担相应的违约责任。3.双方如因违约行为造成对方损失的，需赔偿对方的实际损失。七、争议解决方式1.如双方发生争议，首先应当通过友好协商解决。2.协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应当遵守相关法律法规和程序规定，积极配合法院的工作。判决生效前，双方不得擅自变更或解除协议内容。判决生效后，如果一方不履行判决义务，另一方可以向人民法院申请强制执行。同时，双方也应当遵守判决结果中所确定的相关义务和责任。篇5乙种本合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：[甲方名称]承包方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本市建筑装饰装修市场的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担建筑装饰装修工程（以下简称“工程”）的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：对[具体施工范围]进行装饰装修改造4.工程造价：暂定[工程造价]元，大写：[工程造价汉字大写]元。具体以实际发生并经甲方确认的工程量为准。二、施工工期1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工程按时开工。2.施工工期为[施工工期]天，自开工之日起计。乙方应在工期内完成全部施工任务。3.甲方有权要求乙方在合理期限内对未完成的施工部分进行整改或重新施工。三、付款方式1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应支付工程总造价的[比例]作为预付款；（2）工程进行到中期时，甲方应支付工程总造价的[比例]；（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的款项。2.乙方应在收到款项后及时向甲方提供合法有效的发票。四、施工准备及现场条件1.甲方应确保施工区域的水电供应及施工现场的整洁有序。2.乙方应制定详细的安全施工措施，确保施工过程的安全顺利进行。3.甲方应协助乙方做好施工前的准备工作，确保施工顺利进行。五、工程质量及验收标准1.乙方应严格按照施工图纸和相关施工规范进行施工，确保工程质量符合标准。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收。3.工程质量验收应按照国家相关标准和甲方要求进行。如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。4.乙方应确保施工过程中的环保措施符合相关要求，避免对环境造成污染。六、违约责任及赔偿1.甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担相应的违约责任。违约方应向守约方赔偿因违约所造成的全部损失。2.如因乙方原因造成工程质量不符合要求或施工期限延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。3.如因甲方原因造成付款延误或合同无法继续履行，甲方应承担违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。4.甲乙双方在履行合同过程中，如发生不可抗力导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决，并尽力减轻对方的损失。5.违约责任及赔偿应按照《中华人民共和国合同法》及双方约定的方式进行处理。如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。6.乙方应确保施工过程中的安全无事故，如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。7.甲方应确保施工过程中的配合和支持，如因甲方原因造成施工困难或无法继续进行，甲方应承担违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。篇6乙种本发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》，以及相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承接甲方的建筑装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：_________2.工程规模：_________3.工程内容：_________4.开工日期：_________5.竣工日期：_________6.合同价款：_________7.结算方式：_________二、甲方工作1.甲方派驻工地代表：_________，联系电话：_________，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收结算等事宜。2.甲方负责提供设计图纸，及施工所需的水、电等配套设施。3.甲方负责办理施工所涉及的一切审批手续。4.甲方应在开工前向乙方提供地下管线布置图（包括地下管网和电缆等），如因甲方未能及时提供上述资料，造成乙方在施工中损坏甲方资产，由甲方自行承担。5.甲方中途变更设计或增加工程量，应书面通知乙方，乙方在接到通知后，根据工程的实际情况，决定是否接受。若乙方接受，则双方应签订补充协议；若乙方不接受，则甲方应赔偿乙方因变更设计或增加工程量所增加的费用。6.甲方应在竣工验收合格后，按照合同约定支付乙方工程款项。三、乙方工作1.乙方派驻工地代表：_________，联系电话：_________，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查等事宜。2.乙方应根据甲方的设计图纸及要求，制定详细施工方案，并按照施工方案进行施工。3.乙方应严格按照甲方的要求使用材料，确保工程质量。4.乙方应确保施工现场的安全、文明施工，采取有效措施防止噪音、粉尘和废弃物对周围环境的影响。5.乙方应在竣工验收合格后，按照合同约定向甲方提交竣工资料和竣工图。6.乙方应积极配合甲方的各项检查、验收工作。7.乙方应保证保修期限内的服务质量。四、质量与验收1.工程质量应符合国家相关标准的要求。2.乙方应确保竣工资料的真实性和完整性。3.验收标准和方法：按照双方协商确定的标准和方法进行验收。4.验收合格后，双方应签订验收合格证书。5.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。6.因甲方原因造成的工程质量问题，应由甲方承担责任。7.因乙方原因造成的工程质量问题，应由乙方承担责任。8.因第三方原因造成的工程质量问题，应由相关方承担责任。9.验收过程中发现的问题和整改情况，应做好记录。10.验收合格后，乙方应按规定提交竣工资料和竣工图。甲方应在收到竣工资料和竣工图后，及时办理结算和支付尾款事宜。11.在保修期内，如发生质量问题或需要维修服务时，乙方应在接到甲方通知后尽快安排人员进行处理。处理完成后，甲方应在保修单上签字确认。若乙方未能及时响应或处理质量问题，甲方有权委托其他单位进行处理，相关费用由乙方承担。12.保修期结束后，甲方应对乙方的保修服务进行书面评价并签字确认。评价内容应包括保修服务的及时性、质量和服务态度等方面。若甲方对乙方的保修服务不满意或认为乙方未能按照合同约定履行保修义务时，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任。13.在装修过程中如果因使用不当造成损坏的维修处理费用由业主自行承担。如果业主不按规定使用造成损坏的由业主自行承担维修责任及费用。业主在装修过程中如因质量问题或施工不当造成损坏的由装饰公司承担维修责任及费用。维修完成后由业主签字确认后方可继续施工或竣工验收等后续工作。篇7发包方（甲方）：XXXX承包方（乙方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条：工程项目1.工程名称：XXXX装饰装修工程2.工程地点：XXXX3.承包范围：XXXX装饰装修，具体内容详见《装饰装修预算表》。4.承包方式：本工程实行全费用单价包干，具体内容详见《装饰装修预算表》。5.工期：本工程自开工之日起工期为XX天。如遇不可抗力因素，经甲方签证后工期可相应顺延。第二条：工程价款及结算方式1.本合同总价款为人民币（大写）XXXX元（￥XXXX元）。