合同协议-建设工程勘察设计合同7篇

合同协议-建设工程勘察设计合同7篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲、乙双方就本建设工程勘察、设计项目达成合作意向，为明确双方的权利和义务，确保合同的履行，特订立本合同协议。一、项目概述1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.项目内容：[项目内容简述]二、合同范围及工作内容1.乙方应按照甲方的要求，提供全面的勘察和设计服务，包括但不限于现场勘察、方案设计、施工图设计、技术交底等。2.乙方应确保勘察数据的准确性和设计的合理性，确保工程安全、经济、适用。三、合同金额及支付方式1.本合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。2.甲方应按照以下方式支付合同款项：（1）合同签订后[首付比例]，计人民币[首付金额汉字大写]（￥[首付金额数字小写]）作为启动资金；（2）勘察、设计成果经甲方确认后[支付比例]，计人民币[支付金额汉字大写]（￥[支付金额数字小写]）；（3）工程竣工验收合格后支付尾款。四、履行期限及进度安排1.本合同的履行期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察、设计工作，确保工程进度。五、保密条款1.双方应对本合同涉及的商业机密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。2.保密信息的披露仅限于本合同目的的实现，未经对方书面同意，任何一方不得擅自使用或向第三方提供。六、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付合同款项，乙方有权顺延履行期限，并要求甲方承担违约责任。若甲方逾期支付超过[逾期天数]，乙方有权解除合同。2.若乙方未按照合同约定完成勘察、设计工作，应按照合同金额的百分之XX向甲方承担违约责任。若因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的损失赔偿责任。七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。篇2合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话号码]传真：[甲方传真号码]乙方（勘察人或设计人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话号码]传真：[乙方传真号码]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜达成如下协议：一、工程概况（一）项目名称：[项目名称]。（二）工程地点：[工程地点]。（三）工程规模：[工程规模描述]。（四）勘察、设计任务要求：[具体要求描述]。二、合同内容及服务范围（一）乙方提供服务的范围：包括但不限于地质勘察、工程测量、工程设计等。具体服务内容根据项目需求而定。（二）工作周期及进度安排：双方约定完成勘察、设计任务的时间节点和进度计划。（三）成果交付要求：乙方应按照约定的格式和质量标准提交勘察、设计成果。三、合同金额及支付方式（一）合同总金额：[大写金额及阿拉伯数字金额]。（二）支付方式：包括预付款、进度款和尾款等，具体支付比例和时间节点根据双方约定确定。（三）发票开具及报销事宜：双方约定发票类型、开具时间和报销方式等。四、知识产权条款（一）乙方对勘察、设计成果的知识产权归属进行说明。（二）双方对知识产权的保护义务和责任进行约定。（三）涉及专利、专有技术的使用许可问题应明确处理办法。五、保密条款（一）双方应保守项目过程中获悉的商业秘密和技术秘密。（二）保密期限及保密措施的约定。（三）保密责任承担。六、违约责任及赔偿损失规定（一）甲乙双方如违反合同约定，应承担违约责任。（二）因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。具体损失计算方式和赔偿标准根据双方约定确定。七、争议解决方式及法律适用（一）合同纠纷的解决方式可以选择仲裁或诉讼，双方约定仲裁机构或法院管辖地。仲裁具有终局性。篇3甲方（委托人）：_________________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（勘察人、设计人）：_______________地址：________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方就位于____________（地点）的____________（项目名称）进行勘察、设计工作。乙方应按照相关法律法规、规范及本合同的要求，提供准确、可靠的勘察成果和设计文件。二、工作内容与范围1.勘察工作：包括地质勘察、工程测量等。2.设计工作：包括方案设计、初步设计、施工图设计等。具体工作内容根据甲方需求确定。三、合同金额与支付方式1.合同总金额为人民币____________元（大写：_________________________元整）。具体金额根据勘察、设计的实际工作量确定。2.支付方式：甲方应按以下比例及时间支付乙方费用：（1）合同签订后______日内支付合同总金额的______%作为预付款；（2）勘察工作完成并经验收合格后______日内支付合同总金额的______%；（3）设计工作完成并经验收合格后______日内支付剩余款项。四、质量要求与验收标准1.乙方提供的勘察成果和设计文件应符合国家相关法规、规范及甲方要求。2.甲方应按照合同约定对乙方提交的勘察成果和设计文件进行验收，并在______日内提出书面意见。如有异议，双方应协商解决。3.若因乙方提供的勘察成果和设计文件导致工程出现质量问题，乙方应承担相应法律责任。五、合同期限与进度安排1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用止。2.进度安排：双方应根据工程实际情况共同制定详细的进度计划，并确保按时完成勘察、设计工作。六、保密条款与知识产权归属1.双方应对本合同内容、履行过程中知悉的对方商业秘密及技术秘密承担保密义务。2.乙方为本合同项目所创作的成果（包括但不限于设计文件、图纸等）的知识产权归甲方所有。乙方不得将甲方的资料用于其他项目或泄露给第三方。七、违约责任与争议解决方式1.若因乙方原因导致勘察、设计成果不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.若因甲方原因导致乙方无法按时完成工作，甲方应承担相应违约责任。3.双方在履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同一式______份，甲乙双方各执______份。本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________________乙方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：__________________法定代表人（签字）：___________________日期：_____________年_______月_______日日期：_____________年_______月_______日篇4合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方为甲方提供建设工程勘察、设计服务事宜，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：[工程名称]（二）工程地点：[工程地点]（三）工程规模：[工程规模描述]（四）工程总投资：[工程总投资额]二、服务内容乙方应按照国家和地方的相关法规和规范，为甲方提供本建设工程的地质勘察、工程设计等服务。包括但不限于以下内容：（一）地质勘察；（二）初步设计；（三）施工图设计；（四）其他相关技术服务。三、合同工期与进度安排（一）勘察周期：[勘察周期时间]天。（二）设计周期：[设计周期时间]（包括初步设计和施工图设计）。如有特殊原因导致延期，乙方应提前通知甲方，并提供合理解决方案。四、费用及支付方式（一）费用计算：根据工程规模及工作内容，双方约定总费用为人民币[总金额汉字大写]（小写金额：[总金额数字小写]元）。具体费用明细见附件。（二）支付方式：甲方应按以下比例和进度支付乙方费用：预付款为合同总金额的XX%，中期款根据工程进度支付，尾款在工程竣工验收合格后支付。具体支付时间节点及金额按照附件约定执行。（三）发票开具：乙方在完成各阶段工作并通过甲方验收后，应按照约定及时向甲方提供正规服务发票。发票内容需符合国家税务部门相关规定。否则甲方有权拒付相应款项。如因乙方发票问题导致的税务风险及损失由乙方承担。五、质量标准与验收方式（一）质量标准：符合国家及地方现行相关法规和规范的要求。（二）验收方式：按照相关法规和规范的要求组织验收。甲方在收到乙方提交的验收申请后XX个工作日内组织验收工作。验收合格后，双方签署验收报告。篇5甲方（委托人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________二、勘察范围及内容乙方应对甲方的工程进行地质勘察、测量等设计工作，包括但不限于以下内容：1.地质勘察：对工程建设场地的地质环境进行勘察，包括地质结构、岩土性质等。2.测量工作：对工程建设场地进行测量，包括地形测量、建筑物定位等。三、合同双方的责任和义务1.甲方的责任和义务（1）甲方应向乙方提供必要的资料，确保资料的准确性和完整性。（2）甲方应按时支付乙方的勘察费用。2.乙方的责任和义务（1）乙方应按照国家和地方相关法律法规、规范及标准，进行勘察工作。（2）乙方应按时完成勘察任务，并保证勘察成果的质量。（3）乙方应对其勘察成果负责，确保其真实性和准确性。四、合同价款及支付方式1.勘察费用：人民币________元整（￥________）。2.支付方式：甲方应在乙方完成勘察任务并提交勘察成果后，一次性支付勘察费用至乙方指定账户。五、合同履行期限1.本合同的履行期限为______天，自甲方委托之日起算。2.若因甲方原因导致乙方无法按时完成勘察任务，双方可协商延长合同履行期限。六、保密条款1.双方应对本合同的内容及履行过程中的信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。2.乙方在勘察过程中获取的任何涉及甲方的非公开信息，均应予以保密。七、违约责任1.若甲方未按时支付勘察费用，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付逾期付款违约金。2.若乙方未按时完成勘察任务或勘察成果存在重大错误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。八、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托人）：____________________（签字/盖章）乙方（勘察人）：____________________（签字/盖章）签订日期：____________________签订地点：____________________日期：年月日格式已按照您的要求调整完毕，请您核对一下是否符合您的要求。篇6甲方（委托人）：_________________________乙方（勘察人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要就特定建设工程进行勘察工作，乙方具备相关勘察资质和能力，为此双方达成合作意向，签订本合同。合同的主要目的是为了明确双方的权利和义务，确保工程勘察工作能够按时、高质量地完成。二、工作内容及要求1.乙方应按照甲方的要求，对建设工程进行勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。2.乙方应根据勘察结果，编制详细的勘察报告，并对报告的真实性、准确性负责。3.甲方有权要求乙方按照约定的时间节点完成勘察工作，并提交相应的勘察成果。三、合同金额及支付方式1.本合同的勘察费用总额为人民币______元（大写：______________________元整）。2.甲方应按照以下方式支付勘察费用：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总费用的______%作为预付款；（2）乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应支付剩余款项。四、时间安排及进度1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。2.乙方应在合同签订后______日内开始勘察工作，并在______日内完成全部勘察任务。3.如因不可抗力因素导致勘察工作无法按时完成，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的完成时间。五、保密条款及知识产权归属1.双方应对本合同涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。2.乙方完成的勘察成果，其知识产权归甲方所有。乙方不得将勘察成果用于其他用途或向第三方转让。如因乙方违约导致甲方损失，甲方有权追究乙方的法律责任。六、违约责任及解决方式1.若甲方未按照合同约定支付勘察费用，乙方有权终止勘察工作，并要求甲方支付逾期违约金。2.若乙方未按照合同约定完成勘察工作，应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。3.对于因本合同产生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同期满后，如双方继续合作，应重新签订合同。甲方（委托人）：_________________________（盖章）法定代表人：_________________________联系电话：_________________________日期：_______年____月____日乙方（勘察人）：_________________________（盖章）法定代表人：_________________________联系电话：_________________________日期：_______年____月____日篇7合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程勘察设计方面法律、法规，经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方承担工程勘察设计工作，特签订本合同以便双方共同遵守。一、工程概况项目名称：[项目名称]工程地点：[具体地点]工程规模：[具体规模或概述]设计内容：[设计内容概述或范围]设计范围：[具体设计范围或内容列表]二、合同工期及进度安排合同工期：自本合同签订之日起至