万科总包合同标准文本_第1页
万科总包合同标准文本_第2页
万科总包合同标准文本_第3页
万科总包合同标准文本_第4页
万科总包合同标准文本_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

万科总包合同标准文本第一篇范文:合同编号:__________

甲方(以下简称“发包方”):

乙方(以下简称“承包方”):

鉴于:

一、发包方拟在__________(地点)进行__________(项目名称)的建设,需对工程进行总包。

二、承包方具备完成该工程所需的技术力量、设备、人员及相应的资质。

三、经双方友好协商,就上述工程的总包事宜达成如下协议:

第一条合同标的

1.1本合同标的为__________(项目名称)的建设工程,包括但不限于土建、安装、装饰装修等全部工程内容。

第二条合同工期

2.1本合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

第三条工程质量

3.1承包方应按照国家现行有关施工质量标准、规范和设计文件的要求,确保工程质量达到优良等级。

第四条工程造价

4.1本合同工程造价为人民币__________元整(大写:__________元整)。

第五条付款方式

5.1本合同工期分阶段支付工程款,具体支付方式如下:

(1)开工前,发包方支付承包方合同总价款的__________%作为预付款;

(2)工程进度达到__________时,发包方支付承包方合同总价款的__________%作为进度款;

(3)工程进度达到__________时,发包方支付承包方合同总价款的__________%作为进度款;

(4)工程竣工验收合格后,发包方支付承包方合同总价款的__________%作为竣工款;

(5)保修期满后,发包方支付承包方合同总价款的__________%作为保修金。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条合同解除

7.1有下列情形之一的,任何一方有权解除本合同:

(1)一方违反合同约定,致使合同无法履行;

(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;

(3)一方违反合同约定,给对方造成重大损失;

(4)其他依法或双方约定可以解除合同的情形。

第八条附件

8.1本合同附件如下:

(1)施工图纸及设计文件;

(2)工程量清单;

(3)施工组织设计;

(4)其他与本合同相关的文件。

第九条其他

9.1本合同一式__________份,甲乙双方各执__________份,具有同等法律效力。

9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):____________________

乙方(盖章):____________________

代表人(签字):____________________

代表人(签字):____________________

签订日期:____________________

附件:

(1)施工图纸及设计文件;

(2)工程量清单;

(3)施工组织设计;

(4)其他与本合同相关的文件。

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

甲方(以下简称“发包方”):

乙方(以下简称“承包方”):

丙方(以下简称“监理方”):

鉴于:

一、发包方拟在__________(地点)进行__________(项目名称)的建设,需对工程进行总包。

二、承包方具备完成该工程所需的技术力量、设备、人员及相应的资质。

三、为确保工程质量和进度,特引入丙方作为监理方,对工程进行全过程监理。

四、经三方友好协商,就上述工程的总包事宜达成如下协议:

第一条合同标的

1.1本合同标的为__________(项目名称)的建设工程,包括但不限于土建、安装、装饰装修等全部工程内容。

第二条合同工期

2.1本合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

第三条工程质量

3.1承包方应按照国家现行有关施工质量标准、规范和设计文件的要求,确保工程质量达到优良等级。

第四条工程造价

4.1本合同工程造价为人民币__________元整(大写:__________元整)。

第五条付款方式

5.1本合同工期分阶段支付工程款,具体支付方式如下:

(1)开工前,发包方支付承包方合同总价款的__________%作为预付款;

(2)工程进度达到__________时,发包方支付承包方合同总价款的__________%作为进度款;

(3)工程进度达到__________时,发包方支付承包方合同总价款的__________%作为进度款;

(4)工程竣工验收合格后,发包方支付承包方合同总价款的__________%作为竣工款;

(5)保修期满后,发包方支付承包方合同总价款的__________%作为保修金。

第六条监理方职责

6.1监理方应按照国家现行有关施工质量标准、规范和设计文件的要求,对工程进行全过程监理,确保工程质量达到优良等级。

6.2监理方应定期向发包方提交工程进度报告和质量检测报告,对发现的问题及时提出整改意见。

第七条甲方权益

7.1甲方有权要求承包方在合同约定的时间内完成工程,并对工程质量、进度和安全生产进行监督。

7.2甲方有权要求承包方在工程过程中提供相关技术资料和施工图纸。

7.3甲方有权对承包方在工程过程中违反合同约定的行为进行处罚。

第八条乙方违约及限制条款

8.1乙方若违反合同约定,未按期完成工程或工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

8.2乙方在工程过程中若发生安全事故,应承担相应责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。

8.3乙方在工程过程中若违反国家法律法规,甲方有权终止合同,并追究乙方法律责任。

第九条争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条合同解除

10.1有下列情形之一的,任何一方有权解除本合同:

(1)一方违反合同约定,致使合同无法履行;

(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;

(3)一方违反合同约定,给对方造成重大损失;

(4)其他依法或双方约定可以解除合同的情形。

第十一条附件

11.1本合同附件如下:

(1)施工图纸及设计文件;

(2)工程量清单;

(3)施工组织设计;

(4)监理合同;

(5)其他与本合同相关的文件。

第十二条总结

12.1第三方介入的意义和目的:

丙方作为监理方,对工程进行全过程监理,确保工程质量、进度和安全生产,维护甲方的合法权益。

12.2甲方为主导的目的和意义:

甲方作为发包方,对工程进行全面管理,确保工程按期、按质完成,实现自身投资效益最大化。

甲方(盖章):____________________

乙方(盖章):____________________

丙方(盖章):____________________

代表人(签字):____________________

代表人(签字):____________________

代表人(签字):____________________

签订日期:____________________

附件:

(1)施工图纸及设计文件;

(2)工程量清单;

(3)施工组织设计;

(4)监理合同;

(5)其他与本合同相关的文件。

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

甲方(以下简称“业主”):

乙方(以下简称“施工方”):

丙方(以下简称“监理单位”):

鉴于:

一、业主拟在__________(地点)进行__________(项目名称)的建设,需委托施工方进行工程施工,并引入丙方作为监理单位,对施工过程进行监督。

二、施工方具备完成该工程所需的技术力量、设备、人员及相应的资质。

三、丙方具备建筑工程监理资质,愿意提供监理服务。

四、经三方友好协商,就上述工程的建设事宜达成如下协议:

第一条合同标的

1.1本合同标的为__________(项目名称)的建设工程,包括但不限于土建、安装、装饰装修等全部工程内容。

第二条工程进度与工期

2.1施工方应在合同约定的工期内完成工程施工,具体工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

2.2施工方有权要求监理单位在工程进度中提供必要的支持与协助。

第三条工程质量与标准

3.1施工方应按照国家现行有关施工质量标准、规范和设计文件的要求,确保工程质量达到优良等级。

3.2监理单位负责对施工过程进行质量监督,并提出整改意见。

第四条工程造价与支付

4.1本合同工程造价为人民币__________元整(大写:__________元整)。

4.2业主应按以下进度支付工程款:

(1)开工前,支付施工方合同总价款的__________%作为预付款;

(2)每完成工程进度款的__________%,支付相应的进度款;

(3)工程竣工验收合格后,支付剩余的工程款;

(4)保修期满后,退还保修金。

第五条监理单位职责与权利

5.1监理单位负责对施工方进行全过程监理,确保工程质量和进度符合要求。

5.2监理单位有权对施工方提出整改意见,并要求施工方整改。

5.3监理单位有权要求施工方提供相关施工资料和记录。

第六条乙方的权益

6.1施工方有权要求业主按照合同约定的时间和方式支付工程款。

6.2施工方有权要求监理单位提供必要的支持与协助,以确保工程进度。

6.3施工方有权在工程过程中提出合理化建议,并要求业主采纳。

第七条甲方违约及限制条款

7.1业主未按合同约定支付工程款,施工方有权暂停工程或解除合同。

7.2业主违反合同约定,给施工方造成损失的,应承担赔偿责任。

7.3业主在工程过程中擅自更改设计或工程量,应承担相应的费用。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同解除

9.1有下列情形之一的,任何一方有权解除本合同:

(1)一方违反合同约定,致使合同无法履行;

(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;

(3)其他依法或双方约定可以解除合同的情形。

第十条总结

10.1乙方为主导的目的和意义:

施工方作为乙方,希望通过合同保障自身的合法权益,确保工程顺利施工,并获得相应的工程款。

10.2弱化甲方为主导的意义和目的:

甲方作为业主,通过引入监理单位,实现对施工过程的监督,但应尊重施工方的合法权益,确保合同条款公平合理。

业主(盖章):____________________

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论