2025年防火门制作安装工程施工合同（合同版本）

2025年防火门制作安装工程施工合同（合同版本）第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建设单位：1.4施工单位：1.5建筑面积：平方米1.6结构类型：1.7合同编号：1.8签订地点：1.9签订日期：第二条承包范围2.1乙方承包范围：本合同承包范围为防火门的制作、安装工程，具体包括以下内容：（1）防火门的材料采购、加工制作；（2）防火门的安装及相关配套设施的安装；（3）防火门的调试及验收；（4）其他与防火门制作安装相关的工作内容。2.2承包方式：包工包料第三条合同工期3.1开工日期：3.2竣工日期：3.3工期总日历天数：天3.4施工进度要求：乙方应严格按照甲方提供的施工进度计划执行，并确保工程按期完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。3.5工期顺延：因以下原因造成工期延误，经甲方书面确认后，工期可以顺延：（1）甲方原因导致的停工；（2）不可抗力事件；（3）其他经甲乙双方协商一致的情况。第四条质量标准4.1本工程的质量标准应符合《防火门》（GB12955-2008）等相关国家标准及地方标准。4.2防火门的质量等级要求为：4.3施工过程及验收标准：（1）乙方提供的防火门材料须符合国家相关标准，并附有出厂合格证及相关检测报告；（2）防火门的加工制作和安装必须符合设计要求和施工规范；（3）工程完工后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料，并配合甲方进行验收。第五条合同价款5.1合同总价款：元（大写：元整）5.2价款构成：本合同总价款包括以下费用：（1）防火门材料费：元；（2）防火门安装费：元；（3）其他费用：元。5.3付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款；（2）防火门进场后，甲方支付合同总价款的%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的%；（4）剩余%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题一次性支付。第六条双方责任与义务第六条甲方责任与义务6.1甲方应向乙方提供施工场地，并保证施工所需的水、电、路等条件；6.2甲方应向乙方提供设计图纸及相关技术资料，并组织设计交底；6.3甲方应按合同约定支付工程款，并及时进行工程验收；6.4甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，提出整改要求。第六条乙方责任与义务6.1乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量；6.2乙方应保证施工进度，按期完成工程任务；6.3乙方应对施工过程中出现的质量问题及时进行整改；6.4乙方应做好施工现场的安全管理，确保施工安全，避免发生事故；6.5乙方应负责工程的竣工验收准备工作，并提供完整的竣工资料。第七条材料设备供应7.1本工程所需防火门材料由乙方采购，乙方应确保材料的品质符合国家相关标准；7.2乙方采购的防火门材料须经甲方验收合格后方可使用；7.3材料到场后，乙方应妥善保管，因保管不当造成的损失由乙方承担。第八条施工与验收8.1施工要求：（1）乙方应严格按照施工图纸和相关技术规范进行施工；（2）乙方应保证施工现场的整洁，做到文明施工；（3）乙方应做好施工过程中的隐蔽工程检查记录，并及时报甲方验收。8.2验收标准：（1）防火门的规格、型号应符合设计要求；（2）防火门的安装应牢固，开关灵活，无变形；（3）防火门的表面应平整光滑，无明显划痕或损伤；（4）防火门的耐火性能应符合国家标准。8.3竣工验收：（1）乙方应在工程完工后日内向甲方提交竣工验收申请；（2）甲方应在收到申请后日内组织验收；（3）验收合格后，双方签署《竣工验收证明书》；（4）验收不合格的，乙方应在甲方限定的时间内进行整改。第九条质量保修9.1质保期限：自工程竣工验收合格之日起，质保期为年。9.2质保范围：乙方对防火门的质量问题承担保修责任，包括但不限于防火门的变形、开裂、脱落等。9.3保修方式：（1）在质保期内，乙方接到甲方保修通知后，应在小时内到达现场进行维修；（2）因乙方原因造成的质量问题，乙方应免费维修；（3）因甲方使用不当造成的损坏，乙方可收取相应费用。第十条违约责任10.1甲方违约责任：（1）因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应赔偿乙方由此造成的损失；（2）甲方未按合同约定支付工程款的，应按每日‰的标准向乙方支付违约金。10.2乙方违约责任：（1）因乙方原因导致工期延误的，乙方应按每日‰的标准向甲方支付违约金；（2）因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应负责返工并承担由此产生的费用；（3）乙方在施工过程中违反安全规定，造成安全事故的，乙方应承担全部责任。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；11.2本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼；11.3本合同自双方签字盖章之日起生效；11.4本合同一式份，甲乙双方各执