2025x建设工程设计合同

2025x建设工程设计合同合同编号：签订地点：签订时间：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方（建设单位）与乙方（设计单位）就建设工程设计事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3项目规模：1.4工程性质：（如工业建筑、民用建筑、市政工程等）1.5设计范围：（具体说明设计内容，如初步设计、施工图设计等）第二条设计依据2.1国家及地方相关法律法规；2.2国家及行业技术标准、规范；2.3甲方提供的相关资料和要求；2.4项目可行性研究报告；2.5其他：第三条设计内容及深度3.1设计内容：初步设计：包括项目总平面图、各单项建筑设计、工艺设计、设备设计等；施工图设计：包括建筑施工图、结构施工图、设备施工图等；其他设计内容：3.2设计深度：符合国家相关设计规范要求，达到施工图设计深度，并满足施工招标及施工需要。第四条设计质量要求4.1设计文件应符合国家及地方相关技术标准和规范要求；4.2设计方案应满足甲方对项目功能、安全、经济、美观等方面的要求；4.3设计文件应通过相关部门的审批或审查；4.4乙方应确保设计文件的完整性和准确性，避免因设计问题导致的施工延误或返工。第五条费用与支付方式5.1设计费用：本合同设计费用为人民币元（大写：）。5.2付款方式：第一次付款：合同签订后，甲方支付设计费用的%，即人民币元（大写：）；第二次付款：初步设计完成后，甲方支付设计费用的%，即人民币元（大写：）；第三次付款：施工图设计完成后，甲方支付设计费用的%，即人民币元（大写：）；第四次付款：设计文件通过相关部门审批后，甲方支付剩余设计费用，即人民币元（大写：）。5.3乙方应在每次付款前提供相应金额的发票。第六条设计进度与时间节点6.1总体设计周期：自合同签订之日起日历天完成全部设计工作。6.2各阶段设计时间节点：初步设计提交时间：年月日；施工图设计提交时间：年月日；其他设计时间节点：6.3乙方应按约定时间提交设计文件，因乙方原因导致设计延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付设计费用的%作为违约金。第七条双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务7.1权利：监督乙方设计进度和设计质量；在设计过程中提出合理的设计修改要求；按时支付设计费用。7.2义务：按时提供乙方所需的设计基础资料；协助乙方办理设计文件的审批手续；为乙方提供必要的工作条件。（二）乙方的权利与义务7.3权利：要求甲方按时提供设计基础资料；要求甲方按照合同约定支付设计费用；对设计文件的著作权拥有合法权益。7.4义务：按时提交符合质量要求的设计文件；配合甲方进行设计文件的审核和修改；参与施工过程中的设计交底和施工配合工作。第八条保密条款8.1双方应对本合同涉及的技术、商业秘密及其他机密信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。8.2本条款的保密义务在本合同终止后仍然有效。第九条变更与调整9.1甲方提出设计变更要求的，应以书面形式通知乙方，并说明变更理由；9.2因甲方原因导致的设计变更，乙方应积极配合修改设计文件，甲方应承担相应的设计费用增加及延误责任；9.3因乙方原因导致的设计变更，乙方应免费完成设计修改，并承担由此产生的费用和责任。第十条违约责任10.1甲方未按约定支付设计费用的，每逾期一天，应支付应付款的%作为违约金；10.2乙方未按约定提交设计文件的，每逾期一天，应支付设计费用的%作为违约金；10.3因乙方设计质量问题导致工程损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第十一条合同的终止11.1合同履行过程中，若因不可抗力无法继续履行，双方可协商终止合同；11.2一方明确提出终止合同的，应提前日书面通知对方，并协商善后事宜。第十二条争议解决12.1本合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，可向仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；13.2本合同自双方签字盖章后生效；13.3本合同一式