2025k工程施工合同

2025k工程施工合同合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就位于的2025k工程项目的施工事宜达成一致，特签订本合同。第一条工程概况工程名称：2025k工程工程地点：工程内容：包括但不限于以下内容：（1）（2）（3）工程规模：总建筑面积平方米；结构类型：；质量标准：符合国家现行相关施工质量验收规范，达到标准；计划工期：总工期为日历天，计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。第二条承包范围承包方式：乙方以包工包料的方式承包本工程。承包内容：（1）按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行施工，包括但不限于；（2）负责工程所需的材料、设备的采购、运输及保管；（3）负责工程的施工、质量检验、资料编制及竣工验收等工作；（4）完成甲方提出的其他与本工程相关的施工任务。第第三条合同价款合同总价：本工程合同总价为人民币元（大写：元整）。价款构成：（1）人工费：元；（2）材料费：元；（3）机械费：元；（4）管理费及其他费用：元。价款调整：（1）因设计变更、工程量增减等原因导致的费用变化，双方协商后签订补充协议；（2）因市场价格波动超过%，双方可协商调整合同价款。第四条工期要求总工期：日历天。进度计划：乙方应在开工前日内提交详细的施工进度计划，并经甲方批准后执行。工期顺延：（1）因甲方原因导致的停工或窝工，工期相应顺延；（2）因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致的停工，工期相应顺延；（3）因甲方未按约定支付进度款导致的停工，工期相应顺延。竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及完整的竣工资料，甲方应在日内组织验收。第五条工程质量质量目标：本工程的质量目标为（如“合格”、“优良”等）。质量标准：（1）执行国家现行工程建设标准、规范及施工图纸要求；（2）甲方有权聘请第三方质量监督机构对工程进行质量抽检。质量检验：（1）乙方应严格按照施工规范施工，确保每道工序质量合格；（2）隐蔽工程需经甲方或监理工程师检查验收后方可隐蔽；（3）工程完工后，乙方应提供完整的竣工图和质量检验报告。质量保修：（1）本工程保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算；（2）保修期间内，乙方应无偿修复因施工质量问题导致的缺陷。第六条双方的权利和义务甲方的权利和义务：提供资料：开工前向乙方提供完整的施工图纸及技术资料，并组织设计交底；支付工程款：按合同约定按时支付工程款；监督施工：有权对乙方的施工质量、进度及安全进行监督检查；组织验收：按约定组织工程竣工验收；办理手续：负责办理工程相关审批手续。乙方的权利和义务：组织施工：按合同约定的承包范围、质量标准及工期要求组织施工；安全管理：严格遵守安全生产操作规程，确保施工安全；文明施工：采取有效措施减少施工对周边环境的影响，保持施工现场整洁；雊工款支付：按时足额支付工人工资，避免拖欠；保修服务：在保修期内，及时修复工程质量缺陷。第七条材料设备供应材料采购：（1）本工程所需材料由乙方负责采购；（2）乙方采购的材料需符合国家相关质量标准，并提供合格证明文件；设备供应：（1）工程所需设备由（甲方/乙方）负责采购；（2）设备到货后，双方共同验收，不符合要求的设备乙方应及时更换。材料检验：（1）主要材料使用前需经甲方或监理工程师检验确认；（2）检验不合格的材料不得用于本工程。第八条工程款支付支付方式：工程款采用（银行转账/现金）方式支付。支付进度：（1）预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元；（2）进度款：按月支付，每月日前支付上月已完成工程量的%；（3）结算款：竣工验收合格后日内支付至合同总价的%；（4）质保金：剩余%作为质保金，待保修期满后无质量问题一次性支付。支付条件：（1）乙方需提供有效的发票；（2）乙方需按合同约定完成施工任务并经甲方验收合格。第九条竣工验收与结算竣工验收：（1）乙方完成施工后，应向甲方提交竣工验收申请及完整的竣工资料；（2）甲方应在日内组织相关部门进行验收；（3）验收合格后，双方签署《工程竣工验收证书》。工程结算：（1）乙方在竣工验收合格后日内提交结算资料；（2）甲方应在日内审核完毕，如有异议应在日内书面提出；（3）结算审核完毕后，双方签署《工程结算协议》。第十条违约责任乙方违约：（1）因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应支付违约金元；（2）因乙方原因导致工程质量不符合约定标准的，乙方应无偿返工并赔偿甲方损失；（3）乙方擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价%的违约金。甲方违约：（1）因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延；（2）甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应支付应付金额%的违约金；（3）甲方无正当理由拒收合格工程的，应支付合同总价%的违约金。第十一违约责任争议解决：（1）本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；（2）协商不成的，任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）