2025森林公园农业科技创新园区土地工程合同

2025森林公园农业科技创新园区土地整理工程合同第一条工程概况1.1工程名称：2025年森林公园农业科技创新园区土地整理工程1.2工程地点：（具体地点名称）1.3工程规模：（具体规模，如面积、范围等）1.4发包人：（发包人全称）1.5承包人：（承包人全称）1.6工程内容：本工程为森林公园农业科技创新园区的土地整理项目，具体内容包括但不限于土地平整、土壤改良、灌溉系统建设、道路修建、绿化种植等，具体详见附件《工程量清单》。第二条承包范围2.1承包范围：本工程的承包范围为设计图纸及工程量清单所确定的所有内容，包括但不限于以下事项：（1）土地平整及地表清理；（2）土壤改良及肥力提升；（3）灌溉系统的设计、安装及调试；（4）园区内道路的修建及硬化；（5）绿化植物的种植及养护；（6）其他与土地整理相关的工程内容。2.2承包人应严格按照设计图纸及合同要求完成施工，如有设计变更或工程量调整，应经发包人书面确认后方可实施。第三条合同工期3.1计划开工日期：（具体日期）3.2计划完工日期：（具体日期）3.3总工期：日历天（自实际开工之日起计算）3.4承包人应根据合同约定的工期安排施工进度，如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。3.5如因发包人原因或不可抗力导致工期延误，经双方协商一致可延长工期，发包人应承担由此产生的额外费用。第四条质量标准4.1工程质量标准：本工程应符合国家及地方相关工程质量标准，具体包括但不限于以下标准：（1）《土地整理工程施工质量验收规范》；（2）《灌溉与排水工程技术规范》；（3）《道路工程施工质量验收标准》；（4）其他相关行业标准。4.2承包人应严格按照设计图纸及质量标准进行施工，确保工程质量和施工安全，施工过程中应做好质量检测和记录。4.3工程完工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料及竣工验收报告，经发包人组织验收合格后方为竣工。第五条合同价款5.1合同总价：人民币元整（￥），包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等所有费用。5.2合同价款的支付方式及时间：（1）预付款：合同签订后，发包人支付合同总价的%作为预付款，即人民币元整（￥）。（2）进度款：施工过程中，承包人应每月日前提交已完成工程量的报表，经发包人审核确认后，发包人于每月日前支付当月进度款的%。（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后，发包人支付合同总价的%，即人民币元整（￥）。（4）质保金：剩余合同总价的%作为质保金，质保期为年，质保期满后无质量问题一次性无息退还。5.3合同价款的调整：（1）因设计变更导致的工程量增减，双方应另行签订补充协议，确定调整后的合同价款；（2）因材料价格波动、政策调整等因素导致的费用变化，双方应协商一致后调整合同价款。第六条发包人责任6.1发包人应在开工前提供以下文件及资料：（1）工程设计图纸及设计变更文件；（2）施工场地的使用权证明；（3）施工用水、用电及道路的接入条件；（4）其他相关审批文件。6.2发包人应协调施工场地周边的单位及居民关系，为承包人提供良好的施工环境。6.3发包人应按合同约定支付工程款，不得无故拖欠。6.4发包人应委派项目代表，负责协调工程相关事宜，并及时审核承包人提交的工程量报表及竣工资料。第七条承包人责任7.1承包人应在开工前组织施工人员、设备及材料进场，并编制详细的施工组织设计及进度计划，经发包人批准后组织实施。7.2承包人应严格按照设计图纸、施工规范及合同要求进行施工，确保工程质量及安全。7.3承包人应做好施工现场的文明施工及环境保护工作，防止扬尘、噪音及废弃物污染。7.4承包人应加强施工现场的管理，确保施工人员、设备及材料的安全，防止发生安全事故。7.5承包人应按合同约定的工期完工，并通过发包人组织的竣工验收。7.6承包人应提供完整的竣工资料及竣工验收报告，配合发包人办理工程备案手续。第八条工程验收与保修8.1验收标准：本工程的验收标准为国家及地方相关工程质量验收标准，具体以本合同第四条约定的质量标准为准。8.2验收程序：（1）工程完工后，承包人应在日内向发包人提交竣工验收申请及竣工资料；（2）发包人应在收到申请后日内组织验收，验收合格后双方签署竣工验收证书；（3）若验收不合格，承包人应在发包人要求的期限内进行整改，并承担相应费用。8.3质保期：自竣工验收合格之日起计算，质保期为年。8.4质保期内，承包人应负责修复因施工原因产生的质量问题，费用由承包人承担；如因发包人使用不当或第三方原因导致的问题，发包人应承担相应费用。第九条合同的变更与解除9.1合同变更：（1）在施工过程中，若发生设计变更或工程量调整，双方应签订补充协议，明确变更内容及价款调整方式；（2）因不可抗力或其他原因需变更合同内容的，双方应协商一致后签订补充协议。9.2合同解除：（1）如因承包人原因导致工期延误超过日，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失；（2）如因发包人原因导致工程停工超过日，承包人有权解除合同，并要求发包人赔偿损失；（3）合同解除后，双方应根据实际工程量结算工程款，并签署解除协议。第十条违约责任10.1承包人违约责任：（1）因承包人原因导致工期延误的，每延误一日，承包人应支付合同总价的%作为违约金；（2）因承包人原因导致工程质量不合格的，承包人应承担返工及修复费用，并支付合同总价的%作为违约金；（3）承包人未按合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任。10.2发包人违约责任：（1）因发包人原因导致工程停工的，发包人应赔偿承包人产生的停工损失，并支付合同总价的%作为违约金；（2）发包人未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应支付应付金额的%作为违约金；（3）发包人未按合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1通知与送达：（1）任何与本合同有关的通知、文件均应以书面形式送达；（2）发包人地址：，联系人：，联系电话：；（3）承包人地址：，联系人：，联系电话：；（4）任何一方变更地址或联系方式，应提前日书面通知对方。12.2合同份数：本合同一式份，发包人执份，承包人执份，具有同等法律效力。12.3补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具