清淤工程施工合同

清淤工程施工合同合同编号：[具体编号]

发包人：[发包人名称]

法定代表人：[发包人代表姓名]

地址：[发包人地址]

联系方式：[发包人联系电话]

承包人：[承包人名称]

法定代表人：[承包人代表姓名]

地址：[承包人地址]

联系方式：[承包人联系电话]

鉴于发包人拟对[清淤工程地点]进行清淤工程，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就清淤工程事宜达成如下协议：

一、工程概况1.工程名称：[清淤工程具体名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：对[清淤区域范围描述]内的淤泥进行清理，预计清淤量为[X]立方米（最终以实际测量为准）。4.工程期限计划开工日期：[具体年月日]计划竣工日期：[具体年月日]总工期：[工期天数]天

二、工程承包方式本工程采用[承包方式，如包工包料、包工不包料等]的承包方式。

三、合同价款及支付方式1.合同价款本工程合同总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.支付方式预付款：合同签订后[X]个工作日内，发包人向承包人支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：承包人每月[具体日期]向发包人提交当月已完工程量报告，经发包人审核确认后，于次月[X]个工作日内支付上月已完工程量价款的[X]%。竣工结算款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，承包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人在收到后[X]个工作日内完成审核，并支付至合同总价的[X]%。质量保证金：合同总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质保期时长]年后，如无质量问题，发包人在[X]个工作日内一次性无息返还给承包人。

四、双方权利与义务（一）发包人权利与义务1.权利有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查。按照本合同约定的支付方式支付工程款。有权要求承包人提供与工程相关的各类资料。2.义务负责办理施工许可证等相关手续，并承担相应费用。提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性、准确性和完整性负责。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用。负责组织工程竣工验收，并按合同约定支付工程款。

（二）承包人权利与义务1.权利按照本合同约定获取工程款。有权要求发包人提供施工所需的相关资料和条件。对发包人提出的不合理要求有权拒绝。2.义务按照国家和地方现行的施工及验收规范、质量检验评定标准，精心组织施工，确保工程质量达到合格标准。严格遵守国家安全生产、环境保护等法律法规，文明施工，确保施工安全和环境达标。制定施工进度计划，报发包人批准后严格执行，确保工程按时竣工。负责施工现场的管理和保卫工作，承担施工期间的一切安全事故责任（因发包人原因导致的除外）。妥善保管发包人提供的各类资料，工程竣工后及时移交。在工程竣工验收合格后[X]天内提交竣工资料一式[X]份。

五、工程质量及验收1.工程质量标准本工程质量标准为[具体质量标准，如符合国家相关验收规范的合格标准]。承包人应严格按照设计文件、施工规范和质量标准组织施工，确保工程质量。2.质量保证措施建立质量管理体系，配备专业质量管理人员，对工程质量进行全过程监控。加强原材料、构配件和设备的检验检测，确保其质量符合要求。严格执行工序质量检验制度，上道工序未经检验合格不得进入下道工序施工。3.验收程序承包人在完成每一道工序后，应进行自检，自检合格后报监理单位（如有）或发包人进行验收。分部工程完工后，承包人应提交分部工程验收报告，由发包人组织相关单位进行验收。单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包人提交工程验收报告。发包人收到工程验收报告后，应在[X]个工作日内组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收。工程竣工验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。

六、安全施工与环境保护1.安全施工承包人应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，制定安全操作规程，确保施工安全。承包人应设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，负责施工现场的安全生产管理工作。承包人应对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。承包人应为施工现场的所有人员配备必要的安全防护用品，并确保其正确使用。施工过程中发生安全事故，承包人应立即采取措施进行抢救，并及时报告发包人及有关部门。因承包人原因导致的安全事故，承包人应承担全部责任及相应费用。2.环境保护承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施控制施工过程中的扬尘、噪声、废水、固体废弃物等污染，减少对周边环境的影响。承包人应合理安排施工时间，避免在居民休息时间进行高噪声作业。如需连续施工的，应提前办理相关手续，并公告附近居民。承包人应设置废水处理设施，对施工废水进行沉淀、过滤后达标排放。严禁将未经处理的废水直接排放到周边水体中。承包人应及时清理施工过程中产生的固体废弃物，并按照相关规定进行分类存放和处理，严禁随意丢弃。

七、工程变更1.变更提出发包人有权根据工程实际需要提出工程变更。承包人在施工过程中发现需要变更工程的，应及时书面通知发包人，并提交变更方案及相应的费用增减估算。2.变更审批发包人收到承包人的变更通知及方案后，应在[X]个工作日内进行审核，并作出是否同意变更的书面答复。经发包人同意的变更，双方应签订变更协议，作为本合同的补充文件，与本合同具有同等法律效力。3.变更价款调整工程变更价款按照以下原则确定：合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。变更价款的调整应在变更协议签订后[X]个工作日内完成，并纳入当期工程款支付范围。

八、违约责任1.发包人违约责任若发包人未按照本合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向承包人支付违约金。因发包人原因导致工程变更或工期延误的，应承担相应的费用和损失，并赔偿承包人因此造成的窝工、停工等损失。发包人未履行本合同约定的其他义务，给承包人造成损失的，应承担赔偿责任。2.承包人违约责任若承包人未按照本合同约定的质量标准施工，导致工程质量不合格的，承包人应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担由此造成的全部费用和损失。如因承包人原因导致工程质量问题给发包人造成其他损失的，承包人应承担赔偿责任。承包人未按照本合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同总价的[X]%向发包人支付违约金。逾期超过[X]天的，发包人有权解除合同，承包人应返还已收取的工程款，并按照合同总价的[X]%向发包人支付违约金。承包人未履行本合同约定的其他义务，给发包人造成损失的，应承担赔偿责任。

九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，发包人执[X]份，承包人执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议