2025年混凝土浇筑护坡施工合同

2025年混凝土浇筑护坡施工合同本合同由以下双方于年月日在签订：发包方（以下简称“甲方”）：地址：法定代表人：联系电话：承包方（以下简称“乙方”）：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目混凝土浇筑护坡施工事宜协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：混凝土浇筑护坡施工，包括但不限于基础处理、模板架设、混凝土拌制、浇筑、养护及后期维护等。1.4计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日总日历天数：天1.5质量标准：符合《混凝土结构施工质量验收规范》（GB50204-2025）及《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）。1.6承包方式：包工包料。第二条承包范围2.1乙方负责本工程范围内所有混凝土浇筑护坡施工，具体承包范围包括：（1）按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行施工；（2）负责施工所需的材料采购、运输及保管；（3）负责施工设备、工具及劳动力的组织；（4）负责施工过程中的质量控制、安全管理和文明施工；（5）负责施工区域内的环境保护及垃圾清运。2.2乙方应按照甲方确认的施工方案和进度计划进行施工，并确保工程质量和施工进度符合合同要求。第三条合同工期3.1本工程工期为日历天，自实际开工之日起计算。3.2若乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应支付违约金人民币元（大写：）。3.3若因甲方原因或不可抗力导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。3.4乙方应严格按照甲方批准的施工进度计划组织施工，并定期向甲方提交进度报告。第四条质量与验收4.1乙方应严格按照图纸、技术规范及质量标准进行施工，并接受甲方及监理单位的检查和监督。4.2施工过程中，乙方应做好质量自检工作，确保每道工序符合质量要求，并及时向甲方提交相关质量检验记录。4.3工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料及验收申请。4.4验收标准：（1）混凝土强度达到设计要求，C25及以上；（2）护坡表面平整，无明显裂缝；（3）排水沟、泄水孔设置合理，符合设计要求；（4）其他相关规范要求。4.5若验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内进行返工或修复，相关费用由乙方承担。第五条合同价款5.1本工程合同总价为人民币元（大写：），其中包括材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等所有费用。5.2合同价款采用总价包干方式，除设计变更外，不得调整。5.3若发生设计变更，双方应另行签订补充协议，调整合同价款。第六条双方责任与义务6.1甲方责任与义务（1）提供施工场地及必要的施工条件；（2）提供设计图纸及技术要求，并进行技术交底；（3）协助乙方办理施工所需的相关手续；（4）按时支付工程款；（5）组织工程验收并及时提出整改意见。6.2乙方责任与义务（1）严格遵守国家及地方的法律法规，文明施工；（2）编制施工组织设计并报甲方审批；（3）严格按照图纸及技术规范进行施工，确保工程质量；（4）做好施工过程中的安全管理和环境保护工作；（5）及时向甲方提交工程进度报告及相关资料；（6）负责施工期间的成品保护及后期维护。第七条材料与设备7.1乙方负责采购的材料应符合设计要求及国家相关标准，并提供质量证明文件。7.2重要材料（如水泥、钢筋等）应经甲方和监理单位认可后方可使用。7.3乙方应妥善保管材料及设备，如有丢失或损坏，由乙方自行负责。7.4乙方应根据施工需要，自行配备必要的施工设备和工具，并承担相关费用。第八条安全施工8.1乙方应严格按照国家及地方的安全生产法律法规组织施工，采取有效措施确保施工安全。8.2乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并承担相关费用。8.3施工期间发生的安全事故，均由乙方承担全部责任和费用。8.4乙方应制定应急预案，定期组织安全检查，消除安全隐患。第九条工程款支付9.1本工程采用分期付款方式，具体支付进度如下：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%，即人民币元；（2）工程进度达到时，甲方支付合同总价的%，即人民币元；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元；（4）剩余合同总价的%，即人民币元作为质保金，待保修期满后无质量问题无息退还。9.2乙方向甲方申请支付时，应提供相应的发票及进度证明材料。9.3甲方应在收到乙方支付申请及相关资料后个工作日内完成审核并支付。第十条变更与索赔10.1工程设计变更由甲方提出并书面通知乙方，乙方应在接到变更通知后日内提交变更费用及工期调整报告。10.2乙方因自身原因导致的窝工、停工等损失，甲方不予补偿。10.3甲方因自身原因导致工程停工或窝工，应承担相应责任并补偿乙方损失。第十一条竣工与结算11.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及相关资料。11.2验收合格后，双方签订《工程竣工资格确认书》，并办理工程交接手续。11.3竣工结算应在验收合格后日内完成。结算时，乙方应向甲方提交完整的结算资料，包括但不限于工程量清单、签证单及材料价格证明等。11.4甲方应在收到结算资料后日内完成审核并支付剩余工程款。第十二条违约责任12.1若乙方未按约定工期完成施工，每逾期一天，向甲方支付违约金人民币元。12.2若乙方施工质量不符合约定标准，应无偿返工或修复，并赔偿由此造成的损失。12.3若甲方未按约定支付工程款，每逾期一天，向乙方支付违约金人民币元。12.4任何一方违约，应赔偿守约方遭受的全部损失。第十三条争议解决13.1本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3本合同一式份，甲乙双方各执份。甲方（盖