2025建筑外墙涂料施工分包合同-合同协议-表格模板-应用文书

2025建筑外墙涂料施工分包合同_合同协议_表格模板_应用文书建筑外墙涂料施工分包合同发包方（甲方）：分包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，就项目建筑外墙涂料施工事宜协商一致，订立本合同。第一条合同范围及内容工程名称：工程地点：工程内容及承包范围：（1）外墙涂料施工，包括但不限于基层处理、腻子批刮、打磨、底涂、面涂等工序；（2）乙方负责提供所有施工所需材料，包括但不限于腻子、底漆、面漆、辅料及工具设备；（3）乙方负责施工区域的清洁及施工后期的垃圾清理；（4）乙方负责施工期间的成品保护及交叉施工的协调。工程面积：平方米（最终以实际施工面积结算）。第二条合同工期计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日总工期：日历天。工期顺延：（1）因甲方原因导致的停工、窝工，乙方有权要求顺延工期；（2）因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致的停工，工期相应顺延。工期延误责任：（1）因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价的%作为违约金；（2）因甲方原因导致的工期延误，乙方不承担责任。第三条合同价款合同单价：元/平方米（含材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等）。合同总价：元（大写：元整）。价款调整：（1）若工程量超过或减少%，合同单价不变；（2）若市场价格波动超过%，双方协商调整合同价款。支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）施工完成%时，甲方支付合同总价的%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；（4）剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。结算方式：（1）工程量以双方确认的施工图纸及现场签证为准；（2）结算时，乙方需提供完整的结算资料，包括但不限于施工记录、验收记录、材料清单等；（3）甲方在收到结算资料后日内完成审核，无异议后按约定支付尾款。第四条双方责任与义务甲方责任与义务：提供施工场地及必要的施工条件（如水、电、临时设施等）；负责办理相关施工手续及施工许可证；按时支付工程款，不得拖欠；指派项目经理负责施工现场协调及管理工作；提供施工图纸及技术要求，并进行技术交底；及时组织工程验收，不得无故拖延。乙方责任与义务：严格按照施工图纸及技术要求进行施工，确保施工质量；负责施工区域的材料保管及成品保护；服从甲方现场管理，配合甲方及其他分包单位的协调工作；负责施工人员的安全教育及现场安全管理，确保施工安全；及时向甲方提交施工记录、验收记录及相关资料；负责施工期间及质保期内的维修服务。第五条工程质量与验收质量标准：本工程执行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2025）及地方相关标准。验收程序：（1）隐蔽工程验收：乙方在隐蔽工程完成后，通知甲方及监理工程师进行验收；（2）分项工程验收：乙方完成每道工序后，通知甲方及监理工程师进行验收；（3）竣工验收：乙方完成全部施工内容后，向甲方提交竣工验收申请，甲方组织相关部门进行验收。质量保修：本工程质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方负责无偿维修。质量问题处理：（1）验收过程中发现的质量问题，乙方应在甲方规定时间内整改完毕；（2）若因乙方原因导致返工，返工费用由乙方承担，且不延长工期。第六条安全文明施工乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工安全；乙方负责办理施工人员意外伤害保险，相关费用自理；乙方应文明施工，做到工完场清，材料堆放整齐；甲方有权对乙方施工过程中的安全及文明施工情况进行检查，发现问题有权要求乙方整改。第七条违约责任甲方违约：（1）因甲方原因导致乙方停工、窝工，甲方应赔偿乙方实际损失；（2）甲方无故拖延支付工程款，乙方可要求甲方支付逾期利息，利率为%。乙方违约：（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方支付合同总价的%作为违约金；（2）因乙方原因导致施工质量问题，乙方应负责返工并承担返工费用；（3）乙方擅自转包或分包工程，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方损失。第八条争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第九条其他约定本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同自双方签字盖章之日起生效；本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。发包方（甲方）：法定代表人或授权代表：日期：分包方（乙方）：法定代表人或授权代表：日期：附加条款：（可根据实际情况补充）乙方承诺使用符合国家标准的材料，提供材料检测报告及合格证