2025年建筑工程乙方合同范本

2025年建筑工程乙方合同范本建筑工程乙方合同范本（2025年）工程概况**第一条**工程名称本工程名称为：。**第二条**工程地点本工程位于：。**第三条**承包范围乙方承包的范围包括但不限于以下内容：（1）施工图纸及设计变更文件中所包含的所有内容；（2）甲方提供的所有技术规范、标准和要求；（3）甲方书面通知的其他相关工作内容。**第四条**工程内容乙方负责完成以下工作内容（包括但不限于）：（1）基础工程；（2）主体结构工程；（3）装饰装修工程；（4）水电安装工程；（5）其他相关附属工程。**第五条**开工日期及竣工日期开工日期：年月日；竣工日期：年月日。总工期：日历天（包括法定节假日及不可抗力因素）。具体开工日期以甲方书面通知为准。**第六条**质量要求本工程质量标准为：（按国家或地方相关标准执行）。乙方须严格按照施工图纸、技术规范及合同要求进行施工，确保工程达到约定的质量标准。**第七条**安全要求乙方在施工过程中必须遵守国家及地方安全生产法律法规，严格按照安全施工规范组织施工，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及费用。合同价款**第八条**合同价款本工程合同总价为：人民币元（大写：）。其中：（1）工程费用：人民币元（大写：）；（2）其他费用：人民币元（大写：）。合同价款的调整方式：。**第九条**支付方式（1）预付款：；（2）进度款：；（3）竣工验收合格后支付：；（4）质保金：。具体支付时间及比例以双方另行签订的补充协议为准。**第十条**结算方式（1）结算依据：；（2）结算流程：；（3）结算时间：。如因乙方原因导致结算拖延，乙方应承担相应责任。乙方的权利与义务**第十一条**乙方的权利（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款；（2）乙方有权依据合同约定提出合理的技术要求和建议；（3）乙方有权拒绝甲方的违法指令或不合理要求。**第十二条**乙方的义务（1）乙方应严格按照施工图纸、技术规范及合同要求进行施工，确保工程质量和进度；（2）乙方应保证施工现场整洁，做好文明施工；（3）乙方应指定一名项目经理，负责施工现场的全面管理，并保持与甲方的沟通协调；（4）乙方应负责工程材料的采购、保管及施工设备的维护；（5）乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料及其他文件，未经甲方书面同意不得向第三方提供或公开。甲方的权利与义务**第十三条**甲方的权利（1）甲方有权对乙方的施工进度、质量和安全进行监督和检查；（2）甲方有权要求乙方按照合同约定的工期完成工程；（3）甲方有权要求乙方及时整改不符合质量要求的部分。**第十四条**甲方的义务（1）甲方应按照合同约定支付工程款；（2）甲方应提供施工现场的用水、用电、通信等基本条件；（3）甲方应协调处理施工现场的外围关系，确保乙方顺利施工；（4）甲方应提供施工图纸和技术资料，并及时进行设计变更的确认和签证。施工管理**第十五条**施工组织设计乙方应编制施工组织设计，并提交甲方审核。施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施等内容。**第十六条**工期顺延因以下原因导致工期延误，乙方有权要求工期顺延：（1）甲方未能按约定提供施工条件；（2）甲方设计变更导致工程量增加；（3）不可抗力因素；（4）甲方书面同意的其他原因。乙方应在上述情况发生后日内向甲方提交工期顺延申请，并附相关证明材料。**第十七条**质量检查与验收（1）乙方应严格按照质量标准进行施工，并定期进行自检；（2）甲方有权随时对施工质量进行抽查；（3）工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后日内组织验收；（4）验收不合格的，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。**第十八条**变更与签证（1）因设计变更导致的工程量增加或减少，乙方应及时向甲方提交签证申请；（2）签证单应经甲方审核确认后方可生效；（3）签证事项应在日内完成，逾期视为无效。违约责任**第十九条**甲方违约（1）甲方未按约定支付工程款的，应按日支付未付款的‰作为违约金；（2）甲方未按约定提供施工条件的，工期相应顺延，造成乙方损失的，甲方应赔偿乙方损失；（3）因甲方原因导致工程停工或窝工的，甲方应赔偿乙方窝工损失。**第二十条**乙方违约（1）乙方未按约定工期完成工程的，应按日支付合同总价的‰作为违约金；（2）乙方未按约定质量标准完成工程的，应在甲方要求的期限内进行整改，整改不合格的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方损失；（3）乙方在施工过程中擅自停工的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方损失。其他条款**第二十一条**争议解决因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。**第二十二条**合同生效与解除（1）本合同自双方签字盖章之日起生效；（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同；（3）一方违约导致合同无法履行的，守约方有权解除合同。**第二十三条**附则（1）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；（2）本合同附件包括：；（3）本合同一式份，甲乙双方各执