2025驻马店市驿阳高速公路有限公司等建设工程施工合同协议

2025驻马店市驿阳高速公路有限公司等建设工程施工合同协议合同编号：签订地点：驻马店市签订日期：2025年月日根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，驻马店市驿阳高速公路有限公司（以下简称“建设单位”）与（以下简称“施工单位”）在平等、自愿、公平的基础上，就驻马店市驿阳高速公路建设工程施工事宜达成如下协议：第一条合同当事人建设单位：名称：驻马店市驿阳高速公路有限公司地址：法定代表人：联系方式：施工单位：名称：地址：法定代表人：联系方式：本合同中，建设单位和施工单位合称为“双方”，单独称为“一方”。第二条工程概况1.项目名称：驻马店市驿阳高速公路建设工程2.工程地点：河南省驻马店市3.工程内容：包括但不限于路面施工、桥梁建设、隧道施工、排水工程、交通安全设施安装等。具体施工范围以《施工设计图》及相关技术文件为准。4.面积/长度：总长度公里，宽度米，总占地面积平方米。5.结构类型：高速公路标准，设计时速公里/小时。第三条工期要求1.开工日期：2025年月日2.竣工日期：2026年月日3.总工期：天（日历天）。4.工期顺延：因不可抗力事件、设计变更、重大地质变化或其他非施工单位原因导致的停工，经建设单位书面确认后，工期可相应顺延。5.违约责任：如因施工单位原因导致工期延误，每延误一天，施工单位应向建设单位支付违约金元，最高不超过合同总价的%。特殊情况除外，以双方书面确认为准。第四条质量标准1.质量目标：达到国家现行《高速公路工程质量检验评定标准》及设计要求的合格标准。2.技术规范：施工单位应严格执行《中华人民共和国TrafficLaw》等相关技术规范和设计要求。3.材料要求：所有材料必须符合国家及行业标准，施工单位应提供材料合格证明及检测报告，经建设单位或监理单位检验合格后方可使用。4.中间验收：关键工序施工完成后，施工单位应提前小时书面通知建设单位或监理单位进行验收，未经验收合格不得进行下一道工序施工。5.质量保修：工程竣工后，施工单位负责年的质量保修，保修期内因施工原因造成的质量问题，施工单位应在接到通知后小时内进行维修。第五条合同价款及支付方式1.合同总金额：人民币（大写）元（￥）。2.价款组成：包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等所有费用。3.支付方式：预付款：合同签订后日内，建设单位支付合同总价的%作为预付款；进度款：每完成%的工程量，经双方确认后支付至已完工程价款的%；竣工验收后支付至合同总价的%；质保金：剩余%作为质保金，质保期满无质量问题后无息退还。4.调价原则：如遇建筑材料价格波动超过%，经双方协商一致后可调整合同价款。5.税费：合同价款包含施工单位应缴纳的所有税费，施工单位负责开具合法有效的增值税专用发票。第六条双方的权利与义务建设单位的权利与义务：提供建设工程所需的设计图纸、技术文件及相关批文。按时支付工程款项，不得无故拖延或扣减。负责协调施工场地内其他单位的工作关系，确保施工单位正常施工。指派专人负责工程质量监督和进度管理，配合施工单位进行隐蔽工程验收。有权要求施工单位按照合同约定的工期、质量完成施工任务。施工单位的权利与义务：认真执行设计文件和施工规范，确保工程质量达到合同约定标准。编制施工组织设计，提出合理的施工方案，经建设单位审批后实施。负责施工现场的安全管理，采取有效措施防止安全事故发生。按时向建设单位提交工程进度报告和相关技术资料。负责施工现场的环境保护，严格按照环评要求进行施工。第七条材料与设备1.材料供应：主要材料由施工单位负责采购，需符合设计要求和国家质量标准。建设单位有权对材料进行抽查检验，检验不合格的材料不得使用。2.设备要求：施工单位应配备符合施工要求的机械设备，确保施工进度和质量。3.材料报验：施工单位应在材料进场前小时书面通知建设单位或监理单位，提交材料合格证和检测报告，验收合格后方可使用。第八条施工安全1.安全责任：施工单位应对施工过程中的安全负责，制定安全操作规程，配备专职安全员。2.安全措施：设置安全警示标志和防护设施；定期进行安全检查，及时消除安全隐患；为施工人员提供必要的安全防护装备；3.安全事故处理：如发生安全事故，施工单位应立即采取应急措施，并及时通知建设单位，依法承担相应责任。第九条工程验收与结算1.中间验收：每完成一阶段施工任务，施工单位应自行检查合格后，向建设单位申请验收，验收合格后方可进行下阶段施工。2.竣工验收：工程竣工后，施工单位应向建设单位提交完整的竣工资料和验收申请。验收标准以国家相关规范和设计文件为准。3.结算方式：竣工验收后日内，施工单位提交结算资料，建设单位应在日内审核完毕。结算金额以实际完成工程量和合同单价计算，经双方确认后支付。第十条违约责任1.建设单位违约：未能按时支付工程款，每逾期一天，支付违约金元；无故拖延验收或无理要求施工单位返工的，承担相应责任。2.施工单位违约：工期延误：每延误一天支付违约金元；质量不合格：返工直至合格，返工费用自理，并承担由此造成的损失；安全事故：依法承担赔偿责任。3.解决途径：因本合同履行发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向驻马店市有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款1.合同变更：合同内容的变更需经双方协商一致，并签订书面补充协议。2.通知方式：本合同项下的所有通知均应以书面形式送达，送达地址为本合同载明的地址，任何一方变更地址需提前书面通知对方。3.不可抗力：因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方协商解决，责任免除。4.保密义务：未经对方书面同意，任何一方不得将本合同内容及相关信息泄露给第三方。5.合同份数：本合同一式份，双方各执