2025略阳县新款建设合同

2025略阳县新款建设合同第一条项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：略阳县1.3项目规模：1.4项目内容：本项目主要包括的建设，具体包括的设计、施工、验收及相关服务。第二条承包范围2.1承包人负责本项目的全部设计及施工工作，具体包括但不限于以下内容：建筑工程结构工程给排水工程电气工程暖通工程消防工程其他相关配套工程2.2承包人应严格按照发包人提供的设计图纸和相关技术要求进行施工，确保工程质量和施工进度符合合同要求。第三条合同工期3.1合同工期总日历天数：天（自开工之日起计算）3.2开工日期：年月日3.3竣工日期：年月日3.4承包人应在合同约定的工期内完成全部施工任务，并通过相关部门的验收。如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应责任。第四条质量标准4.1工程质量标准：本工程的质量标准为（具体标准可以引用国家或地方相关标准）4.2承包人应严格按照国家及地方的施工规范和质量验收标准进行施工，确保工程达到合同约定的质量标准。4.3发包人对工程进行阶段性检查，承包人应配合发包人及监理单位的工作，及时整改发现的问题。4.4工程竣工后，承包人应提交完整的竣工资料，并配合发包人进行竣工验收。第五条合同价款5.1合同总价款：人民币元（大写：）5.2合同价款的组成：设计费用：元施工费用：元其他费用：元5.3合同价款的支付方式：预付款：元，合同签订后日内支付进度款：按工程进度分阶段支付，每阶段支付%尾款：工程竣工验收合格后日内支付剩余款项5.4合同价款的调整：在施工过程中，如因设计变更或其他因素导致工程量发生变化，双方可协商调整合同价款，但需签订补充协议。第六条发包人的义务6.1发包人应在合同签订后日内向承包人提供完整的施工图纸及相关技术文件。6.2发包人应为承包人提供施工场地，并协调好施工场地的周边关系，确保承包人正常施工。6.3发包人应按照合同约定支付工程款，并及时审核承包人提交的工程款支付申请。6.4发包人应派出代表或委托监理单位对工程施工进行监督，并定期组织工程例会，协调解决施工过程中出现的问题。第七条承包人的义务7.1承包人应在收到施工图纸后日内编制详细的施工组织设计并提交发包人审批。7.2承包人应严格按照施工图纸、施工规范及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量和施工进度。7.3承包人应做好施工现场的安全生产和文明施工工作，确保施工过程中的安全和环境保护。7.4承包人应定期向发包人报告工程进度，并提供必要的技术资料和签证单。7.5承包人应按照合同约定的工期完成施工任务，并通过竣工验收。第八条工期延误8.1因发包人原因导致的工期延误（如未能及时提供施工图纸、未能及时支付工程款等），经发包人书面确认后，工期相应顺延。8.2因承包人原因导致的工期延误，承包人应承担相应责任，并赔偿由此给发包人造成的损失。8.3因不可抗力因素（如地震、台风、洪水等）导致的工期延误，双方协商解决，工期相应顺延。第九条工程款的支付9.1发包人应按照合同约定的支付方式和时间支付工程款，不得无故拖延或拒付。9.2承包人应按照合同约定提供合法的发票及相关证明文件，以便发包人完成工程款支付。9.3如发包人未能按期支付工程款，承包人有权停工或顺延工期，并要求发包人支付相应的违约金。第十条质量保修10.1本工程的质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。10.2在质量保修期内，承包人应负责修复因施工质量问题导致的缺陷或损坏，并承担相应的保修费用。10.3如因承包人原因导致的质量问题，发包人有权要求承包人进行维修或更换，承包人不得拒绝。10.4在质量保修期内，承包人应建立完善的保修服务机制，确保及时响应发包人的保修需求。第十一条合同的变更与解除11.1合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，双方应协商一致并签订补充协议。11.2如因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。11.3合同解除后，双方应按照约定的程序进行工程结算和清理工作，确保工程善后事宜得到妥善处理。第十二条违约责任12.1任何一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，均构成违约，违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的全部损失。12.2因承包人原因导致工期延误的，每延误一天，承包人应向发包人支付违约金元。12.3因承包人原因导致工程质量问题的，承包人应负责返工或修复，并承担相应的违约责任。12.4因发包人原因导致工程款支付延误的，每延误一天，发包人应向承包人支付违约金元。第十三条争议解决13.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。13.2协商不成的，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。13.3诉讼期间，不影响本合同中非争议部分的履行。第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3本合同一式份，发包人执份，承包人执份，具有同等法律效力。发包人（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：地址：联系电话：日期：年月日