断路器、隔离开关安装工程施工合同

第第页合同编号:________断路器、隔离开关安装工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的本合同主体为甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”），双方就断路器、隔离开关安装工程施工事宜达成一致，签订本合同。甲方委托乙方进行断路器、隔离开关安装工程施工，乙方接受甲方委托，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，特订立本合同。合同目的：明确双方在断路器、隔离开关安装工程施工过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，保障双方合法权益，实现合作共赢。二、价格、支付方式1.工程总价：本工程总价为人民币【大写】元整（￥【具体金额】元），包含材料费、人工费、机械费、税费等所有费用。2.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价【一定比例】的预付款，即人民币【大写】元整（￥【预付款金额】元），作为工程启动资金。（2）工程进度达到【具体节点】时，甲方支付乙方已完成工程量【一定比例】的进度款，即人民币【大写】元整（￥【进度款金额】元）。（3）工程验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算文件后【一定期限内】，支付乙方剩余工程款，即人民币【大写】元整（￥【剩余工程款金额】元）。（4）所有款项支付方式均为银行转账，乙方应在收到甲方支付款项后及时相应的收款凭证。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成安装工程。2.甲方应按时支付乙方工程款，确保乙方工程顺利进行。3.甲方应施工所需的场地、设施、材料等，并保证其符合施工要求。4.甲方应配合乙方进行工程验收，对验收合格的工程予以接收。乙方权利与义务：1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成安装工程。2.乙方应保证施工过程中遵守国家法律法规和行业标准。3.乙方应确保施工安全，对施工过程中可能出现的风险采取必要的安全措施。4.乙方应按甲方要求施工过程中的相关资料和报告。5.乙方应按照甲方要求进行工程验收，对验收合格的工程予以移交。四、质量保证与服务1.质量保证：乙方承诺所安装的断路器、隔离开关等设备质量符合国家相关标准和甲方要求。在工程验收合格后，设备保修期为【具体期限】年，保修期内因设备质量问题导致的故障，乙方应免费维修或更换。2.施工质量：乙方应严格按照设计图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保施工质量。如因乙方施工质量问题导致返工，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.服务承诺：乙方应及时、高效的服务，包括但不限于现场技术支持、解答疑问、协助解决施工过程中的问题等。4.质量验收：工程完成后，双方应共同进行质量验收。如验收不合格，乙方应在规定时间内进行整改，直至合格为止。验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认。五、履行与变更1.履行：（1）乙方应在合同约定的工期内完成工程，并保证工程质量。（2）甲方应按照合同约定的支付方式及时支付工程款项。（3）双方应按照合同约定的时间、地点进行工程验收。2.变更：（1）任何一方要求变更合同内容，应提前【具体天数】书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。（2）因不可抗力因素导致工程延期，双方应协商确定新的工期，并相应调整合同价格。（3）任何变更均不影响合同中其他条款的效力。（4）变更后的协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。六、保密条款1.双方对本合同内容及在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等，负有保密义务。2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或公开上述信息。3.本保密条款在合同履行期间及合同终止后【具体年限】内均有效。4.双方应采取合理措施保护保密信息，防止信息泄露。5.在法律要求或法院、仲裁机构裁决的情况下，一方需披露保密信息，应事先通知对方，并采取一切可能措施以限制披露范围。6.违反本保密条款，泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任，向另一方支付违约金，并赔偿因其违约行为给对方造成的损失。七、争议解决1.双方在履行本合同时发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。3.争议解决过程中，双方应继续履行本合同的其他条款。4.诉讼费用由败诉方承担，除非法院另有判决。5.争议解决期间，任何一方不得采取可能导致对方利益受损的行为，包括但不限于停止支付工程款、暂停施工等。6.争议解决过程中，双方应保持合作态度，积极寻求解决方案，不得影响工程进度。八、其它条款1.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成所有义务后终止。2.合同解除：任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行时，有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。3.合同解除通知：一方要求解除合同时，应提前【具体天数】书面通知对方，并说明解除原因。4.合同解除后的处理：合同解除后，双方应立即停止履行合同，并按照合同约定处理未完成工程及款项结算。5.合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、技术规范等，与本合同具有同等法律效力。6.合同变更：本合同如有变更，应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。7.合同解释：本合同如有歧义，应以符合合同目的、公平原则进行解释。九、合同签署1.本合同一式【具体份数】份，甲乙双方各执【具体份数】份，具有同等法律效力。2.本合同经甲乙双方授权代表签字（或盖章）后生效。3.签署本合同前，双