私人室内设计施工合同范本

第第页合同编号:________私人室内设计施工合同范本二甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同编号为______，签订日期为______。甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方室内设计施工事宜达成如下协议：1.甲方系位于______的房屋所有者，乙方系具备室内设计施工资质的企业。2.本合同旨在明确甲方室内设计施工的相关事宜，确保施工质量，保障双方的合法权益。3.甲方委托乙方对其位于______的房屋进行室内设计施工，具体施工内容包括但不限于：设计方案、材料采购、施工安装等。4.乙方承诺按照甲方要求，在合同约定的时间内，完成室内设计施工任务，确保施工质量符合国家相关标准。二、价格、支付方式1.合同总价为人民币______元，包括设计费、材料费、施工费等全部费用。2.付款方式如下：a.设计费：合同签订后，甲方支付乙方设计费人民币______元；b.材料费：材料采购前，甲方支付乙方材料预付款人民币______元；c.施工费：施工进度达到设计图纸要求后，甲方支付施工进度款人民币______元；d.验收合格后，甲方支付剩余款项人民币______元。3.甲方应在每个付款节点前，按照乙方的付款申请，及时足额支付相应款项。4.逾期付款，甲方应按照每日万分之五向乙方支付违约金。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成室内设计施工；b.甲方应按时支付合同约定的款项；c.甲方有权对乙方的材料、施工质量进行监督，如发现质量问题，有权要求乙方进行整改；d.甲方应乙方进行设计施工所需的必要条件，如现场条件、相关审批手续等。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照甲方要求，在约定的时间内完成室内设计施工；b.乙方应确保设计施工质量符合国家相关标准和甲方要求；c.乙方应负责材料采购、施工过程中的协调和管理；d.乙方应按照甲方要求，设计图纸、施工方案等相关资料；e.乙方在施工过程中，如需对设计方案进行调整，应征得甲方同意。3.双方违约责任：a.如甲方未按时支付款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金；b.如乙方未按约定完成设计施工，应承担违约责任，向甲方支付违约金；c.如双方因设计施工产生争议，应友好协商解决；协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所的材料、施工工艺均符合国家相关质量标准，并保证施工质量达到甲方满意。b.乙方对施工过程中出现的质量问题，应立即采取措施进行整改，直至问题解决。c.乙方的设计方案、施工图纸应经甲方审核通过，如有修改，需乙方与甲方协商一致。d.乙方应保证施工期间及施工完成后一年内，因施工质量导致的损坏，乙方负责免费维修或更换。2.服务承诺：a.乙方在施工期间，应指派专人负责现场管理，确保施工进度和质量。b.乙方应按时完成施工任务，如遇特殊情况导致工期延误，应及时通知甲方，并协商解决。c.乙方应保证施工现场的安全，遵守国家有关安全生产的规定。d.乙方在施工完成后，应向甲方完整的施工资料，包括设计图纸、施工记录等。3.服务期限：a.乙方在施工完成后一年内，免费售后服务，解决因施工质量引起的任何问题。b.乙方在合同约定的服务期限内，对甲方提出的合理要求，应予以响应并尽快解决。五、履行与变更1.履行方式：a.乙方根据甲方的房屋信息和设计要求，制定详细的施工方案，经甲方审核同意后开始施工。b.乙方应在合同约定的工期内完成施工，如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延误，应立即通知甲方，并协商确定新的工期。c.甲方应按照合同约定的支付方式，在乙方完成相应工作后支付款项。2.变更程序：a.合同履行过程中，如需对设计、施工内容进行变更，双方应书面协商一致。b.变更内容应包括但不限于设计方案的调整、施工工艺的改变、材料规格的替换等。c.变更后的合同条款，经双方签字确认后生效，原合同条款中与此变更内容相冲突的部分自动失效。3.违约责任：a.任何一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。b.如因变更导致合同总价调整，双方应重新协商确定变更后的合同总价，并相应调整付款计划。六、保密条款1.双方对本合同内容以及合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密信息包括但不限于：甲方房屋的具体位置、面积、结构等信息；乙方的设计方案、施工技术、成本预算等商业秘密。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年止。4.双方同意，在保密期限内，如因工作需要，必须向第三方保密信息时，应事先取得对方的书面同意，并要求第三方承担相同的保密义务。5.如因违反保密义务导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.本保密条款的履行不因合同解除或终止而失效，双方应继续履行保密义务。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决过程中，双方应保持合作态度，继续履行合同义务，不得因争议而影响合同的正常履行。3.诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，相关证据材料。4.法院判决或仲裁裁决为终局裁决，双方应自觉履行裁决结果。5.在争议解决期间，如因争议导致合同无法履行，双方应承担相应的违约责任。6.双方同意，在争议解决过程中，为避免不必要的损失，可临时采取必要措施，如中止合同部分履行等，但应事先通知对方。7.如因不可抗力导致合同无法履行，双方可免除责任，但应及时通知对方并相关证明材料。八、其它条款1.合同附件：本合同附件包括但不限于设计图纸、施工方案、材料清单、工程进度表等，与本合同具有同等法律效力。2.合同解除：除本合同另有约定外，任何一方不得单方面解除合同。如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。3.合同解除后的处理：合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按照合同约定处理已发生的费用和损失。4.合同解除后的债权债务：合同解除后，双方原有的债权债务关系终止，但双方因合同履行产生的其他法律关系不受影响。5.合同解除后的争议解决：合同解除后的争议，应按照本合同“争议解决”条款的规定处理。6.合同的生效、修改与解除：本合同的生效、修改、解除均应以书面形式进行，经双方签字或盖章后生效。7.合同的适用法律和管辖：本合同适用中华人民共和国法律，如合同履行地有争议，由合同签订地人民法院管辖。8.合同的不可分割性：本合同条款的任何一部分均不可单独解释，应与合同其他条款一并解释。九、合同签署1.本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.甲方代表（签字）：___