绿化工程设计施工合同

第第页合同编号:________绿化工程设计施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）签订，甲方为绿化工程项目的业主，乙方为负责绿化工程设计及施工的承包商。合同编号为______。本合同旨在明确甲乙双方在绿化工程设计施工过程中的权利、义务和责任，确保绿化工程项目的顺利进行，达到合同约定的质量、进度和环境保护要求。甲方委托乙方进行绿化工程设计施工，乙方接受委托，双方本着平等互利、诚实信用的原则，达成如下协议：1.甲方：负责绿化工程项目的相关资料、场地、审批手续等，支付工程款，监督工程质量，确保项目按期完工。2.乙方：负责绿化工程设计、施工，确保工程质量和进度，遵守国家相关法律法规和行业标准，保护环境，承担相应的法律责任。二、价格、支付方式1.合同总价：本绿化工程设计施工合同的总价为人民币______元整（大写：______元整），包括但不限于设计费、材料费、施工费、税费等一切与绿化工程相关的费用。2.支付方式：a.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价_____%的预付款，即人民币______元整。b.进度款：工程按设计进度完成并经甲方验收合格后，甲方应按照实际完成工程量及合同约定的价格支付进度款，支付比例和支付时间根据工程进度计划具体约定。c.结算款：工程竣工验收合格并交付使用后____个工作日内，甲方应支付剩余的合同总价_____%作为结算款。d.保修金：合同总价_____%作为保修金，在保修期满无质量问题后无息退还乙方。3.任何未按时支付的款项，甲方应向乙方支付_____%的滞纳金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成绿化工程设计施工任务。2.甲方有权对乙方提交的设计方案和施工方案进行审查，并提出修改意见。3.甲方应按时支付合同约定的款项，并配合乙方办理相关审批手续。4.甲方应负责施工现场，确保乙方正常施工，并承担因甲方原因造成的停工损失。5.甲方应监督工程质量，对不合格工程有权要求乙方进行返工或修复。乙方权利与义务：1.乙方应按照甲方要求的时间、质量、标准完成绿化工程设计施工任务，并保证设计方案的合理性和施工质量。2.乙方应向甲方提交详细的设计方案和施工方案，经甲方同意后方可实施。3.乙方应保证施工过程中的安全生产，遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。4.乙方应按照合同约定的时间、质量完成工程，并对工程进行自检，确保工程质量符合要求。5.乙方应承担因自身原因造成的工程延误、质量不合格等责任，并负责修复或返工。6.乙方应妥善保管甲方的资料和设备，确保其安全、完整。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所的绿化工程设计符合国家相关标准和规范，施工质量达到合同约定的要求。b.乙方应使用符合质量要求的材料和设备，确保施工过程中不出现因材料或设备问题导致的质量问题。c.乙方应进行自检，并在工程完成后进行竣工验收，确保工程质量符合合同要求。d.工程交付使用后，乙方应至少______年的质量保修服务，对因施工质量问题导致的损坏负责修复。2.服务内容：a.乙方应在施工过程中必要的技术指导和服务，确保甲方对工程进度和质量的了解。b.乙方应定期向甲方报告工程进度，并及时解决施工过程中出现的问题。c.乙方应确保施工期间的环境保护措施得到有效实施，减少对周围环境的影响。d.乙方应配合甲方进行工程验收，并对验收过程中发现的问题及时整改。3.质量争议处理：a.如发生质量争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼。五、履行与变更1.履行时间：a.乙方应在合同签订后____个工作日内开始设计工作，并在合同约定的时间内完成设计任务。b.乙方应在设计完成后____个工作日内开始施工，并在合同约定的工期内完成施工任务。c.如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期应相应顺延，并由双方协商确定新的工期。2.变更程序：a.任何对合同内容的变更，必须以书面形式提出，经双方签字盖章后生效。b.合同变更不得影响合同的完整性，且变更内容不得违反法律法规。c.任何变更可能导致合同价格调整的，双方应重新协商并签订补充协议。3.履行地点：a.绿化工程设计及施工地点为甲方指定的______地点。b.乙方应按照甲方的场地条件进行施工，确保不影响周边环境和其他设施。4.履行方式：a.乙方应按照合同约定，分阶段完成设计及施工任务，每个阶段完成后提交甲方验收。b.甲方有权对施工过程进行监督，并对发现的问题提出整改要求。5.合同解除：a.如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。b.合同解除后，双方应按照合同约定处理未完成的工作和剩余款项。六、保密条款1.双方在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务计划、财务状况、客户信息等保密信息，均应予以严格保密。2.保密信息的范围包括但不限于设计图纸、施工方案、技术参数、报价信息、合同文件等。3.双方承诺未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露保密信息，也不得利用保密信息从事任何损害对方利益的行为。4.本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年止。即使在合同终止后，双方仍应继续承担保密义务。5.如因法律规定或司法、行政等部门的强制要求而需披露保密信息，披露方应事先通知对方，并采取一切可能的法律措施以保护对方的利益。6.对违反保密义务的行为，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同履行地人民法院诉讼解决。2.在争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院或仲裁机构另有裁定。3.争议解决期间，任何一方不得单方面变更或终止合同，除非法院或仲裁机构作出裁决。4.争议解决过程中，双方应必要的证据和文件，以支持自己的主张。5.在争议解决期间，双方应保持沟通，努力避免争议升级，以维护双方的合法权益。6.如双方同意通过仲裁解决争议，应选择具有管辖权的仲裁机构，并按照该机构的仲裁规则进行仲裁。7.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得就同一争议向法院或其他仲裁机构提起诉讼或仲裁。八、其它条款1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。2.合同解除：除本合同约定外，任何一方不得单方面解除合同。如需解除合同，应提前____个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。3.合同终止：合同履行完毕或因其他原因终止时，双方应按照合同约定进行结算，并相互出具结算证明。4.合同附件：本合同附件作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。5.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国法律的管辖。6.合同份数：本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。7.合同解释：本合同如涉及名词解释，以合同正文为准，如有歧义，由双方协商解决。8.合同变更：任何对合同内容的变更，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。九、合同签署本合同一式