2025福建省建筑施工升降机安装拆除合同

2025福建省建筑施工升降机安装拆除合同本合同由以下双方于年月日在福建省市签订。合同编号：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就福建省项目建筑施工升降机安装与拆除事宜达成如下协议：第一章总则1.1合同目的及依据本合同旨在明确甲乙双方在建筑施工升降机安装与拆除过程中的权利、义务及责任。本合同的签订依据为《中华人民共和国建筑法》、《建筑起重机械安全监督管理规定》及相关法律法规。1.2工程概况1.2.1工程名称：1.2.2工程地点：1.2.3工程类型：1.2.4建筑面积：平方米1.2.5建筑层数：层1.2.6安装高度：米1.3工程内容及范围本合同工程内容包括但不限于以下事项：（1）建筑施工升降机的安装；（2）建筑施工升降机的拆除；（3）设备调试、试运行及验收；（4）施工期间的安全管理与维护；（5）提供必要的技术资料及服务。1.4工期要求1.4.1开工日期：年月日1.4.2竣工日期：年月日1.4.3总工期：天1.5质量要求1.5.1建筑施工升降机的安装与拆除工作必须符合国家及地方相关技术规范和标准。1.5.2乙方须确保所有施工活动符合安全、环保及职业健康要求。第二章承包内容2.1安装内容（1）设备进场；（2）基础施工；（3）设备安装；（4）调试及试运行；（5）验收合格并交付使用。2.2拆除内容（1）设备停止使用；（2）设备拆除；（3）设备清场；（4）场地恢复。2.3其他服务（1）提供必要的技术咨询；（2）协助甲方进行相关报审工作；（3）配合甲方完成设备验收及备案手续。第三章工期要求3.1开工时间甲方须在开工前日向乙方发出书面开工通知。乙方接到通知后，须在日内完成前期准备工作并进场施工。3.2竣工时间乙方必须在合同约定的竣工时间内完成所有安装或拆除工作并通过甲方验收。因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方须支付违约金元。3.3延期原因如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方因素导致工期延误，乙方应在事件发生后日内书面通知甲方，并协商顺延工期。3.4停工与复工因甲方原因导致停工的，乙方有权要求顺延工期；因乙方原因导致停工的，乙方不得要求顺延工期。第四章质量要求4.1安装质量乙方须严格按照国家及地方建筑机械安装标准进行施工，确保设备安装符合安全、稳定、可靠的要求。4.2验收标准设备安装完成后，乙方须协助甲方完成验收工作，并提供完整的验收资料。验收标准包括但不限于以下内容：（1）设备性能达标；（2）安全装置齐全有效；（3）设备运行稳定。4.3整改与返工验收不合格的，乙方须在日内完成整改并重新验收。因乙方原因导致整改的，产生的费用由乙方承担。4.4拆除质量设备拆除工作必须确保现场安全，避免对建筑物造成损害。拆除后的场地须恢复至原状。第五章安全责任5.1乙方责任（1）乙方须建立健全安全生产管理体系，制定详细的安全操作规程；（2）乙方须为施工人员配备符合标准的劳动防护用品；（3）乙方须定期进行安全检查，及时消除安全隐患；（4）乙方在施工过程中发生的安全事故，由乙方承担全部责任。5.2甲方责任（1）甲方须为乙方提供符合要求的施工场地及条件；（2）甲方须协助乙方办理相关施工手续；（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，对不符合安全规范的行为提出整改要求。5.3第三方责任因乙方施工行为对第三方造成损害的，由乙方承担全部责任。第六章结算与付款6.1合同金额本合同总金额为人民币元（大写：元整）。6.2付款方式（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总金额的%，即元；（2）进度款：设备安装完毕并通过验收后日内，甲方支付合同总金额的%，即元；（3）尾款：设备拆除完成后日内，甲方支付剩余款项。6.3费用调整因设备型号、规格、数量变更导致的费用变化，双方应另行协商并签订补充协议。6.4发票要求乙方应在收到款项后日内向甲方提供合法有效的增值税专用发票。第七章变更与解除7.1合同变更因工程设计、施工条件或其他因素导致合同内容需要变更的，双方应协商一致并签订书面补充协议。7.2合同解除（1）因乙方原因导致工期延误超过日的，甲方有权解除合同；（2）因甲方原因导致工程无法进行的，乙方有权解除合同；（3）合同解除后，双方应结清已完工程的款项，违约方应承担相应的赔偿责任。第八章违约责任8.1乙方违约（1）因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，支付违约金元；（2）因乙方施工质量不符合要求的，乙方须返工并承担返工费用；（3）因乙方原因导致安全事故的，乙方承担全部责任及赔偿费用。8.2甲方违约（1）因甲方原因导致工期延误的，甲方应赔偿乙方造成的损失；（2）甲方未按约定支付款项的，每逾期一日，支付逾期金额的%作为违约金。第九章争议解决9.1协商解决双方因本合同发生争议的，应通过友好协商解决。9.2诉讼解决协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十章补充条款双方可根据实际情况约定如下补充条款：合同尾部本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：