水利工程建设监理合同书范本

水利工程建设监理合同书范本一、合同双方1.委托人（甲方）名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________2.监理人（乙方）名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________

二、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模及特性：详细描述工程的规模、等级、主要建筑物等特性指标。4.工程总投资：____________________（大写：____________________）

三、监理服务范围及内容1.监理服务范围涵盖本水利工程建设项目的全部施工过程及相关附属设施建设，具体范围以施工图纸及相关文件为准。2.监理服务内容施工阶段监理协助甲方审核施工单位提交的施工组织设计、施工方案等文件，提出优化意见。检查施工单位投入工程项目的人力、材料、构配件、设备和施工机械等的质量和使用情况，确保满足工程要求。监督施工单位严格执行工程建设强制性标准、规范和工程设计文件，检查施工单位的质量保证体系和安全保证体系的运行情况。审核施工单位报送的工程进度计划，检查和监督施工进度计划的实施情况，定期向甲方报告工程进度情况，对实际进度与计划进度进行对比分析，发现偏差及时督促施工单位采取调整措施。对工程质量进行全过程旁站、巡视和平行检验，验收施工单位各工序和分项、分部工程，对隐蔽工程进行验收签证，参与工程竣工验收。审核工程计量数据和工程款支付申请，签署工程款支付证书，对工程费用支付进行控制。协调建设单位、施工单位等各方关系，解决工程施工过程中出现的问题。保修阶段监理定期回访工程，检查工程质量状况，对发现的质量问题及时督促施工单位进行修复。对施工单位的保修工作进行监督检查，审核保修费用。

四、监理服务期限1.开始监理服务日期：____________________2.预计完成监理服务日期：____________________3.实际监理服务期限以工程实际施工进度及相关工作完成情况为准

五、双方权利与义务

（一）委托人权利与义务1.权利有权对监理工作进行监督检查，提出意见和建议。有权要求监理人更换不称职的监理人员。有权审核监理人提交的监理月报、季报、年报等文件。2.义务负责提供开展监理工作所需的相关资料，包括但不限于工程前期文件、设计图纸、施工招标文件等。协助监理人协调与工程相关的外部关系，为监理工作创造良好的环境。按照本合同约定及时支付监理费用。在合理时间内对监理人提交的文件、报告等进行审查和批复。

（二）监理人权利与义务1.权利按照本合同约定获取监理费用。对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人提出建议权。对工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主进行审批和向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。2.义务组建专业配套、人员数量满足工程监理工作需要的监理机构，配备具备相应资格和能力的监理人员，向委托人报送监理机构组成人员名单及联系方式。按照国家相关法律法规、工程建设强制性标准、规范以及本合同约定，认真履行监理职责，为委托人提供优质、高效的监理服务。定期向委托人报送监理月报、季报、年报等文件，及时报告工程建设过程中出现的重大问题和情况。协调建设单位与施工单位之间的关系，公正地处理工程建设中的有关问题，维护委托人的合法权益。监理人员应遵守职业道德规范，保守委托人的商业秘密和工程建设中的相关秘密。在监理服务期限届满或本合同终止后，按照相关规定向委托人移交监理资料。

六、监理费用及支付方式

（一）监理费用1.监理费用总计：____________________（大写：____________________）2.监理费用计算依据：根据国家相关收费标准及本工程的规模、复杂程度等因素，经双方协商确定监理费用为[具体金额]。

（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]个工作日内，委托人向监理人支付监理费用的[X]%作为预付款，即人民币____________________（大写：____________________）。2.工程进度款：监理人每月[具体日期]向委托人提交当月监理月报及工程款支付申请，委托人在收到后[X]个工作日内审核并支付当月监理费用的[X]%。3.工程竣工验收后：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，委托人支付至监理费用的[X]%。4.结算款：工程结算审计完成后[X]个工作日内，委托人支付至监理费用的结算金额。5.每次支付前，监理人应向委托人提供合法有效的发票

七、违约责任1.委托人违约责任若委托人未按照本合同约定及时支付监理费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向监理人支付违约金。因委托人原因导致监理工作延误或无法正常开展，委托人应承担相应的责任，并赔偿监理人因此遭受的损失。2.监理人违约责任若监理人未按照本合同约定履行监理职责，导致工程出现质量、安全等问题，监理人应承担相应的赔偿责任。监理人未按照本合同约定的期限完成监理服务，每逾期一天，应按照监理费用的[X]%向委托人支付违约金。逾期超过[X]天的，委托人有权解除合同，并要求监理人返还已支付的监理费用，同时承担相应的赔偿责任。监理人泄露委托人的商业秘密或工程建设中的相关秘密，应承担因此给委托人造成的全部损失。

八、合同变更与解除1.合同变更本合同履行期间，如有需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致合同无法履行或部分无法履行，双方应协商解决，并根据实际情况变更或解除合同。2.合同解除在履行期限届满前，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方严重违反本合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。合同解除后，双方应按照相关规定办理结算和清理手续。

九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

委托人（甲方）签字（盖章）：___________