基建用电施工合同范本

基建用电施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：某某城市建设有限公司

甲方地址：某市某区某路某号

甲方法定代表人/负责人：张三

联系方式：138xxxx1234

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：某某电力工程集团有限公司

乙方地址：某市某区某路某号

乙方法定代表人/负责人：李四

联系方式：139xxxx5678

合同简介：

甲方作为某项基建项目的业主，需要进行电力施工，以确保项目顺利进行。乙方作为专业的电力工程公司，具有丰富的电力施工经验和良好的信誉，因此甲方委托乙方进行电力施工。双方本着平等自愿、诚实守信的原则，签订本合同，明确双方的权利和义务，确保合同的履行。

本合同的主要内容包括：电力施工的工程范围、质量标准、工期要求、价格与支付条件、违约责任等方面的条款。双方应严格遵守合同条款，共同完成电力施工任务，确保基建项目的顺利进行。

在合同履行过程中，如遇到不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应立即协商解决，根据实际情况变更或终止合同。对于因一方违约而导致的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

本合同的签订，旨在保障双方的合法权益，维护合同的履行，促进双方的合作关系。双方应共同努力，克服施工过程中的困难，确保电力施工工程的顺利进行，为我国基建事业贡献力量。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为确保甲方基建项目所需的电力施工能够按照约定的质量标准、工期要求顺利完成，乙方作为电力施工服务提供方，应向甲方提供合格的电力施工服务。

合同范围包括但不限于：

1.电力工程的规划设计；

2.电力设备的采购、安装和调试；

3.电力线路的铺设；

4.电力系统的验收和运维；

5.相关技术咨询和服务。

第二条定义

本合同下列术语的含义如下：

1.甲方：指某某城市建设有限公司，以下简称“委托方”。

2.乙方：指某某电力工程集团有限公司，以下简称“施工方”。

3.基建项目：指委托方投资的某项具体建设工程项目。

4.电力施工：指合同范围内电力工程的设计、设备采购、安装、调试、验收和运维等工作。

5.工期：指合同约定的电力施工完成的时间节点。

6.质量标准：指符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的技术规范。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）提供施工场地：甲方应保证乙方施工场地畅通，提供水、电等基本施工条件。

（2）提供相关资料：甲方应向乙方提供基建项目的相关资料，包括设计图纸、施工规范等。

（3）支付合同款项：甲方按照合同约定的付款节点和金额向乙方支付合同款项。

（4）监督施工质量：甲方有权对乙方的施工质量进行监督，确保施工符合质量标准。

（5）协调关系：甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。

2.乙方的权利与义务：

（1）施工质量：乙方应按照约定的质量标准、工期要求完成电力施工。

（2）设备采购：乙方应采购符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的设备。

（3）安全生产：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。

（4）资料备案：乙方应将施工过程中的相关资料及时备案，以备查验。

（5）保修服务：乙方应提供电力系统验收后的保修服务，确保电力系统的稳定运行。

合同双方应共同努力，克服施工过程中的困难，确保电力施工工程的顺利进行，为我国基建事业贡献力量。

第四条价格与支付条件

1.合同总价：双方根据电力施工的工程范围、工程量、材料价格等因素，协商确定合同总价。

2.支付方式：甲方支付乙方合同款项，可采取分期支付的方式。具体支付节点和金额如下：

a.工程开工前，甲方支付乙方合同总额的30%；

b.工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总额的30%；

c.工程验收合格后，甲方支付乙方合同总额的20%；

d.剩余的20%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下支付给乙方。

3.支付时间：甲方应按照约定的支付节点及时向乙方支付合同款项。若甲方逾期支付，应按照逾期天数支付给乙方逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×每日违约金比例。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。

2.施工期限：乙方应按照合同约定的工期要求完成电力施工。若乙方逾期交付工程，应按照逾期天数支付给甲方逾期违约金，违约金计算方式为：逾期交付金额×逾期天数×每日违约金比例。

3.质保期限：乙方应提供电力系统验收后的质保服务，质保期限为一年。质保期内，若出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。

第六条违约责任

1.甲方违约：

a.甲方未按照约定支付合同款项，应支付乙方逾期付款违约金。

b.甲方未按照约定提供施工场地、资料等，导致乙方无法正常施工，甲方应承担因此产生的额外费用。

c.甲方未按照约定履行合同义务，导致工程无法按期交付，甲方应支付乙方逾期交付违约金。

2.乙方违约：

a.乙方未按照约定质量标准、工期要求完成电力施工，应承担修复费用，并支付给甲方逾期交付违约金。

b.乙方采购的设备不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，乙方应承担更换设备所产生的费用。

c.乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任。

d.乙方在质保期内未及时修复质量问题，导致工程无法正常使用，乙方应承担因此产生的额外费用。

双方应共同努力，克服施工过程中的困难，确保电力施工工程的顺利进行，为我国基建事业贡献力量。

第七条不可抗力

1.不可抗力的定义：不可抗力是指在合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）和政府行为（如政策调整、限制措施等）。

2.责任免除条件：一旦发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件持续期间，双方应暂停合同的履行。若不可抗力事件导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。

3.不可抗力事件的后果处理：双方应共同评估不可抗力事件对合同履行造成的影响，并根据实际情况协商调整合同的履行计划和期限。若不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解除合同，并根据实际情况确定解除合同后的责任和权益处理。

第八条争议解决

1.争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.仲裁：双方也可以选择将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3.诉讼：若双方选择诉讼解决争议，任何一方不得在其他法院提起诉讼。诉讼应在合同签订地的人民法院进行。

4.争议解决期间：在争议解决期间，双方应继续履行合同，除非争议解决机构作出停止履行的裁决。

5.费用承担：因解决争议产生的费用（包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费等），由败诉方承担。若双方协商一致，可以按照实际情况分担费用。

双方应共同努力，克服施工过程中的困难，确保电力施工工程的顺利进行，为我国基建事业贡献力量。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应以书面形式互相通知合同履行过程中的重要事项。通知可以通过邮寄、电子邮件或其他双方认可的方式进行。

2.合同变更：合同履行期间，若双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，并经双方签字盖章后生效。

3.终止条件：合同终止的条件如下：

a.双方协商一致解除合同；

b.合同约定的工期完成后，合同自然终止；

c.不可抗力事件导致合同无法履行，双方协商解除合同；

d.一方严重违约，另一方根据合同约定解除合同。

4.保密条款：双方应对合同履行过程中的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。

5.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.合同解除或终止后的权利义务：合同解除或终止后，双方应继续履行合同中未完成的义务，并处理因合同解除或终止而产生的后续事项。

第十条附则

1.附录：本合同附录包括合同履行所需的相关文件、图纸、技术规范等。

2.附件：本合同附件包括双方签字盖章的确认文件、授权书、履约保证金等。

3.补充协议：双方可根据合同履行情况，签订补