修房子施工合同范本_第1页
修房子施工合同范本_第2页
修房子施工合同范本_第3页
修房子施工合同范本_第4页
修房子施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

修房子施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方名称:×××

甲方地址:[写明甲方的地址]

甲方法定代表人/负责人:[写明甲方的法定代表人或负责人]

甲方联系方式:[写明甲方的联系电话或邮箱]

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方名称:×××

乙方地址:[写明乙方的地址]

乙方法定代表人/负责人:[写明乙方的法定代表人或负责人]

乙方联系方式:[写明乙方的联系电话或邮箱]

合同简介:

甲方与乙方经过友好协商,就甲方委托乙方进行房屋修缮事宜达成一致,双方同意签订本合同,并共同遵守以下条款。

本合同的签订背景是甲方拥有位于[写明地址]的房产,因长期使用及自然老化,部分设施及结构需要进行修缮、加固和更新,以确保房屋的安全和使用功能。甲方作为房产的所有者,希望将房屋修缮工程委托给专业的乙方进行。乙方作为专业从事房屋修缮的企业,具备相关资质和经验,能够完成甲方所需的修缮工程。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,达成如下协议:

第一条修缮范围与内容

1.1修缮范围:包括但不限于[具体列明修缮的范围,如屋顶、墙面、地面、门窗、水电设施、排水系统等]。

1.2修缮内容:包括但不限于[具体列明修缮的内容,如拆除、重建、加固、改造、装修等]。

第二条修缮标准与质量要求

2.1修缮标准:修缮工程应符合国家及行业的相关标准、规范要求。

2.2质量要求:乙方应保证修缮工程的质量和安全,确保修缮后的房屋达到甲方满意的使用效果。

第三条工期与进度

3.1工期:修缮工程自双方签订合同之日起至完工交付之日止,预计工期为[具体工期]天。

3.2进度:乙方应按照甲方要求的时间节点完成相应的工作,如有延期,应提前通知甲方,并采取措施予以弥补。

第四条价格与支付条件

4.1价格:修缮工程的总造价为[具体金额]元(大写:[具体金额]元整),包括但不限于材料费、人工费、管理费、利润等。

4.2支付条件:

(1)工程开工前,甲方应支付乙方工程总造价的[具体比例]作为预付款。

(2)工程进度达到[具体比例]时,甲方应支付乙方相应进度款的[具体比例]。

(3)工程完工并经验收合格后,甲方应支付乙方剩余的工程款。

第五条履行期限与违约责任

5.1履行期限:乙方应按照本合同约定的工期完成修缮工程。

5.2违约责任:

(1)如乙方未按约定工期完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总造价×[具体比例]。

(2)如甲方未按约定时间支付预付款、进度款或剩余工程款,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=应付款项×[具体比例]。

第六条不可抗力

6.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、罢工等)。

6.2在合同履行过程中,如发生不可抗力事件,导致工程无法正常进行,双方应立即协商采取措施减轻损失,并根据实际情况调整工期和支付事宜。

第七条争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至修缮工程完工并交付之日止。

8.3本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(买方/出租方/委托方):

乙方(卖方/承租方/服务提供方):

签订日期:[写明合同签订日期]

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了明确甲乙双方在房屋修缮工程中的权利、义务和责任,确保工程按照约定的标准、质量和进度完成,维护双方的合法权益。

本合同涉及的修缮工程范围包括但不限于:屋顶、墙面、地面、门窗、水电设施、排水系统等部位的修缮、加固和更新。具体修缮内容详见本合同附件。

第二条定义

为本合同所述,以下术语具有以下含义:

甲方:指[写明甲方的名称](买方/出租方/委托方)。

乙方:指[写明乙方的名称](卖方/承租方/服务提供方)。

修缮工程:指根据本合同约定,乙方为甲方提供的房屋修缮服务。

工期:指修缮工程的预计开始日期至完工交付日期之间的期限。

质量要求:指修缮工程应达到的国家及行业相关标准、规范要求。

违约金:指一方未履行或未完全履行本合同约定的义务,应向对方支付的违约赔偿金。

不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、罢工等)。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务:

1.甲方有权要求乙方按照约定的标准、质量和进度完成修缮工程。

2.甲方应按照本合同约定支付乙方工程价款。

3.甲方应提供施工所需的现场、材料、设备等,并确保施工安全。

4.甲方应协助乙方处理与施工相关的行政事务,包括但不限于办理施工许可、安全检查等。

5.甲方应在验收合格后按照约定时间支付工程款。

乙方的权利与义务:

1.乙方有权要求甲方按照本合同约定支付工程价款。

2.乙方应按照约定的标准、质量和进度完成修缮工程。

3.乙方应保证修缮工程的安全,确保施工过程中不损害甲方的财产和人身安全。

4.乙方应承担因施工造成的第三方损失的责任。

5.乙方应在合同约定的期限内提交工程验收报告,并协助甲方进行验收。

6.乙方应在合同约定的期限内对验收不合格的工程进行整改。

7.乙方应按照约定时间向甲方提供相关工程资料和保修服务。

第四条价格与支付条件

修缮工程的总造价为[具体金额]元(大写:[具体金额]元整),包括但不限于材料费、人工费、管理费、利润等。

支付条件:

(1)工程开工前,甲方应支付乙方工程总造价的[具体比例]作为预付款。

(2)工程进度达到[具体比例]时,甲方应支付乙方相应进度款的[具体比例]。

(3)工程完工并经验收合格后,甲方应支付乙方剩余的工程款。

第五条履行期限

本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至修缮工程完工并交付之日止。

第六条违约责任

6.1乙方未按约定工期完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总造价×[具体比例]。

6.2甲方未按约定时间支付预付款、进度款或剩余工程款,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=应付款项×[具体比例]。

6.3如乙方施工质量不符合本合同约定的质量要求,乙方应按照甲方的实际损失向甲方支付赔偿金。

6.4如甲方未按约定提供施工条件或材料,导致工程进度延误或质量受到影响,甲方应承担因此产生的费用。

6.5如双方因不可抗力导致工程无法正常进行,双方应立即协商采取措施减轻损失,并根据实际情况调整工期和支付事宜。

6.6除本合同另有约定外,一方违约导致合同解除或终止的,违约方应向守约方支付合同总价款的[具体比例]作为赔偿。

6.7本合同履行过程中发生的其他违约行为,双方应根据实际情况协商确定违约责任。

第七条不可抗力

7.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、罢工等)。

7.2在合同履行过程中,如发生不可抗力事件,导致工程无法正常进行,双方应立即协商采取措施减轻损失,并根据实际情况调整工期和支付事宜。

7.3发生不可抗力事件的一方应尽速通知对方,并提供相关证明文件。

7.4因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。

7.5不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复合同的履行。如果不可抗力事件持续时间超过[具体天数],双方可协商解除合同,并按照本合同约定处理后续事宜。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.2任何一方对合同的解释或履行有疑问或争议,应及时向对方提出,并由双方共同协商解决。

8.3如果双方在争议解决过程中未能达成一致,任何一方均有权向人民法院提起诉讼,以寻求法律救济。

8.4诉讼应在合同履行地或被告住所地的人民法院提起。

8.5在争议解决过程中,除争议事项外,双方仍应继续履行本合同的其他条款。

第九条其他条款

9.1通知方式:双方应以书面形式相互通知本合同的变更、解除、终止等事项。通知应以邮件、快递或挂号信的方式发送至对方指定的地址。

9.2合同变更:本合同的变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。

9.3终止条件:本合同在以下情况下可以终止:

(1)双方协商一致解除合同;

(2)合同约定的工期结束;

(3)合同约定的修缮工程验收合格;

(4)不可抗力事件导致合同无法履行;

(5)法律、法规规定的其他终止条件。

9.4合同终止后,乙方应按照甲方的要求拆除临时设施,清理现场,并办理相关手续。

9.5本合同的任何条款的无效或不可执行,不影响其他条款的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论