砌体班组施工合同范本_第1页
砌体班组施工合同范本_第2页
砌体班组施工合同范本_第3页
砌体班组施工合同范本_第4页
砌体班组施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

砌体班组施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称为×××建筑有限公司,注册地址为××省××市××区××路××号,法定代表人为×××。公司主要经营范围为建筑工程施工、建筑材料销售等。在此合同中,甲方作为砌体班组的委托方,负责提供施工项目、工程量和施工要求等。

甲方的联系方式为:电话××××××××,邮箱为×××@×××.com。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称为×××砌体班组,注册地址为××省××市××区××路××号,法定代表人为×××。乙方主要从事砌体施工业务,具备丰富的施工经验和良好的信誉。

乙方的联系方式为:电话××××××××,邮箱为×××@×××.com。

合同简介:

甲方与乙方经友好协商,就甲方提供的砌体施工项目达成一致,双方同意签订本合同,明确双方的权利和义务。本合同的签订旨在确保砌体施工项目的顺利进行,保证工程质量,按时完成施工任务。

根据合同法的相关规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,签订本合同,并严格履行合同约定的各项条款。双方应共同努力,确保砌体施工项目的顺利完成,实现互利共赢。

本合同的内容主要包括:施工项目、工程量、施工要求、工期、质量标准、价格与支付条件、违约责任、不可抗力、争议解决等。双方在签订合同时,应仔细阅读本合同的各项条款,确保对本合同的内容充分了解。

在本合同执行过程中,如遇争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程竣工并验收合格后终止。合同终止后,甲乙双方应按照合同约定履行后续义务,确保砌体施工项目的圆满结束。

甲方(买方/出租方/委托方):

×××建筑有限公司

乙方(卖方/承租方/服务提供方):

×××砌体班组

签订日期:××年××月××日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲方(×××建筑有限公司)与乙方(×××砌体班组)之间关于砌体施工项目的权利和义务关系,确保施工项目的顺利进行,保证工程质量,按时完成施工任务。

合同范围包括:

1.甲方提供的施工项目、工程量和施工要求;

2.乙方按照甲方的要求进行砌体施工,并提供相应的施工服务;

3.双方关于施工进度、质量标准、价格与支付条件、违约责任等方面的约定。

第二条定义

为本合同所述,以下术语具有如下含义:

1.甲方:指×××建筑有限公司,以下简称“委托方”;

2.乙方:指×××砌体班组,以下简称“施工方”;

3.施工项目:指委托方提供的需要乙方进行砌体施工的工程项目;

4.工程量:指施工项目所需的砌体数量和面积等;

5.施工要求:指委托方对施工项目提出的质量、安全、进度等方面的要求;

6.工期:指施工项目约定的开始施工日期至工程竣工日期的时间段;

7.质量标准:指施工项目应达到的质量要求,包括但不限于规范、图纸、样品等;

8.价格与支付条件:指双方约定的施工项目的价格、付款方式、付款时间等;

9.违约责任:指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应承担的责任;

10.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务:

1.甲方应向乙方提供完整的施工图纸、施工方案和技术要求等相关资料;

2.甲方应提供施工项目所需的场地、水源、电源等基础设施;

3.甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的协助和指导;

4.甲方应按照约定时间支付乙方的施工款项;

5.甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督和检查;

6.甲方应承担因不可抗力导致的施工延误或终止的风险和责任。

乙方的权利与义务:

1.乙方应按照甲方的要求,按时完成施工任务,保证施工质量;

2.乙方应严格按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工;

3.乙方应对施工过程中的安全负责,采取必要的安全防护措施;

4.乙方应按照约定时间向甲方提交施工进度报告;

5.乙方应按照约定价格向甲方提供施工服务,不得擅自提高价格;

6.乙方应承担因不可抗力导致的施工延误或终止的风险和责任。

第四条价格与支付条件

本合同砌体施工项目的价格为人民币【】元整(大写:【】元整),包括但不限于材料费、人工费、管理费、利润等。

甲方应按照以下支付方式向乙方支付合同价款:

1.合同签订后【】天内,甲方支付乙方合同总价款的【】%;

2.砌体施工项目完成后,经双方验收合格,甲方支付乙方剩余的合同总价款。

支付时间:

1.第一次支付:甲方在合同签订后【】天内,向乙方支付合同总价款的【】%;

2.第二次支付:砌体施工项目完成后,甲方在验收合格后【】天内,向乙方支付剩余的合同总价款。

第五条履行期限

本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程竣工并验收合格后终止。

砌体施工项目的施工期限为:【】天,自乙方开始施工之日起计算。

第六条违约责任

1.如甲方未按照约定时间支付合同价款,应向乙方支付违约金,违约金为合同总价款的【】%。

2.如乙方未按照约定时间完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的【】%。

3.如甲方未按照约定提供施工图纸、施工方案等技术要求,导致乙方施工延误或质量问题,甲方应承担由此增加的费用和责任。

4.如乙方未按照约定施工图纸、施工方案和技术要求进行施工,导致施工质量不符合质量标准,乙方应承担返工、修补等费用,并赔偿甲方因此造成的损失。

5.如遇不可抗力导致施工延误或终止,双方应协商解决,并根据实际情况分担风险和责任。

6.如一方违反合同约定,导致合同无法履行,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

7.本合同项下的一切争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、动乱、政策变化等)。在合同履行过程中,若发生不可抗力事件,导致一方无法履行或部分履行合同,该方应立即通知对方,并在【】天内提供相关证明文件。

发生不可抗力事件时,双方应立即协商,以采取合理措施减轻损失。如不可抗力事件导致合同无法履行或需要部分履行,双方同意按照以下方式处理:

1.不可抗力事件持续期间,双方暂停履行合同义务;

2.双方根据不可抗力事件的影响,协商调整合同的履行期限和方式;

3.如不可抗力事件导致合同无法履行,双方协商解除合同,并按照本合同约定处理后续事项。

第八条争议解决

本合同项下的一切争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

如双方同意,争议解决可以采用以下方式:

1.协商:双方在发生争议后,应立即进行协商,以友好方式解决争议;

2.调解:双方可以请求第三方进行调解,调解结果对双方具有约束力;

3.仲裁:双方可以同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决对双方具有终局性;

4.诉讼:双方可以将争议提交人民法院进行诉讼,法院判决对双方具有法律效力。

双方应努力维护合同的履行,确保砌体施工项目的顺利进行。在解决争议的过程中,双方应保持沟通,共同维护双方的合法权益。

第九条其他条款

1.通知方式:双方应以书面形式进行通知,通知应以邮递、电子邮件或其他双方同意的方式进行,通知发出后【】小时内,对方未提出异议,即视为已收到并同意该通知。

2.合同变更:本合同的变更应由双方协商一致,并以书面形式签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.合同终止条件:合同终止的条件如下:

a.双方协商一致解除合同;

b.不可抗力事件导致合同无法履行,双方协商解除合同;

c.一方严重违反合同约定,导致合同无法履行,对方有权解除合同;

d.法律、法规、政策等原因导致合同无法履行,双方协商解除合同。

4.合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照本合同约定处理后续事项,包括但不限

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论