2024年一级造价师之建设工程计价题库必考题 (一)

2024年一级造价师之建设工程计价题库

第一部分单选题（500题）

1、下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标

的是（）。

A.平面利用系数

B.结构面积系数

C.生产能力系数

D.盈亏平衡系数

【答案】：B

2、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）。

A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成

B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的

风险而计算的成本费用以外的金额

C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成

D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值

增值部分

【答案】：B

3、施工机械耐用总台班数，指机械从投入使用至（）前的总台班

数。

A.大修

B.报废

C.项目工程竣工

D.满5年

【答案】：B

4、（2013年真题）关于投标保证金，下列说法中正确的是（）。

A.投标保证金的数额不得少于投标总价的2%

B.招标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金

C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金

D.投标保证金的有效期应与投标有效期相同

【答案】：D

5、已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为1000万元（其中

营业费用为200万元），其中折旧费200万元，摊销费50万元，修理

费100万元，人工工资及福利费80万元，利息为20万元，若营业费

用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额

的20%,产成品的年周转次数为10次，则该项目流动资金估算中的产

成品为（）万元。

A.58

B.73

C.60

D.61.6

【答案】：D

6、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法

正确的是（）。

A.包含在用地与工程准备费中

B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费

C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费

D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用道路、专用通信设施费

【答案】：C

7、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在

工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。

A.未明确项目准备金

B.工程建设不可预见费

C.暂列金额

D.不可预见准备金

【答案】：B

8、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元,

海上运输危险费率3%。，则离岸价为()万元，

A.881.08

B.883.74

C.1063.18

D.1091.90

【答案】：A

9、工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是

()O

A.勘察设计费

B.施工费用

C.分包合同费用

D.调试、开车服务费

【答案】：A

10、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施

费中的()。

A.环境保护

B.文明施工

C.安全施工

D.临时设施

【答案】：B

11、对分包人询价应注意的内容不包括（）。

A.分包标函是否完整

B.分包工程单价所包含的内容

C.质量保证措施

D.分包人资质

【答案】：D

12、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合

概算中的费用项目是（）。

A.生产家具购置费

B.办公和生活用品购置费

C.研究试验费

D.可行性研究费

【答案】：A

13、关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是（）。

A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并

处理

B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理

由和证据

C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视

为该索赔事件成立

D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除

发包人的一切责任

【答案】：C

14、（2014年真题）编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清

单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的

是（）。

A.补充项目编码由B与三位阿拉伯数字组成

B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案

C.补充项目的工作内容等应予以明确

D.补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定

【答案】：C

15、用1:1水泥砂浆贴150mmX150mmX5mm的瓷砖墙面，结合层厚度

为10mm,灰缝宽为2m*100nV瓷砖墙面中瓷豉的净用量为4328块，

瓷砖的损耗率为1.5%,砂浆的损耗率为2%。则每100nf瓷砖面墙中的

砂浆消耗量为（）m3。

A.1.0259

B.1.0263

C.1.0334

D.1.0338

【答案】：C

16、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资

产费用的是（）。

A.研究试验费

B.非专利技术使用费

C.引进技术和引进设备其他费

D.生产准备及开办费

【答案】：B

17、下列有关预付款担保的表述，正确的是（）。

A.预付款担保的担保金额通常不超过发包人预付款的10%

B.预付款担保的金额在预付款全部扣回之前一直保持金额不变

C.预付款担保可采月担保公司担保或抵押等担保形式

D.预付款担保的作床是保证承包人向发包人提供用以保障其履行合同

义务的担保

【答案】：C

18、下列费用项目中，不包含在国外建筑安装工程施工机械费中的是

()。

A.折旧费

B.驾驶工人工资

C.周转材料摊销费

D.能源和动力费

【答案】：C

19、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0216),

下列关于变更程序的说法中正确的是()。

A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人

B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交

书面建议报告

C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支

持的观点

D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停

止相关工作

【答案】：B

20、工程组价包括工程单价的确定和总价的计算，其中工程单价包括

()O

A.工料单价和实物量单价

B.工料单价和全费用综合单价

C.工料单价和综合单价

D.清单综合单价和全费用综合单价

【答案】：C

21、某预算定额项目的基本用工为2.8工日，辅助用工为0.7工日，

超运距用工为0.2工日，人工幅度差系数为10玳该定额的人工工E1消

耗为（）工日。

A.3.98

B.4.00

C.4.05

D.4.07

【答案】：D

22、在对城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁时，下列各项中属于

迁移补偿费的是（）。

A.拆迁补偿金

B.土地出让金

C.青苗补偿费

D.企业单位因搬迁造成的停工损失补贴费

【答案】：D

23、在钢筋混凝土柱浇筑的施工中，所用下列材料属于形成工程直接

性材料的是（）。

A.爆破所需的雷管

B.水泥砂浆

C.混凝土模板

D.脚手架

【答案】：B

24、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和

施工机具台班数量的定额是（）。

A.概算指标

B.概算定额

C.预算定额

D.施工定额

【答案】：B

25、关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确

的是（）。

A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价

B.降低住宅层高，有利于降低单方造价

C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价

D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价

【答案】：B

26、（2014年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为

254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工

机械的台班人工费为（）元/台班。

A.78.72

B.81.28

C.157.44

D.162.56

【答案】：D

27、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）o

A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供

B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿

C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人

I).在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效

【答案】：B

28、关于竣工验收的说法中，正确的是()。

A.凡新建、扩建、改建项目，建成后都必须及时组织验收，但政府投

资项目可不办理固定资产移交手续

B.通常所说的“动住验收”是指单项工程验收

C.能够发挥独立生产能力的单项工程，可根据建成顺序，分期分批组

织竣工验收

D.竣工验收后若有剩余的零星工程和少数尾工应按保修项目处理

【答案】：C

29、(2015年真题)根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能

作为一种储备可能不动用的费用是OO

A.未明确项目准备金

B.基本预备费

C.不可预见准备金

D.建设成本上升费生

【答案】：C

30、对共同费用进行分摊时，土地征用费按照()比例分摊。

A.工程费用

B.建筑工程造价

C.建筑安装工程费生

D.工程费用+基本预备费

【答案】：B

31、某工程项目工程造价为47809.86万元，建筑业适用增值税税率

为11%,则该工程项目的增值税为()万元。

A.4737.91

B.4836.25

C.4356.82

D.4679.25

【答案】：A

32、就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与风

险转移分界点相一致的是（）。

A.离岸价格

B.运费在内价

C.到岸价格

D.抵岸价格

【答案】：A

33、某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班,

租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工

日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%,在施工过程

中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检

查结果合格，配合民工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业

主索赔的费用为（）元。

A.2250

B.2925

C.5800

D.7540

【答案】：D

34、FIDK合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。

在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20

个工日，在主体工程施工期间，因重大公共活动政府通知停工2天，

人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为

()O

A.4天；750元

B.4天；450无

C.4天；0元

D.2天；。元

【答案】：C

35、投标报价有算术错误的，对其修正程序表述正确的是()o

A.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标

人书面确认后具有约束力

B.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经评标委员

会书面确认后具有约束力

C.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标

人书面确认后具有约束力

D.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书

面确认后具有约束力

【答案】：A

36、已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2%,外贸

手续费率为1.5%,关税税率为10%,增值税率为17%,若该进口设备抵

岸价为717.1万元，则该进口设备的到岸价为()万元。

A.500

B.550

C.557

D.613

【答案】：B

37、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨的某产品的化

工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品的项目的

建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为

8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为

9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017年至

2019年建筑安装工程费平均每年递增4%,则该拟建项目的静态投资估

算为（）万元。

A.16989.6

B.17910.0

C.18206.4

D.19152.8

【答案】：C

38、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习，履行国家或

社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中

的（）。

A.基本工资

B.奖金

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资

【答案】：D

39、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于

工程计量，下列说法中正确的是（）。

A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量

B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量

C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量

I）.总价合同应按实际完成的工程量计算

【答案】：A

40、下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是

（）O

A.该项费用属于设备费

B.该项费用属于工程建设其他费用

C.保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、，义器、

工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用

D.该项费用一般以需要安装的设备费为基数乘以一定费率计算

【答案】：C

41、已知某项目报告期人工日工资单价是80元/工日，基期价格是50

元/工日。则该项目人工费的价格指数为（）。

A.0.38

B.0.60

C.0.62

D.1.60

【答案】：D

42、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于

承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）。

A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担

B.10%以内的材料价格风险由承包人承担

C.10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担

D.5%以内的人工费风险由承包人承担

【答案】：C

43、（2021年真题）根据我国现行建筑安褒工程费用项目构成规定，

在施工合同签订时尚未确定的服务采购费用，应计入（）。

A.暂列金额

B.暂估价

C.措施项目费

D.总承包服务费

【答案】：A

44、某施工机械原始购置费为4万元，耐用总台班为2000台班，大修

周期为5个，每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5,每

台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5册不考虑资

金的时间价值，则该机械的台班单价为（）元/台班。

A.91.44

B.93.00

C.95.25

D.95.45

【答案】：B

45、若完成lm3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间

占工序作业时间的4%o准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、

休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%,该工程时间定额为

（）工日/m3。

A.0.581

B.0.608

C.0.629

D.0.659

【答案】：D

46、根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质【2017】138号），

质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）

A.19%

B.2%

C.3%

1).5%

【答案】：C

47、按照单位生产能力估算法法，如将设计中的综合调整系数提高了

四倍，生产能力扩大到三倍，投资额将增加（）。

A.300%

B.400%

C.1100%

D.1400%

【答案】：D

48、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号），发包

人应在竣工结算书确认后（）天内向承包人支付工程结算价款。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】：D

49、（2019年真题）在进行建设场址多方案全寿命周期技术经济分析

时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）。

A.拆迁补偿费

B.生活设施费

C.动力设施费

D.原材料运输费

【答案】：D

50、下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（）

A.X分部分项工程量X工料单价

B.£措施项目工程量X措施项目工料单价）

C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费

D.单项工程费二分部分项项目费+措施项目费+其他项目+税金

【答案】：C

51、在建筑安装工程费的仪器仪表使用费中，下列不属于仪器仪表台

班单价构成内容的是（）。

A.折旧费

B.维护费

C.人工费

D.动力费

【答案】：C

52、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属

于（）。

A.工程变更索赔

B.工程延误索赔

C.不可预见的不利条件索赔

D.合同终止的索赔

【答案】：C

53、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容,

项目具有财务生存能力的正确判断是（）。

A.因④合计为正，故项目具有财务生存能力

B.因第1年④不为负，故项目第1年具有财务生存能力

C.因第3年③大于②，故项目第3年具有财务生存能力

D.因第4年④为负，故项目第4年不具有财务生存能力

【答案】：A

54、根据我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列有关隐蔽

工程验收的表述中，正确的是（）。

A.工程具备隐蔽条件的，承包人应在隐蔽前72小时以书面形式通知工

程师验收

B.工程师不能及时参加验收，需在开始验收前48小时向承包人提出延

期验收的要求

C.工程师提出的延期验收期限不能超过3天

D.工程师已参加验收且验收合格的隐蔽工程，发包人仍有权要求再次

剥露，重新检验

【答案】：D

55、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目

是（）。

A.待冲基建支出

B.项目资本公积

C.应付工资及福利费

D.转出投资

【答案】：D

56、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有

效期。投标有效期的开始计算之日为（）

A.开始发放招标文件之日

B.投标人提交投标文件之日

C.投标人提交投标文件截止之日

D.停止发放招标文件之日

【答案】：C

57、预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款

700万元，预付账款500万元，存货1000万元，现金400万元。则该

年度流动资金估算额为（）万元。

A.700

B.1100

C.1700

D.2100

【答案】：C

58、常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概

算编制方法是（）。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.设备价值百分比法

D.综合吨位指标法

【答案】：D

59、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段可以确定的内容是（）

A.双方间的权利义务

B.原招标文件中规定的工程数量的增减

C.承担额外任务

D.投标价格

【答案】：B

60、拟建某教学楼，与概算指标略有不同，概算指标拟定工程外墙贴

面瓷砖，教学楼外墙面干挂花岗石。该地区外墙面贴瓷砖的预算单价

为80元/m2,花岗石的预算单价为280元/加。教学楼工程和概算考标

拟定工程每IOOtn2建筑面积中外墙面工程量均为80m2o概算指标土

建工程直接工程费单价为2000元/m2,措施费为170元/m2。则拟建教

学楼土建工程直接工程费单价为（）元/82

A.1760

B.2160

C.2200

D.2330

【答案】：B

61、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选

项中属于拟定施工总方案范畴的是（）O

A.对关键工艺的原则性规定

B.拟定施工步骤和施工顺序

C.估算整体工程量

D.编制施工进度计划

【答案】：A

62、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释》中关于垫资施工合同的价款纠纷处理的规定，下列表

述中正确的是（）。

A.当事人对垫资没有约定的，可视情况判断是否存在实质垫资行为

B.当事人对垫资利息没有约定的，承包人可以请求按照中国人民银行

发布的同期同类贷款利率支付利息

C.约定的垫资利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率

D.发包人不得要求承包人垫资施工，否则有关约定垫资的条款无效

【答案】：C

63、某包工包料工程签约合同价为3000万元（暂列金额为0万元），

其中，直接工程费生为1500万元，则该项工程发包人至少应向承包人

支付的预付款金额为。万元。

A.150

B.300

C.450

1).900

【答案】：B

64、《标准施工招标文件》附有的格式文件包括（）。

A.承包人承揽工程项目一览表.

B.预付款担保

C.工程质量保修书

D.发包人供应材料设备一览表

【答案】：B

65、（2015年真题）设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资

反映（）时的价格水平。

A.项目立项

B.可行性研究

C.概算编制

D.项目施工

【答案】：C

66、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括（）

A.材料换算法

B.现场技术测定法

C.实验室试验法

D.现场统计法

【答案】：A

67、当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，编制设备安装

工程费概算可选用的方法是（）。

A.设备价值百分比法

B.设备系数法

C.综合吨位指标法

I）.预算单价法

【答案】：C

68、某地市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2,

人、材、机占工程造价10%、50%.20%,拟建工程与类似工程人、材、

机差异系数为1.1、1.05、1.05。假定以人、材、机为基数取费，综合

费率为25%,则该工程综合单价为（）。

A.507

B.608.4

C.633.75

D.657

【答案】：C

69、下列选项中，属于项目规模确定中需要考虑的主要环境因素的是（）

A.技术进步加快

B.新竞争对手加入

C.燃料动力供应

D.原材料供应价上涨

【答案】：C

70、在世界银行工程项目的总建设成本中，下列各项属于项目直接建

设成本的是（）。

A.总部人员的薪金和福利费

B.临时设施及场地的维持费

C.开工试车费

D.国内运输费

【答案】：B

71、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元,

海上运输保险费率3%。，则离岸价为()万元。

A.881.08

B.883.74

C.880.18

D.882.90

【答案】：A

72、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为

()O

A.市场价格+运杂费

B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费

C.市场价格+运杂费+采购保管费

D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】：D

73、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括

()O

A.土地补偿费

B.育苗补偿费

C.地上附着物补偿费

D.安置补助费

【答案】：D

74、下列关于投标文件的澄清、说明或补正，表述正确的是()。

A.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题

B.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正

C.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按有关原则进行修正，无

需经过投标人确认

I）.澄清、说明或补正的内容包括投标文件中不响应招标文件的实质性

要求和条件

【答案】：A

75、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是

（）

A.工程量清单缺项

B.不可抗力

C.物价波动

D.提前竣工

【答案】：A

76、在住宅小区规划设计中，其核心问题是（）。

A.小区环境优美

B.经济适用

C.提高土地利用率

D.户型设计

【答案】：C

77、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）o

A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用

B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰

C.选靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费

D.应少占耕地，降低土地补偿费用

【答案】：D

78、根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标

[2013]44号）的规定，下列各项中属于环境保护费的是（）。

A.土石方、建渣外运车辆防护措施费用

B.工人的安全防护用品、用具购置费用

C.施工现场操作场地的硬化费用

D.生活用洁净燃料费用

【答案】：A

79、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业

管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）O

A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费

B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费

C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵

扣

D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用

【答案】：C

80、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适

合用测时法研究的是（）。

A.循环组成部分工作时间消耗

B.基本工作时间

C.不可避免中断时向

D.准备与结束时间

【答案】：D

81、据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规

定，下列做法正确的是（）。

A.工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整

B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应

单价

C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款

I）.承包人配合工程检验所发生的了剥露和覆盖，不应调整合同价款

【答案】：B

82、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中,

招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服

务费按分包的专业工程估算造价的0计算。

A.1%

B.1.5%

C.3%

D.5%

【答案】：B

83、项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较

内容的是（）。

A.技术水平对比

B.管理及监测方式对比

C.安全生产条件对比

D.环境效益对比

【答案】：C

84、根据F1DIC施工合同条件，业主的付款时间不应超过工程师收到

承包商的月度付款申请单后的（）天。

A.28

B.42

C.56

D.84

【答案】：C

85、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）

A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述

B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综

合单价中考虑

C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方

便计算的单位

D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可

采用相同的项目编码

【答案】：B

86、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、

加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%,废品损失率为

8%,利润率为10%,增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设

备的销项增值税为（）。

A.4.08

B.4.09

C.4.11

D.4.12

【答案】：D

87、在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人

填写的是（）。

A.暂定数量

B.暂估金额

C.暂估单价

D.暂估合价

【答案】：C

88、（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款

时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误

的是（）o

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之

B

【答案】：A

89、下列关于无形资产的计价原则，描述错误的是（）。

A.投资者按无形资产作为资本金或者合作条件投入时，按评估确认或

合同协议约定的金额计价

B.购入的无形资产，按照实际支付的价款计价

C.企业自创并依法申请取得的无形资产，按开发过程中实际支出计价

D.无形资产计价入账后，应在其有效使用期期末核算

【答案】：D

90、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）。

A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定

B.土地补偿费和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年

产值的15倍

C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设

基金

D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得

视为耕地

【答案】：A

91、在工程总承包的投标文件编制中，工程详细说明属于（）的内

容。

A.资格审查资料

B.价格清单

C.承包人建议书

D.承包人实施计划

【答案】：C

92、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s,每次循环平

均挖土量0.3m3,机械正常利用系数为0.8,机械幅度差为25%o则

该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量为（）。

A.6.83

B.5.21

C.8.09

D.7.23

【答案】：D

93、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算

的是（）。

A.单位工程预算表

B.单项工程综合预算表

C.总预算表

D.附件

【答案】：B

94、投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和探留。

下列情形中，属于无显著差异和保留的是（）。

A.对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务

B.对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务

C.纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利

D.纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利

【答案】：C

95、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行,

另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）O

A.和解协议书

B.造价认定书

C.行政调解书

D.仲裁调解书

【答案】：D

96、与预算定额相比，概算定额的不同之处主要在于（）o

A.表达的主要内容不同

B.表达的主要方式不同

C.基本使用方法不同

D.项目划分和综合扩大程度上的差异

【答案】：D

97、工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允

许调整的是（）。

A.分部分项工程的清单数量

B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价

D.总承包服务费清单总额

【答案】：C

98、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，废品损失费的计

算基数中不包括的费用项目是（）。

A.材料覆

B.加工费

C.专用工具费

D.包装费

【答案】：D

99、(2020年真题)用干混地面砂浆铺贴600X600nim石材楼面，灰缝

为2mm,石材损耗率为2%,则每100m2石材楼面中石材的消耗量为()

块。

A.281.46

B.281.57

C.283.33

D.283.45

【答案】：A

100、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003),下

列有关分部分项工程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确

的是()。

A.分部分项工程量清单项目有十二位项目编码，措施项目仅九位编码

B.对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报，介格,

而措施项目，投标人可据实增加项目内容报价

C.分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清

单计价表中计量单，'立由投标人确定

D.分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价

为准，而措施项目清单计价表中，也须填写单价，但它以合价为准

【答案】：B

101、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖(240mmXn5mmX53mm),灰缝厚度

为10mm,砖损耗率为2%,砂奖损耗率为1%,则砂浆消耗量为()

m3。

A.0.062

B.0.081

C.0.205

D.0.228

【答案】：D

102、下列（）不属于建设单位管理费。

A.工作人员工资

B.业务招待费

C.劳动保护费

D.工程监理费

【答案】：D

103、关于工程招标中投资审查的说法，正确的是0。

A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审

B.合格制审查无需进行详细审查

C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打

分

D.通过详细审查申请人数量不足3个的，招标人必须重新组织资格预

审

【答案】：A

104、下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（）。

A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构

B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构

C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优

D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济

【答案】：C

105、施工企业发放的劳动保护费属于（）o

A.企业管理费

B.措施费

C.规费

D.分部分项工程费

【答案】：A

106、（2018年真题）国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括

（）O

A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴

B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费

C.按当地市场预测的工资预涨费

D.按当地工人保险费标准计算的保险费

【答案】：D

107.某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、

加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%,废品损失率为

8%,外购配套件费2万，利润率为10%,增值税率为13%。假设不再发

生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。

A.3.15

B.3.41

C.4.11

D.4.12

【答案】：B

108、关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中正确的是

0o

A.不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用

B.承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除对工程

的一般损失赔偿责任

C.发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量监督机构的鉴定结论，由

责任方承担维修费，另一方承担鉴定费

I）.承包人造成工程无法使用而需要再次检验、修复的，发包人有权要

求承包人延长缺陷责任期

【答案】：D

109、对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是（）。

A.总价低的小工程

B.施工条件好的工程

C.投标人专业声望较高的工程

D.不M承揽又不方便不投标的工程

【答案】：B

110、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包

括（）。

A.按照建筑面积以“m2”计算

B.按照垂直投影面积以“m2”计算

C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算

D.按照垂直运输距离以“m”计算

【答案】：A

111,某建设项目，经投资估算确定的工程费用为2100万元，工程建

设其他费为900万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%o

年均投资价格上涨率为10%,基本预备费费率为5%,项目建设前期1

年。该项目建设期的价差预备费为（）万元。

A.350.67

B.396.86

C.443.88

D.665.83

【答案】：D

112、下列用工项目中，属于预算定额与劳动定额人工幅度差的是

()O

A.电焊点火用工

B.检查工程质量影响机械操作时间

C.班组操作地点转移用工

D.机械维修引起的操作人员停工

【答案】：C

113、下列费用中，不属于材料单价中的采购及保管费的是()

A.采购费

B.运输损耗费

C.仓储费

D.工地保管费

【答案】：B

114、某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF

-2013-0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格

风险系数为5%o则下列有关物价变化的表述，正确的是()。

A.某材料基准单价%2000元/t,投标报价为2100元/t,合同履行期

问，材料单价为2200元/I时，单价应于调整

B.某材料基准单价%2000元/3投标报价为1800元/t,合同履行期

间，材料单价为2050元/t时，单价应予调整

C.某材料基准单价先2000元/t,投标报价为2100元/t,合同履行期

间，材料单价为1900元/t时，单价应予调整

D.某材料基准单价为2000元/t,投标报价为1800元/t,合同履行期

间，材料单价为1700元/t时，单价应予调整

【答案】：I)

115、某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格差

额，其中固定要素比重为0.3,调价要素C分别占合同价的比重为

0.15、0.25、0.3,结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%,则该

工程实际结算款差额为()万元。

A.19.75

B.28.75

C.14.25

D.27.25

【答案】：C

116、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限

是收到现场签证报告后的()小时内。

A.24

B.48

C.72

D.96

【答案】：B

117、(2014年真题)已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工

费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费

3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%,利润率为8%。若其

他费用不考虑，则该设备的原价为()O

A.25.82万元

B.25.85万元

C.26.09万元

D.29.09万元

【答案】：B

118、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建（2016）

503）,基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在

（）内编报竣工财务决算。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：C

119、关于概算指标的组成内容和表现形式，下列表述中正确的是（）o

A.建筑工程的综合指标形式主要有“元/ni3"、“元/ni2”和“元/

B.单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍

C.在安装工程中，工艺管道一般以“m”为计算单位

D.概算指标的内容一般分为总说明和分册说明两部分

【答案】：B

120、根据国外建筑安装工程费用的构成，材料价格的预涨费一般计入

（）O

A.直接工程费

B.开办费

C.不可预见费

D.管理费

【答案】：A

12k根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》，可精确计量的措施项

目包括（）。

A.安全文明施工费

B.冬雨季施工增加费

C.二次搬运费

D.施工排水、降水费

【答案】：D

122、（2018年真题）关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正

确的是（）。

A.分部分项工程费二基本构造单元工程量X工料单价

B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价

C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成

D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价

【答案】：D

123、根据《建设工程质量管理条例》的规定，供热与供冷系统的俣修

期为（）。

A.5年

B.2个采暖期和供热期

C.2年

D.工程的合理使用年限

【答案】：B

124、某施工机械配噪作人员3名，年制度工作日为250天，年工作

台班为220台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人

工费为（）元。

A.272.73

B.240

C.207.27

D.211.2

【答案】：A

125、用水泥砂浆砌筑2n13砖墙，标准石专(240mmXI15mmX53mm)的总

耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%,则标准砖、砂浆的净用量

分别为()。

A.1057块、0.372m3

B.1057块、0.454m3

C1060块、0.372m3

D.1060块、0.449m3

【答案】：D

126、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是

()O

A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成

B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

C.它是固定资产投资中的积极部分

D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提

高

【答案】：D

127、进口设备的原，介是指进口设备的()。

A.到岸价

B.抵岸价

C.离岸价

D.运费在内价

【答案】：B

128、下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法是0。

A.概算定额法

B.类似工程预算法

C.扩大单价法

I）.概算指标法

【答案】：C

129、关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是0。

A.进口设备原价是指进口设备的到岸价

B.进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成

C.关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成

D.关税不作为进口环节增值税计税价格的组成部分

【答案】：C

130、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法

院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。

A.担保人

B.调解人

C.仲裁机构

D.人民法院

【答案】：D

13k以下对于建筑设计的说法正确的是（）。

A.周长系数越低造价越低

B.圆形比正方形造价低

C.层数越高造价越低

D.跨度不变时，中跨数目越多越经济

【答案】：D

132、（2011年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中

错误的是OO

A.先进适用

B.节约土地

C.安全可靠

D.经济合理

【答案】：B

133、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),招标

控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所

组价定额项目名称；③计算组价定额项目的合价；④除以工程量清单

项目工程量；⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是

()0

A.②⑤①③④

B.①②⑤④③

C.②③①⑤④

D.①②③⑤④

【答案】：A

134、某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险

费率为0.2%,关税税率为20%,则该设备的关税完税价格为()

万元。

A.280.56

B.281.12

C.336.67

D.337.35

【答案】：A

135、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、

其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到

()O

A.工程项目投标总价汇总表

B.单项工程投标报价汇总表

C.单位工程投标报价汇总表

I）.投标总价

【答案】：C

136、招标工程量清单编制时，除工程本身的因素外，措施项目清单编

制需考虑的因素还涉及（）。

A.水文、气象、发包范围等因素

B.安全、环境、工程变更等因素

C.水文、气象、环境、安全、发包范围等因素

D.水文、气象、环境、安全等因素

【答案】：D

137、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%,

消费税税率为10%。增值税税率为16%,则该台设备进口环节增值税额

为（）万元。

A.316.80

B.345.60

C.380.16

D.384.00

【答案】：D

138、某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用房

200m2,造价为180元/m2。该临时设施可周转使用5年，年利用率

90%o在一次性拆除费用为1000元的情况下，该临时办公用房应计的

周转使用临建费为（）元。

A.5109.04

B.5970.96

C.6307.46

D.7136.99

【答案】：D

139、工程量清单计，介模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：①

分析各清单项目的工程内容，②确定计算基础，③计算人工、材料、

机械费用，④计算工程内容的工程数量与清单单位含量，⑤计算综合

单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。

A.①②④⑤③

B.②①④③⑤

C.①②④③⑤

D.②①④⑤③

【答案】：B

140、某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班

为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工费为

()元/台班。

A.45.65

B.50.00

C.54.00

D.54.35

【答案】：D

14k编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规

定计价的是()。

A.劳动保险费

B.总承包服务费

C.安全文明施工费

D.现场签证费

【答案】：C

142、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工

程款利息的起算日期为（）O

A.提交竣工结算文件之曰

B.确认竣工结算文件之日

C.竣工校收合格之E

D.工程实际交付之E

【答案】：D

143、根据我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，更换发包人代

表，发包人应当提前以书面形式通知承包人，提前的期限至少是

（）O

A.24小时

B.72小时

C.7天

D.14天

【答案】：D

144、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。

A.建设工程已实际交付的，为交付之日

B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日

D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日

【答案】：A

145、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，下列可精确计量

的措施项目是（）。

A.安全文明施工费

B.冬雨季施工增加费

C.二次搬运费

I）.施工排水.降水费

【答案】：D

146、根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的

建设工程，以建设工程施工合同签订前的第（）天作为基准日。

A.28

B.30

C.35

D.42

【答案】：A

147、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二

年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期内只

计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元。

A.85.0

B.85.9

C.87.0

D.109.0

【答案】：C

148、按照工程量清单计价的规定，分部分项工程费中采用的综合单价

不包括（）。

A.分部分项工程量清单项目中需要的人工费、材料费、机械费

B.企业管理费

C.企业合理利润

D.税金

【答案】：D

149、因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是

（）O

A.未完工程的利润补偿

B.供应商已交付材料的价款

C.按“项”计价的措施费总额

D.承包人撤离现场的费用

【答案】：D

150、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工

厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑

工程费为4000万元，安装工程费2000万，设备购置费8000万。已知

按2019年该地区价珞计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地

拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017至2019年建筑安装工程

费平均每年递增4%,则该拟建项目的静态投资估算为（）万。

A.16989.6

B.17910.0

C.18206.4

D.19152.8

【答案】：C

151、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（）。

A.建设地点

B.产品需求市场

C.生产成本

D.建造方案

【答案】：B

152、某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照

《建设工程价款结算暂行办法》的规定，下列关于工程进度款支付的

说法中，正确的是（）。

A.发包人应在收到该申请的15天内,向承包人支付不少于180万元的

进度款

B.发包人应在批准该申请的14天内,向承包人支付不少于120万元的

进度款

C.发包人应在收到该申请的14天内,向承包人支付不少于120万元的

进度款

D.发包人应在批准该申请的15天内,向承包人支付不少于180万元的

进度款

【答案】：B

153、（2021年真题）因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人

支付的款项是（）。

A.未完工程的利润补偿

B.供应商已交付材料的价款

C.按“项”计价的措施费总额

D.承包人撤离现场的费用

【答案】：D

154、（2019年真题）关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考

标准，下列说法正确的是OO

A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专

业工程估算造价的0.5%计算

B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专

业工程估算造价的1%计算

C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配

合服务时，按分包专业工程估算造价的1%〜3%计算

D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配

合服务时，按分包专业工程估算造价的3%〜5%计算

【答案】：D

155、建筑工程中由基础、梁、板、柱、墙、屋架等构件所组成的起骨

架作用的、能承受直接和间接“作用”的体系称为（）。

A.平面形状

B.柱网布置

C.建筑结构

D.建筑系数

【答案】：C

156、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费

③估算工程费用④估算建筑安装工程费。其正确的工作步骤是OO

A.③④②①

B.④③②①

C.③④①②

D.④③①②

【答案】：B

157、某项目投标截止日期为2017年8月1日，通过评标确定中标

人后，签订的合同总价为700万元。合同约定期末一次付清。约定最

终结清的时间为2019年7月30日。

A.751.14

B.764.26

C.737.31

D.750.19

【答案】：A

158、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800

万元，基本预备费率为5%o项目前期年限1年，建设期2年，各年

完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨率为

6%o则该项目建设期第二年价差预备费()万元。

A.564.54

B.592.77

C.464.74

D.589.63

【答案】：B

159、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是()。

A.材料一般性鉴定检查费

B.材料二次搬运费

C.新结构、新材料试验费

D.材料工地管理费

【答案】：D

160、国内建设项目投资估算过程中，可行性研究阶段对投资估算精度

的要求为误差控制在()以内。

A.±5%

B.±10%

C.±20%

D.±30%

【答案】：B

161、2014年已建成年产20万吨的某化工厂，2018年拟建年产100

万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技

术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指

数取值的适宜范围是()。

A.0.4—0.5

B.0.6〜0.7

C.0.8〜0.9

D.0.9-1

【答案】：B

162、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。

A.建设规模确定中首要考虑的因素是技术因素

B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素

C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障

D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力，共应、

协作及土地条件和运输及通信条件

【答案】：D

163、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2,施工中由于设计变更

调减为3000m2,该项目招标控制价综合单价为600元/m2,投标报价为

450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合

单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%,该分项工

程费结算价为（）万元。

A.137.70

B.155.25

C.186.30

D.207.00

【答案】：A

164、（2014年真题）在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自

身价值的本质的是OO

A.项目特征

B.项目编码

C.项目名称

D.项目计量单位

【答案】：A

165、在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是

()。

A.业务资料费

B.代理人的费用与佣金

C.工人的招雇解雇费

D.恶劣气候条件下的工程防护费

【答案】：D

166、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600

元/of。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100nf该类

建筑中铺贴地面面积为50nf。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板

的预算单价分别为128元/nf、190元/疔。假定以人、材、机费用之和

为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指

标为()元/肝。

A.2918.75

B.3413.75

C.3631.00

D.3638.75

【答案】：D

167、(2018年真题)国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物

在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为()O

A.离岸价

B.运费在内价

C.到岸价

D.抵岸价

【答案】：A

168、已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程的质量争议按

（）执行。

A.竣工结算暂缓办理办法

B.工程保修合同

C.委托有资质的检测鉴定机构进行检测办法

D.工程质量监督机沟的处理决定

【答案】：B

169、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。

A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节

B.分部分项工程费二E基本构造单元工程量X相应单价

C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成

D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

【答案】：B

170、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。

A.分部分项工程费二E（分部分项工程量X相应分部分项工程的工料单

价）

B.措施项目费二X（项目工程量X相应的工料单价）

C.其他项目费二暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费

D.单位工程造价二分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

【答案】：D

171、某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台

班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费

为（）元/台班。

A.78.72

B.81.28

C.157.44

D.162.56

【答案】：D

172、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说

法正确的是（）。

A.包含在用地与工程准备费中

B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费

C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费

D.包括项目配套建设的产权不归本单位的