2024年一级建造师之一建工程法规题库含完整答案（历年真题）

2024年一级建造师之一建工程法规题库

第一部分单选题（500题）

1、关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是（）

A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门

B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场

C.文物行政部门成当在10日内提出处理见

D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场

【答案】：D

2、关于施工现场文明施工和环境保护的说法，正确的是（）o

A.施工现场主要场地应硬化

B.施工现场要设置半封闭的围挡

C.沿工地四周连续设置高度不低于1.5m的围挡

D.施工现场要实行半封闭式管理

【答案】：A

3、根据《安全生产法》的规定，从业人员有权对本单位安全生产工作

中存在的问题提出（）。

A.紧急避险措施

B.批评、检举、控告

C.请求赔偿

D.批评

【答案】：B

4、根据《民法典》，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）o

A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务

B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同

C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经

过承租人的同意

D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产

E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产

损害的，出租人不承担

【答案】：B

5、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。

该条款所依据的法律基础是我国《民法典》中有关（）的规定。

A.债权转让

B.债务承担

C.由第三人向债权人履行债务

D.债务人向第三人履行债务

【答案】：C

6、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理

可采取的形式不包括（）

A.旁站

B.剥离抽查

C.巡视

D.平行检验

【答案】：B

7、某工程部位隐薮前，施工单位急于赶工，未通知监理单位前来脸收,

后监理单位要求检验，但检验后发现质量达到合同约定的要求，则由

此增加的费用和延误的工期由（）承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位与监理单位共同

【答案】：A

8、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁

损灭失风险承担的说法，正确的是（）o

A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲

承担的时间相应推迟

B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担

C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由甲承担，交付之后由乙承担

D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其毁损灭失的风险自合同成立

时，由甲承担

【答案】：D

9、某建筑施工企业通过贿赂管理人员的手段取得了安全生产许可证，

后被发现予以撤销，按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，

（）内不得再次申请安全生产许可证。

A.1年

B.2年

C.3年

I）.5年

【答案】：C

10、涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是（）。

A.国家标准

B.行业标准

C.强制性标准

D.推荐性标准

【答案】：C

11、有关部门在对一在建住宅小区工地的行政执法联合检查中发现，

该工程虽符合开工条件，但尚未取得施工许可证。根据《建筑法》规

定，应（）。

A.责令改正

B.责令停止施工

C.对建设单位处以罚款

D.降低施工单位资质等级

【答案】：A

12、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新

鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院就应予准许重新鉴定。

（2015真题）

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

【答案】：I）

13、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）o

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发

布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都

应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改

确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限

【答案】：B

14、用人单位违反《劳动法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者不

要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位

应当向劳动者支付赔偿金，金额为（）。

A.5个月的月工资

B.10个月的月工资

C.经济补偿标准金额

D.经济补偿标准金额的2倍

【答案】：D

15、根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须

进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）o

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

I）.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标

【答案】：B

16、下列不属于知识产权的法律特征的是（）

A.财产权和人身权的双重属性

B.地域性

C.专有性

D.相对性

【答案】：D

17、监理单位的安全责任事项是（）。

A.编制施工组织设计文件

B.制定安全技术措施

C.对安全事故隐患要求施工单位整改

D.确定建设工程安全费用

【答案】：C

18、某市属高校拟申请财政资金投资450万建设塑胶跑道项目，校方

拟采用招投标形式选定工程总承包单位，下列关于该项目的招投标行

为的说法，正确的是（）o

A.该高校可以向三名以上的具备资质的施工单位发出投标邀标书

B.该高校委托本校工程系教授和专家自行编制招标文件

C.该高校为了公正评标，在开标前公布评标委员会专家教授名单

D.该高校评标委员会确定的中标候选人至少为3个，并标明顺序

【答案】：B

19、关于夜间施工，以下说法正确的是（）o

A.因工期拖延可以夜间进行建筑施工作业

B.因抢修必须夜间作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主

管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必

须连续作业等情形的除外

【答案】：D

20、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重

困难，确需裁减人员的，对患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者

部分丧失劳动能力的职工，用人单位（）。

A.可以预告解除劳动合同

B.可以经济性裁员

C.不得解除劳动合同

D.可以随时解除劳动合同

【答案】：C

21、乙施工企业向年建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格

为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主

张债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，

正确的是（）。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

I）.乙转让债权可以不用通知甲

【答案】：B

22、下列情形中，不能够认定为工伤或者视同工伤的是（）。

A.患职业病的

B.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

C.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

D.在上班途中遭遇本人主要责任的交通事故伤害的

【答案】：D

23、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设

单位应当申请领取施工许可证的是（）o

A.投资额为25万元的公共厕所

B.建筑面积为325平方米的公园管理用房

C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室

D.农民自建低层住宅

【答案】：B

24、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案

件适用法律若干问题的解释》中规定发生安全事故，应当被认定为

“发生重大伤亡事故或者其他严重后果”的情形是（）。

A.造成重伤2人

B.造成直接经济损失80万

C.造成间接经济损失120万

D.造成死亡人数2人

【答案】：D

25、关于出卖人交付标的物的说法，正确的是（）。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担

保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

【答案】：D

26、关于行政复议和行政诉讼，以下说法正确的是（）。

A.施工单位可以在收到行政处罚6个月内提出行政复议

B.行政诉讼案件为不动产的，管辖法院为不动产所在地法院

C.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先受理的人

民法院管辖

D.申请人申请行政复议只能采用书面形式二、多项选择题（共30题,

每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有个

错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）

【答案】：B

27、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为的，

不可依法追究责任的是（）。

A.谎报或瞒报事故的

B.转移或隐匿资金的

C.在事故调查中作伪证的

D.在事故调查期间积极配合的

【答案】：I）

28、对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式

提高再利用率，力争再利用率大于（）。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

【答案】：C

29、根据《民法典》，施工企业的项目经理属于企业（）。

A.法人

B.法定代表人

C.法定代理人

D.授权的项目管理者

【答案】：D

30、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是

乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日至5月25日该地区发

生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲

方在支付乙方工程费用时，按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约

费用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

【答案】：I）

31、甲医院与乙建筑工程公司于2002年5月26日签订建筑工程承包

合同，合同约定由乙筑工程公司为甲医院建造门诊大楼，预计2004年

5月26日交付验收，验收合格后支工程款的90%,剩余款项在2005

年5月26日前结清。双方按照合同履行了各自的义务。2006年1月

12日，该大楼的局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到2006

年3月20日墙皮大脱落，该医院应在（）之前向乙建筑工程公司提

出索赔。

A.2006年5月27日

B.2007年5月27日

C.2008年2月13日

D.2009年3月20日

【答案】：D

32、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定

开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004

年2月10日施工单&与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。

施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后

因施工设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险

开始生效日为（）

A.2004年2月10日

B.2004年4月20日

C.2004年5月1日

D.2004年5月10日

【答案】：B

33、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。2018真题

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

【答案】：B

34、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、

主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。（2014）

A.施工许可证办

B.工程竣工验收合格

C.预验收合格

D.质保期结束

【答案】：B

35、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格

为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主

张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,

正确的是（）o2017

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

【答案】：B

36、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中

区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需

要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的

证明。但以下夜间施工无需取得证明的是（）

A.配合建设单位24小时联动试车

B.为避免冬期施工进行抢工

C.自来水管爆裂进行抢修

D.全运会项目开幕时间临近必须抢工

【答案】：C

37、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公

告不需修正或变更的情形有（）。

A.行政处罚决定因行政复议被撤销的

B.行政处罚决定被依法停止执行的

C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的

D.行政处罚决定在被行政复议期间的

【答案】：D

38、下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是（）。

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同

【答案】：B

39、2008年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销

合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t,单价以国

家规定的指导价为基准下调2%,交货日期为2008年3月25日，货到

后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元，浮动范围

上下各10机在履行合同过程中，乙公司未能按时送货，直到2008年

4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹

钢的指导价变更为每吨6000元，浮动范围上下10%。甲公司应当以每

吨（）元的价格向乙公司支付货款。

A.5000

B.4900

C.6000

D.5880

【答案】：B

40、下列关于工程总承包的表述中，不符合现行建设法规的有（）o

A.总承包分为工程总承包和施工总承包

B.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、

监理、试运行等全过程的承包

C.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许

可的工程项目范围内开展工程总承包业务

D.工程总承包企业应当加强对分包的管理，不得将工程总承包项目转包,

也不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他

单位

【答案】：B

41、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久,

施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，

根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）。

A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理

B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

D.经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理

【答案】：B

42、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日

甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在

11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件

收受人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）o

A.12月5日

B.12月10日

C.12月20日

D.12月30日

【答案】：A

43、下列关于上位法与下位法效力的说法中，错误的是（）。

A.法律的效力仅次于宪法而高于其他法的形式

B.行政法规的效力高于地方性法规和部门规章

C.地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章

D.部门规章的效力高于地方政府规章

【答案】：D

44、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,

关于公告的说法，正确的是（）（2013）

A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外

B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告

C.依照当事人申请可停止公告

D.公告部门可自行决定是否停止公告

【答案】：A

45、代表国家意志行使司法审判权的是（）。

A.调解机构

B.劳动仲裁机构

C.商事仲裁机构

D.人民法院

【答案】：D

46、某施工企业的安全生产许可证于2009年6月1日获得批准，根据

《安全生产许可证条例》的规定，该企业应当于（）开始办理延期

手续。

A.2011年3月1日

B.2011年6月1日

C.2012年3月1日

D.2012年6月1日

【答案】：C

47、根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让第三人的（）。

A.需经债务人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需债务人同意，但需办理公证手续

D.无需经债务人同意，但需通知债务人

【答案】：D

48、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。

关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）（2013）

A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责

B.建设单位应当与用、乙分别签订承包合同

C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

D.该行为属于肢解工程发包的违法行为

【答案】：C

49、（2019年真题）关于施工合同变更的说法，正确的是（）

A.施工合同变更应当办理批准登记手续

B.工程变更必须导致施工合同条款变更

C.施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致

I）.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更

【答案】：D

50、建设单位和施工单位就工程款利息支付进行仲裁，后自行达成和

解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。但建设单位未按和解协议

履行其义务，则甲公司（）。

A.可以根据原仲裁协议重新申请仲裁

B.只能向人民法院提起诉讼

C.双方只能自己解决

D.可以向仲裁委员会申请继续原仲裁程序

【答案】：A

51、工程施工开始前，施工企业的从业人员要求单位提前告知其作业场

所和工作岗位存在的危险因素，这是从业人员在行使其（）。

A.建议权

B.紧急避险权

C.知情权

D.批评，检举和控告权

【答案】：C

52、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。2017

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

【答案】：B

53、甲、乙施工单位联合承包一个住宅小区建设工程，双方约定在各

自施工范围内对工程质量承担责任。施工中，乙施工单位工程出现质

量事故给建设单位造成50万元损失，则该损失应由（）。

A.乙承担全部责任

B.乙承担主要责任，甲承担次要责任

C.甲、乙承担连带责任

D.甲、乙按照合同比例承担责任

【答案】：C

54、《大气污染防治法》规定，建设项目的（）必须对建设项目可

能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并

按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。

A.环境影响报告书

B.环境影响报告表

C.施工组织设计文件

D.环境影响登记表

【答案】：A

55、王某自2008年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，

2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合

同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资

2000元，该公司应向王某支付（）元的经济补偿。

A.12万

B.9万

C.4万

D.3万

【答案】：D

56、乙施工企业租住甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公

司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。

关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（）。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

【答案】：B

57、某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定李某为建

筑设计师，李某完成了设计方案并交付建设单位使用，则李某享有的

权利是（）o

A.使用权

B.著作权

C.署名权

D.所有权

【答案】：C

58、关于抵押实现的说法，正确的是（）。

A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部

分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该

抵押物所得价款受偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，

拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、

变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

【答案】：B

59、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最

低保修期限为（）。

A.2年和3年

B.5年和合理使用总限

C.2年和5年

D.2年和合理使用上限

【答案】：I）

60、关于借款合同的说法，正确的是（）

A.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效

B.借款合同为有偿合同

C.借款合同必须采生书面形式

D.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效

【答案】：D

61、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,

应由（）组织专家论证、审查。

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工企业

【答案】：D

62、勘察、设计单位相关的质量责任和义务不包括（）。

A.依法承揽工程的勘察、设计业务

B.勘察、设计必须执行强制性标准

C.依法办理工程质量监督手续

D.勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确

【答案】：C

63、《仲裁法》的调整范围仅限于（）。

A.行政争议仲裁

B.农业承揽合同纠纷仲裁

C.民商事仲裁

I）.劳动争议仲裁

【答案】：C

64、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）o

A.民事诉讼原告应当与本案有直接或间接利害关系

B.当事人超过诉讼时效期间起诉的，人民法院应当受理

C.涉及国家秘密的案件，人民法院应当实行不公开审理和不公开判决

D.当事人不服第一审判决上诉的，应当在判决作出之日起15日内提

出

E.二审法院处理上诉案件，仅对当事人上诉请求的范围进行审查

【答案】：B

65、根据《环境噪声污染防治法》规定，施工企业使用机械设备可能

产生环境噪声污染的申报，申报内容不包括（）o

A.施工场所和期限

B.拟采取的噪声污染防治措施

C.项目所在地单位和居民的意见书

D.可能产生的环境噪声值

【答案】：C

66、某建筑公司的采购员未经授权以公司的名义签订了水泥采购合同,

当水泥运到工地时正值工地需要，项目经理就同意使用了。后建筑公

司以该合同未经授权为由不予确认，则供应商应当就未付的材料款向

（）主张。

A.采购员

B.项目经理部

C.项目经理

I）.建筑公司

【答案】：D

67、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标

人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人

提供（）

A.工程款支付担保

B.抵押担保

C.保证金

D.预付款担保

【答案】：A

68、纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地

方规定的污染物排放标准30%的，减按（）征收环境保护税。

A.45%

B.55%

C.65%

D.75%

【答案】：D

69、下列关于赔偿损失特征的表述中，错误的是（）。

A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

B.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补

偿

C.赔偿损失具有一定的任意性

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则

【答案】：D

70、下列有关建造师的权利和义务，说法正确的是（）o

A.建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，必须由注册建

造师签章

B.修改注册建造师签章的工程施工管理文件，可由企业指定同等资格

条件的注册建造师修改

C.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签章

D.接受继续教育，努力提高执业水准是建造师的基本权利

【答案】：C

71、2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤

亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据《生产安全事

故报告和调查处理条例》，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报

的最迟日期为（）。

A.2017年7月6曰

B.2017年7月8曰

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

【答案】：D

72、某施工企业向某建筑材料供应商发出购买建筑材料的要约。该建

筑材料供应商在承诺有效期内对该要约作出了完全同意的答复，则该

买卖合同成立的时间为（）。

A.建筑材料供应商的答复文件到达施工企业时

B.施工企业发出订购建筑材料的要约时

C.建筑材料供应商发出答复文件时

I）.施工企业订购建筑材料的要约到达建筑材料供应商时

【答案】：A

73、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村

保护范围内迸行的活动是（）。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

【答案】：C

74、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）o

（2015）

A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任

C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发

【答案】：A

75、某一购销合同约定交货日期为2007年7月1日，供货方甲因材料

商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2007年7月5日向买受人丙送货，

途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。

A.供货方甲

B.买受人丙

C.材料商乙

I).都不承担责任

【答案】：A

76、物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利，无须他人的意思

或义务人的行为介入，体现了物权的特征是()

A.绝对性

B.排他性

C.支配性

D.财产性

【答案】：C

77、甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉论法》

的规定，本案应当由()人民法院管辖。

A.房屋所在地

B.合同备案地

C.甲住所地

D.乙房地产公司注册登记地

【答案】：A

78、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，

将自()责强制执行。(2013)

A.公安机关

B.作出决定的公安机关消防机构

C.人民法院

D.建设行政主管部匚

【答案】：B

79、A公司委托运输公司将10吨液体化学制品由甲地运往乙地。运输

公司没按约定的包装方式将化学制品运到乙地后，A公司发现化学制品

已不足10吨，经查是由于化学制品蒸发所致（包装方式不会影响化学

制品的蒸发），A公司要求运输公司赔偿损失。运输公司正确的作法是

（）O

A.应当赔偿短少部分的损失

B.不应赔偿，因为短少是由于不可抗力造成

C.不应赔偿，因为短少是由于货物本身的自然性质造成

D.应当与A公司分担损失，因为A公司对损失的发生也有过错

【答案】：C

80、根据《民法典》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间

为（）。2018真题

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】：C

81、甲、乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，

合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔

偿金应为（）万元。

A.2

B.3

C.5

D.8

【答案】：C

82、关于推荐性的标准，下面说法正确的是（）。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】：A

83、关于工程总承包企业的基本要求，下列说法正确的是（）。

A.工程总承包企业不得自行实施设计和施工

B.工程承包企业不得直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给

具有相应资质的企业

C.工程总承包企业自行实施施工的，可以将工程总承包项目工程主体

结构的施工业务分包给其他单位

D.工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体

部分的设计业务分包给其他单位

【答案】：D

84、某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15日

开工。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。该

保险合同于2003年6月10日生效，被保险工人于2003年7月20日

进场施工。该意外伤害保险期限自（）起至该工程竣工验收合格日

止。

A.2003年6月5日

B.2003年6月10日

C.2003年6月15日

D.2003年7月20日

【答案】：C

85、安装工程一切险所承保的损失范围包括（）。

A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失

B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失

C.因施工机具失灵造成的本身的损失

D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用

【答案】：D

86、下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，正确的是（）。

A.实行级别管辖，但不实行地域管辖

B.实行地域管辖，但不实行级别管辖

C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖

D.既实行级别管辖，也实行地域管辖

【答案】：C

87、下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。

A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承

包单位购入用于工程的建筑材料

B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指

定建筑构配件的生产厂、供应商

C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合

总承包

I）.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥

具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势

【答案】：D

88、李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年2月15E1双

方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李

某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，

下列说法中正确的是（）。

A.李某与张某间的租赁合同无效

B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件

C.张某享有优先承租权

D.两份合同均有效，李某应承担违约责任

【答案】：D

89、关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。（2015）

A.10年，自申请之日起计算

B.10年，自核准注册之日起计算

C.20年，自中清之日起计算

D.20年，自核准注册之日起计算

【答案】：B

90、下列责任中属于设计单位安全责任的是（）o

A.确定安全施工措施所有费用

B.对施工安全技术措施进行审查

C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生

产安全事故提出指导意见

【答案】：D

91、施工项目中，需要由总承包单位统一组织安排的是（）。

A.生产安全事故应急救援预案

B.应急救援组织的建立

C.应急救援人员的配备

D.救援器材、设备的配备

【答案】：A

92、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修,

造成的损失及返修费最终由（）负责。

A.监理单位

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位

【答案】：B

93、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时,

由（）裁决

A.全国人大常委会

B.最高法院

C.国务院

D.全国人民代表大会

【答案】：A

94、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控

制地带内从事建设活动的相关规定的是（）。

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保

护单位的历史风貌

B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、

挖掘等作业

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或

者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经

核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级

人民政府文物行政部门同意

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者瀑破、

钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当

征得省级文物行政部门同意

【答案】：D

95、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资

条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付

垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定

支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。

A.法院对垫资应当按照工程欠款处理

B.由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效

C.法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持

D.法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持

【答案】：C

96、由于施工合同纠纷，甲向人民法院起诉乙，人民法院立案审理。

在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件

（）。

A.移送二审法院裁决

B.按撤诉处理

C.按缺席判决

D.进入再审程序

【答案】：B

97、建设单位应当在（）向规划部门提出规划验收申请。

A.竣工验收前

B.竣工验收同时

C.竣工验收后6个月内

D.竣工验收后1个月内

【答案】：C

98、根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建

设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或专有技术

D.军队建设项目

【答案】：C

99、关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是（）o2014

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

【答案】：B

100、下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）。

A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书

B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书

C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书

D.当事人在诉讼、冲裁外达成的调解书

【答案】：D

10k法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原

告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效

之日是2月（）日。

A.1

B.26

C.5

D.10

【答案】：B

102、特种设备试,用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟

应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出

定期检验要求。

A.1个月

B.10天

C.15天

I）.2个月

【答案】：A

103、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一

批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于

当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（）前未起诉，法

院将解除该财产保全。

A.3月22日

B.3月18日

C.3月13日

D.4月3日

【答案】：D

104、公用事业建设项目勘察、设计、监理等服务的采购，当单项合同

估算价最低达至（）万元以上时，根据有关规定，该项目就必须招

标。

A.50

B.100

C.200

D.300

【答案】：B

105、关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。

A.定作人不得中途变更承揽工作的要求

B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料

C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果

D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

【答案】：D

106、《建设工程质量管理条例》规定，（）必须按照工程设计要

求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备

和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验

或者检验不合格的，不得使用。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：A

107、甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给

乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后,

上述专业工程质量出现问题。经调查，是由于丙企业施工作业不规范

导致，则该专业工程的质量责任应当由（）。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

【答案】：D

108、某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企

业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际

成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）

万元.

A.700

B.800

C.900

D.1000

【答案】：B

109、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，负责重大事故调查

的是（）。

A.省级人民政府

B.设区市级人民政府

C.县级人民政府

D.国务院

【答案】：A

110,可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）o2014

A.人民法院

B.建设行政主管部匚

C.工商行政主管部匚

D.监理单位

【答案】：A

11k某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过

程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%

时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是

（）o

A.可随时解除合间

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撤销合同

【答案】：A

112、《民法典》规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自

己的意志强加给另一方。”体现了合同法中的（）。

A.自愿原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.平等原则

【答案】：D

113、根据《行政复叹法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情

形是（）。

A.对建设行政主管部门责令停止施工的决定不服的

B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】：D

114、甲公司业务员王某开除后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的

空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将

货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效

力的说法，正确的是（）o（2014）

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为表见代理，合同有效

D.王某的行为为委托代理，合同有效

【答案】：C

115、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法正确的是（）o

A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道之日起的15日内投诉

B.投标人对招标过程和评标结果有异议的，应依法先向招标人提出

C.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理

D.行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动

【答案】：B

116、甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以

一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是（）。

A.联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人

B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部

债务

D.联合体成员之一清偿全部债务后，联合体不能免除履行义务

【答案】：B

117、货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

I）.拒绝运输

【答案】：D

118、某甲与用人单&签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳

动合同，某甲应当提前（）通知用人单位。

A.10日

B.20日

C.15日以书面形式

D.30日以书面形式

【答案】：D

119、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）o

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

【答案】：D

120、根据《民法典》规定，国家依照法律规定的权限和程序征收集体

所有的土地和单位、个人的房屋及不动产，是为了（）的需要。

A.特定人群

B.国家利益

C.公共利益

D.国家安全

【答案】：C

121、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出

现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）。

A.因显失公平而无效

B.由于分包单位自愿签署而有效

C.仅对总承包单位和分包单位有效

D.因违反法律、法规强制性规定而无效

【答案】：D

122、关于买卖合同法律特征的表述中，不正确的是（）。

A.买卖合同是实践合同

B.买卖合同是双务合同

C.买卖合同是有偿合同

D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同

【答案】：A

123、乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措

施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷,

经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙

方应该向甲方赔偿损失（）万元。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B

124、下列属于诉讼内调解的是（）。

A.居民委员会的调解

B.专业机构的调解

C.人民法院的调解

D.人民政府的调解

【答案】：C

125、按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，在合同履行过

程中，承包人申请延期开工，发包人应在收到申请后（）予以答复,

否则视为同意延期。

A.7日内

B.2天内

C.72小时内

D.48小时内

【答案】：D

126、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。（2012）

A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单

位或工程监理单位监督下现场取样

B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有

关技术标准中规定应取样的50%

C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检

D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当

【答案】：A

127、某建设项目，建设单位为降低工程成本，要求施工单位采用不合

格建筑构配件，则施工单位正确做法是（）。

A.按照建设单位要求执行

B.要求设计单位出具设计变更

C.向工程监理机构请示批准后方可执行

D.拒绝执行

【答案】：D

128、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。2018真

题

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

【答案】：C

129、马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同，合同约走了

试用期，同时约定合同生效时间为5月1日，则试用期最晚应当戴止于

（）

A.11月1日

B.8月1日

C.7月10

D.6月1日

【答案】：C

130、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的

可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查

过程中，发现该项目没有（）,最终该项目未能通过。

A.项目招标计划

B.项目施工组织设计

C.安全管理实施方案

D.合理用能的专题论证

【答案】：D

13k根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的

规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。

（2015）

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品

【答案】：A

132、《绿色施工导则》要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业

健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时

设施占地面积有效利用率大于（）o

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

【答案】：D

133、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分

包单位施工。工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房

间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的

是（）。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题

承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地

面石材问题承担连带责任

【答案】：D

134、某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因

工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请

延期，该工程最迟应当在（）开工。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月10

D.2014年11月1日

【答案】：D

135、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施

工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。2018

真题

A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

B.在施工中偷工减料的

C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架

设设施的

D.拖延履行保修义务的

【答案】：C

136、下列个人所得中，应当按照综合所得，适用于3%-45%的超额累

进税率的是（）。

A.劳务报酬所得

B.经营所得

C.财产租赁所得

D.偶然所得

【答案】：A

137、（2020年真题）关于知识产权法律特征的说法，正确的是

（）O

A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护

B.知识产权不具有财产权属性

C.知识产权不具有绝对的排他性

D.知识产权不受地域的限制

【答案】：A

138、关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是（）。

A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的

情况实施监督

B.监理工程师应当对工程勘察设计阶段是否执行强制性标准的情况实

施监督

C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况

实施监督

D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施

监督

【答案】：A

139、《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责,

下列对于评标委员的说法，正确的是()o

A.某投标人主要负责人的亲戚是评标委员会的专家

B.接受投标人主动提出的澄清、说明

C.评标委员会成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济的专家不

得少于成员总数的三分之一

D.评标委员会的名单在中标结果确定前应当保密

【答案】：D

140.根据《企业所得税法》，下列四个企业中属于非居民企业的是

()。

A.在北京工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在美国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

【答案】：C

141、某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元,

则其投标保证金最高应为（）万元。

A.10

B.20

C.4

D.40

【答案】：D

142、根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管

理的机构是（）o

A.国务院负责安全生产监督管理的部门

B.国务院铁路、交通、水利等有关部门

C.国务院

D.国务院建设行政主管部门

【答案】：A

143、根据《中华人民共和国合同法》，关于代位权行使的说法，正确

的是（）。

A.债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人

B.代位权是债权人行使的抗辩权

C.债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权

D.债权人自己承担行使代位权的必要费用

【答案】：C

144、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）o

A.见证人员应当在试样或其包装上作出标识、标志

B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术

标准中规定应取样数量的50%

C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样

【答案】：D

145、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位应当参与建设工程

（）分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

【答案】：C

146、根据《行政复叹法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情

形是（）o

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】：D

147、某市政工程沟嘈发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法

报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误

的是（）。

A.该过路人负有法定的报告义务

B.过路人可以直接向相关主管部门报告

C.过路人应当在事故发生后2小时后报告

D.过路人可以向该施工现场的负责人报告

【答案】：C

148、投标有效期应从（）之日起计算。（2012）

A.招标文件规定的提交投标文件截止

B.提交投标文件

C.提交投标保证金

D.确定中标结果

【答案】：A

149、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停

止了作业，这属于从业人员在行使（）o

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.检举权

【答案】：C

150、某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生副蹭，双方

为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治

疗费、护理费等6000余元，为此（）应当就上述费用向张某承担赔

偿责任。

A.李某

B.工商局

C.李某和工商局共同

D.李某和工商局任意选择其一

【答案】：A

151、招标人在发出中标通知书由评标委员会对中标候选人进行再次审

直确认的

A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B.中标候选人未缴纳履约保证金

C.中标候选人放弃中标

D.中标候选人因不可抗力不能履行合同

【答案】：A

152、根据相关法律规定，下列申请人的注用申请可以被批准的是

()。

A.王某初始注册后又申请在另一家施工企业增项注册

B.孙某工作期间曾因身体健康原因病休三个月

C.李某六年前因重大责任事故罪被判处有期徒刑两年

D.周某两年前担任项目经理的工地发生过重大安全事故

【答案】：B

153、施工人员对涉及结构的试块、试件以及有关材料，应当在()

的监督下现场取样并送检。

A.建设单位或者设计单位

B.工程质量监督机沟

C.建设单位或者监理单位

D.施工企业质量管理部门

【答案】：C

154、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20

日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为

（）O

A.要约邀请

B.承诺

C.承诺意向

D.新要约

【答案】：D

155、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、

建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。

A.监理工程师

B.项目经理

C.总监理工程师

D.施工单位技术负责人

【答案】：A

156、下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是（）。

A.评标委员会人数%5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不

少于三分之二

B.评标人员名单在评标报告完成前保密

C.评标委员会不能要求投标人澄清问题

D.评标委员会不能否决所有的投标

【答案】：A

157、关于中标人再次发包的行为，下列说法中正确的是（）。

A.中标人将中标项目转让给他人的合法

B.将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的合法

C.分包人再次分包的违法

D.将中标项目肢解后分别转让绐他人的合法

【答案】：C

158、农户对宅基地上的附着物享有所有权，有（）的权利，不受他

人侵犯。

A.买卖和抵押的权利

B.租赁和抵押的权利

C.买卖和租赁的权利

D.买卖、租赁和抵押的权利

【答案】：C

159、经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要

的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起（）

日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：A

160、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同

约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费

的货物。保管人行驶的权利是（）。2014

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

【答案】：C

161、下列选项中，不能提起行政复议的行为是（）o

A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降为二级

B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据

此对某公司超载车辆进行扣押

C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

【答案】：C

162、关于联合体共同承包的说法，正确的是（）0