2024年一级建造师之一建工程法规题库附完整答案【典优】

2024年一级建造师之一建工程法规题库

第一部分单选题（500题）

1、关于投标违法行为的说法，错误的有（）。

A.同一集团成员的投标人按照该集团要求协同投标，视为串通投标

B.投标人不得以低于成本的报价竞标

C.提供虚假的项目负责人的简历属于弄虚作假骗取中标

D.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出，视为串通投标

【答案】：A

2、关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。

A.工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情

况下安全使用的年限

B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理

使用年限

C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算

D.工程合理使用年限与《民法典》中工程合理使用期限的内涵不一致

【答案】：A

3、乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失

减少到3万元，但用方支出相应的措施费用是0.5万元，乙方应该支

付甲方（）万元费用。

A.5

B.2.5

C.3

D.3.5

【答案】：D

4、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费

用

B.巳发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人

的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】：A

5、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）o2014

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝向其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单

位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程

【答案】：B

6、建设单位为工程项目办理质量监督手续应在（）。

A.领取工程规划许可证前

B.领取工程规划许可证时

C.领取施工许可证前

D.领取施工许可证后

【答案】：C

7、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）o

A.保险合同纠纷

B.侵权行为纠纷

C.不动产纠纷

D.票据纠纷

【答案】：C

8、发生下列（）情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣

或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】：A

9、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.施工行为地

D.被告住所地

【答案】：C

10、投标文件的内容不包括（）。

A.已标价的工程量清单

B.施工组织设计

C.拟签订合同的主要条款

D.项目管理机构

【答案】：C

11、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，（）承包

单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

A.禁止

B.允许

C.有条件允许

D.特定情况禁止

【答案】：A

12、仲裁裁决书的生效时间是（）

A.合议之日

B.公示之日

C.作出之日

D.收到之日

【答案】：C

13、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）o

A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行

政主管部门责令停止使用

B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申

请竣工验收

C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护

设施应当同时验收

D.建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣

工验收的，应当处10万元以下的罚款

【答案】：A

14、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施

工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部

门。

A.1

B.2

C.12

D.24

【答案】：D

15、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，建筑安全生

产监督管理机构应当对工程建设（）阶段执行施工安全强制性标准

的情况实施监督。

A.规划

B.勘察、设计

C.施工

D.监理、验收

【答案】：C

16、在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，

要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理

单位应当（）。

A.继续要求施工单位整改

B.要求施工单位停工

C.及时向有关管理部门报告

D.协助施工单位消除隐患

【答案】：C

17、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对

方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合

同履行后可以获得的利益，但不得超过（）。

A.直接损失

B.实际损失

C.全部损失

I）.违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能

造成的损失

【答案】：D

18、下列关于委托代理的说法，正确的是（）o

A.数人为同一代理事项的代理人的，应当分别行使代理权

B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，由代理人承担责任

C.被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托

D.民事法律行为的委托代理，应当采用书面形式

【答案】：C

19、就法律关系的主体而言，债的主体（）。

A.债权人和债务人都是特定的

B.债权人和债务人都是不特定的

C.债权人是特定的，债务人是不特定的

I).债权人是不特定的，债务人是特定的

【答案】：A

20、下面关于分包的有关规定说法错误的是()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别

转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责

【答案】：D

21、施工起重机械现场安装完毕后，以下不属于安装单位的工作的是

()o

A.出具自检合格证明

B.向施工单位进行安全使用说明

C.办理验收手续并签字

D.定期进行检验检测

【答案】：D

22、建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间()，夜间()。

A.40dB(A),25dB(A)

B.55dB(A),40dB(A)

C.70dB(A),55dB(A)

D.85dB(A),70dB(A)

【答案】：C

23、公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，（）。

A.为50年

B.为70年

C.不受限制

D.为作者终生及其死后50年

【答案】：D

24、项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由（）承担

违约责任。

A.项目经理

B.建立单位

C.项目主要负责人

D.施工企业

【答案】：D

25、某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单

位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，

该惩罚措施属于（）法律责任形式。

A.民事责任

B.行政处分

C.刑事责任

D.行政处罚

【答案】：D

26、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活

动的，（），限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚款。

A.责令停产停业

B.进行整改

C.没收财产

D.吊销安全生产许可证

【答案】：A

27、某建筑施工企业通过贿赂管理人员的手段取得了安全生产许可证,

后被发现予以撤销，按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，

（）内不得再次申请安全生产许可证。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：C

28、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）（2013）

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C.只法律和行政法规才有权设定施工许可证的申请条件

D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

【答案】：A

29、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）

提出。

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

D.仲裁庭首次开庭前

【答案】：D

30、关于仲裁庭的组成，下列说法中错误的是（）

A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定

B.当事人可以约定由1名仲裁员组成仲裁庭

C.由1名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定

D.仲裁庭由3名仲裁员组成的，应设首席仲裁员

【答案】：C

31、甲公司和乙公司于2019年3月1日签订了《工程结算协叹》o

其中约定：甲应于2019年5月9日前付清全部剩余工程款270

万元。因甲未按期付款，乙于2019年12月5日向甲送达催款函。

2020年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙

追款的诉讼时效从（）起算。

A.2019年3月1日

B.2019年5月9日

C.2019年12月5日

D.2020年1月9日

【答案】：D

32、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分

包单位施工。工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房

间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的

是（）。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题

承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地

面石材问题承担连带责任

【答案】：D

33、关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是（）。

A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工留薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付

D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

【答案】：B

34、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过

程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%

时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是

（）。2017真题

A.可随时解除合间

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撤销合同

【答案】：A

35、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建

设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工

程质量责任的说法，正确的是（）o

A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

【答案】：C

36、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，已取得安全生产

许可证的施企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）

A.暂扣安全生产许可证并限期整顿

B.责令停止生产，并处罚款

C.撤销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

【答案】：A

37、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投

标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后,

该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的

评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）。

A.1020万元

B.1010万元

C.1000万元

D.990力元

【答案】：A

38、投标文件应当由（）负责评审和比较。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.建设行政主管部门

【答案】：C

39、关于开庭质证，下列说法中不正确的是（）。

A.证据应当在开庭时出示，并由当事人互相质证

B.经过法定程序公芷证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院或

者仲裁机构应当作先认定事实的根据

C.书证应当提交原件也可以是复印件

D.物证应当提交原物

【答案】：C

40、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行

办法》，下列人员中，不属于五方责任主体项目负责人的是（）。

A.建设单位项目负责人

B.监理单位负责人

C.勘察单位项目负责人

D.施工单位项目经理

【答案】：B

41、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是

（）o2016

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存

档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业

负责人应到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书

面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查

【答案】：C

42、安全生产监督部门对某大型施工单位进行紧急救援工作情况检查

时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（）。

A.应建立应急救援资金专款专用制度

B.可不建立应急救谖组织，但应指定兼职应急救援人员

C.应对应急救援器材进行经常性维护保养

D.各级负责人府兼弓应急救援人员

【答案】：C

43、关于工程事故犯罪及其刑事责任，以下说法正确的是（）

A.工程重大安全事故罪是单位犯罪，不再对直接责任人员定罪处罚

B.重大劳动安全事故罪只处罚直接责任人员，不处罚直接主管人员

C.重大责任事故罪属于自然人犯罪，单位不能成为犯罪主体

D.串通投标行为属于行政违法，只承担行政责任，不承担刑事责任

【答案】：C

44、小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到

家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是

（）。

A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定

B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效

C.因小张具备相应的民事行为能力，.该协议有效

D.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销

【答案】：C

45、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工

作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。

A.经附近居民所在单位的同意

B.在居民小区代表监视下施工

C.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，公告附近居民

D.经居民小区业主委员会同意

【答案】：C

46、某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量

事故，但情节并不严重。对该设计单位应给予的行政处罚是（）o

A.责令停业整顿，处20万元以上50万元以下罚款

B.责令改正，没收财产

C.吊销资质证书

D.责令停业整顿，降低资质等级

【答案】：D

47、在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标,

则（）o

A.该投标文件应作否决投标处理

B.该报价降低了工程造价，应当提倡

C.该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止

D.该投标行为符合低价中标原则，不应禁止

【答案】：A

48、某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方

只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防

护应由（）负责。

A.发包人

B.施工方

C.发包人和施工方共同

D.监理方

【答案】：B

49、甲、乙、.丙三人按50万元、30万元、20万元的出资额设立合伙

企业，并书面约定逐年按出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年

税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法

中，正确的是（）。

A.第一年甲应分配利润50万元

B.第二年乙分担亏损30万元

C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企业财产

D.第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止

【答案】：A

50、某施工企业租月一批脚手架，在安装时脱落砸伤路人，需赔偿

1000元。此债务发刍的依据是（）。

A.租赁合同

B.无因管理

C.侵权行为

D.不当得利

【答案】：C

51、下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

【答案】：D

52、某建设项目提交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点,

某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送

达，开标当时的正确做法是（）。

A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D.由评标委员会按废标处理

【答案】：A

53、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延

迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少

损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。

2018真题则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。2018

真题

A.L1万元

B.L7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

【答案】：C

54、甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，

但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据《民法

典》规定，甲、乙之间的借款合同因（）。

A.显失公平而无效

B.欺诈而可撤销

C.乘人之危而无效

D.乘人之危而可撤销

【答案】：D

55、作为解决纠纷的方式，下列涉及仲裁与和解的关系中表述错误的

是（）。

A.和解是当事人进行仲裁前的必经程序

B.当事人申请仲裁后，可以自行和解

C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议

申请仲裁

D.当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书,

也可以撤回仲裁申请

【答案】：A

56、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决

定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()o

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

【答案】：B

57、(2019年真题)关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用

后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是

()

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当

承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量

承担民事责任

【答案】：D

58、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)主要由

()三部分组成。

A.总则、分则、附则

B.总则、通用条件、专用条件

C.合同协议书、通氏合同条款、专用合同条款

D.总则、正文、附件

【答案】：C

59、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）。

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

【答案】：C

60、某扩建工程建发单位因急于参加认证，于11月15日未经验收而

使用该工程，11月20承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单

位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为

（）O

A.11月15日

B.11月20日

C.11月30日

D.12月3日

【答案】：A

61、乙施工企业租住甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公

司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。

关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（）。2017

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

【答案】：B

62、甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2006年5月1日

还款。但到2006年6月1日，甲仍未还钱。2006年7月3日乙向甲要

账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是（）。

A.引起诉讼时效的中断

B.引起诉讼时效的中止

C.引起诉讼时效的延长

D.改变法定时效期向

【答案】：A

63、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如

果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的

说法，正确的是（）o

A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也

可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保

证责任

D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追

偿

【答案】：C

64、甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义,

安排市主管领导及家人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重的纪念

品，共花费人民币近50万元。甲已构成行贿罪，人民法院应当

（）o

A.仅对甲单位进行刑事处罚

B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚

C.对甲单位或直接负责人进行刑事处罚

I）.对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚

【答案】：D

65、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的

建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使

多人重伤，死亡。该施工单位的行为巳经构成（）（2014）

A.重大劳动安全事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

66、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不

能确定如何适用时，由（）裁决。

A.国务院

B.全国人民代表大会

C.最高人民法院

D.全国人民代表大会常务委员会

【答案】：D

67、甲乙双方签订买卖合同时，丙为乙的债务提供保证，但保证合同

中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。

A.丙的保证方式为连带责任保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再

承担保证责任

【答案】：C

68、我国《民法典》规定的合同担保方式有（）。

A.留置

B.保留金

C.预付款

D.暂定金

【答案】：A

69、甲公司按合同约定向乙公司提供50吨水泥，但乙公司在收货计发

现水泥的数量实为55吨。于是乙公司委托运输公司退回了多收的5吨

水泥。就此，甲公司有义务向乙公司支付相关费用，这是基于（）。

A.合同之债

B.侵权之债

C.无因管理之债

D.不当得利之债

【答案】：C

70、（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同

纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约

定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。

A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日

B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

【答案】：C

71、根据《建设工程质量管理条例》的规定，《工程质量保修书》应

当明确保修的范围、期限和责任。其中最低保修期限是（）。

A.双方约定的

B.法定的

C.设计文件确定的

D.业主方规定的

【答案】：B

72、A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级

和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期

之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有（）。

A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人

B.A和C就中标项目向招标人承担连带责任

C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件

D.在资格预审前，B加入了A与C组成的联合体

【答案】：C

73、合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是

（）

A.继续履行并赔偿损失

B.继续履行并解除合同

C.支付违约金和双号返还定金

D.确认合同无效并支付违约金

【答案】：A

74、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()o

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务

院备案

【答案】：B

75、关于民事诉讼正确的说法，正确的是()。(2014)

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】：B

76、按照《民法典》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按

()履行。

A.订立合同时履行地的政府定价

B.订立合同时履行地的市场价格

C.履行合同时履行他的政府定价

D.履行合同时履行他的市场价格

【答案】：B

77、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3

天后交付设备。第二日，甲公司又与丙公司（丙公司不知甲公司与乙

公司之间的合同关系）签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司

交付了该设备。甲公司与乙公司、丙公司之间的合同效力是（）o

A.甲公司与乙公司之间的合同无效，甲公司与丙公司之间的合同有效

B.甲公司与乙公司之间的合同有效，甲公司与丙公司之间的合同无效

C.甲公司与乙公司、丙公司之间的合同均有效

D.甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司与丙公司之间的

合同有效

【答案】：C

78、下列关于招标人与中标人订立合同的说法中，正确的是（）。

A.双方应自中标通知书发出之日起的15日内订立书面合同

B.合同的标的、质量、价款、履行期限等主要条款应当招标文件和中

标人的投标文件的内容一致

C.如果市场行情有变，双方可就合同价款订立补充协议

D.对经过备案的中标合同的补充条款可作为结算工程款的依据

【答案】：B

79、关于建设工程监理的说法，正确的是（）。

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

【答案】：I）

80、集体劳动合同由（）代表企业职工一方与用人单位签订。

A.工会

B.职工代表大会

C.员工代表

D.股东代表大会

【答案】：A

81、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的

情形不包括（）o

A.长期拖欠工程款的

B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的

C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的

D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的

【答案】：D

82、关于失业保险的缴纳和领取，下列表述中正确的是（）。

A.失业人员失业前生人单位和个人累计缴满1年不足5年的，领取失

业保险金的期限最长为12个月

B.失业人员失业前民人单位和个人累计缴费满5年不足10年的，领取

失业保险金的期限最长为24个月

C.失业人员失业前生人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保

险金的期限最长为36个月

D.失业人员失业前住人单位和个人累计缴费10年以上的，可终身领取

失业保险金

【答案】：A

83、根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包

人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争

议评审组

A.14

B.28

C.7

D.15

【答案】：B

84、某施工企业请某律师代理诉讼属于（）。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

I）.表见代理

【答案】：A

85、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）o2017真题

A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

【答案】：C

86、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工

程竣工验收的主体是（）。2018真题

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

【答案】：A

87、下列关于企业信用档案的表述中，正确的是（）。

A.企业的信用档案主要记入不良行为记录

B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提

供

C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合

同履行情况等

D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意

【答案】：C

88、关于安全教育培训的说法，不正确的有（）o

A.施工单位“安管人员”包括企业负责人、项目负责人、专职安全员

B.建筑架子工、电工、钢筋工、建筑起重信号司索工等属于特种作业

人员

C.进入新岗位或者新施工现场前，应对人员开展安全教育培训

D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应对人员开展安全教育

培训

【答案】：B

89、甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同,

并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务，但

甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合同。对

此，这家输送设备公司对这些设备享有（）。

A.处置权

B.所有权

C.使用权

D.留置权

【答案】：D

90、在财产保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，

被保险人应当按照合同约定及时通知（）。

A.保险人

B.保险经纪人

C.受益人

D.投保人

【答案】：A

91、某施工企业针对其承包的施工项目制定了相关施工现场安全防护

措施，以下措施在实施过程中，符合法律法规要求的是（）。

A.该施工企业在施工现场出口处、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁

口、隧道口、基坑边沿等危险部位，设置了明显的安全警示标志

B.该施工企业未将施工现场的办公区、作业区分开设置

C.该施工企业根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在

施工现场采取了相应的安全施工措施

D.施工现场暂时停止施工的，由建设单位做好现场防护，所需费用由

责任方承担

【答案】：C

92、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致,

解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某

月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商

终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下列说法

正确的是（）。

A.阳光公司无须给予李某任何经济补偿

B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿

C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿

D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿

【答案】：B

93、某施工企业的材料合同约定如果其中一方违约，则支付合同价款

的10%作为违约金，同时该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳

3000元作为定金。结果材料供应商没能照合同的约定及时提供材料，

如果该批材料价值5万元，则承包商最多可以向材料供应商要求返还

（）元。

A.1800

B.3000

C.5000

D.8000

【答案】：D

94、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验

收合格之日起（）内，进行建设工程竣工验收备案。

A.5日

B.10日

C.150

D.30日

【答案】：C

95、《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性

事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急

方案，采取应急措施，并向（）或者环境保护主管部门报告。

A.省级人民政府

B.事故发生地的市级以上地方人民政府

C.上一级人民政府

D.事故发生地的县级以上地方人民政府

【答案】：D

96、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情

形是（）o

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】：D

97、甲为某事业单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正确

的做法是（）。

A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业

B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业

C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业

D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业

【答案】：B

98、甲、乙双方签订的施工合同中约定，合同发生争议由仲裁委员会

裁决，但未约定仲裁委员会的名称，后来双方对仲裁委员会的选定也

未达成一致意见，则该仲裁协议（）o

A.无效

B.有效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】：A

99、某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现

安全隐患，可及时向（）报告。

A.施工企业负责人

B.建设安全主管部匚

C.项目负责人和安全生产管理机构

D.县级以上人民政府

【答案】：C

100、下列各项，《水污染防治法》未作禁止规定的是（）。

A.向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物

B.向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物

C.向水体排放热水

D.向水体排放、倾倒放射性固体废物

【答案】：C

101、根据《民法典》施工单位的项目经理属于施工单位的（）

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.职务代理人

【答案】：A

102、根据《民法典》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时

设立的是（）。

A.正在建造的建筑物

B.生产设备、原材料

C.交通运输工具

I）.正在建造的船舶、航空器

【答案】：A

103、以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关

（）O

A.给予警告，一年内不准再中清注册

B.撤销注册，处以罚款，三年内不准再次申请注册

C.撤销注册，没收非法所得

D.责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款

【答案】：B

104、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为

丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先

生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此

提起诉讼，则本案应由（）市人民法院管辖。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：B

105、（2019年真题）关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准

B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求

C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定

D.团体标准对本团体成员强制通用

【答案】：C

106、某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的

材料款划转到乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日

催促施工单位，范某方获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计

会议中，审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位，则施工单位

要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从（）起算。

A.2010年6月20

B.2010年8月4日

C.2010年10月6日

D.随时可以主张，不受限制

【答案】：B

107、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收，验收不

合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。（2012）

A.建设行政主管部匚

B.省级人民政府

C.县级以上人民政府

D.环境保护主管部匚

【答案】：D

108、下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

【答案】：D

109、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，有（）人

民法院管辖。（2015）

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【答案】：D

110、下列物权中，不属于用益物权的是（）（2012）

A.土地所有权

B.土地承包经营权

C.建设用地使用权

D.地役权

【答案】：A

111、当仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（）日内，认为符合受

理条件的仲裁、仲裁委员会应立案。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

112、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可以同

时担任两个及以上项目负责人的情形是（）。

A.两个项目的发包人是同一单位

B.因发包人原因导致停工超过3个月

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的执业资格

【答案】：C

113、各类施工作业需要排水的，由（）申请领取排水许可证。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.B或C都可以

【答案】：A

114、商标设计者的人身权受（）保护。

A.《专利法》

B.《消费者权益保护法》

C.《著作权法》

D.《劳动合同法》

【答案】：C

115、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司

按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施

工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业

所有。根据《民法典》，此协议为（）o2016

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

【答案】：B

116、由于企业改制，或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业，其

资质等级根据（）按照规定的审批程序核定。

A.原企业的资质等级

B.实际达到的资质条件

C.降低一级原企业的资质等级

D.合并前较低的企业资质等级

【答案】：B

117、根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面

防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期

为（）。

A.六个月

B.一年

C.三年

D.五年

【答案】：D

118、建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措

施是（）。

A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金

B.进入被检查单位施工现场进行检查

C.实施查封、扣押

D.作出行政处罚决定

【答案】：B

119、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是

（）。2014

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委

员会发布公告予以公布

B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规

由人大主席团批准后予以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务

委员会直接公布

I）.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县

的人大常委会予以公布

【答案】：D

120、（）是指根据被代理人的委托而产生的代理。

A.代理权

B.被代理人

C.委托代理

D.法定代理

【答案】：C

12k特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有

效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.1个月

【答案】：D

122、根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企事业

单位在拆除或（）环境噪声污染防治设施时，必须事先经所在地的

县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。

A.维修

B.检测

C.闲置

D.使用

【答案】：C

123、关于法人的说法，不正确的是（）。

A.法人分为营利法人、非营利法人、特别法人

B.项目经理部是法人的常设下属机构

C.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担

D.有自己的财产或者经费是法人成立的条件之一

【答案】：B

124、某施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建

设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。

对此，下面说法正确的是（）。

A.施工单位可以不接受

B.建设单位的要求施工单位必须接受

C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受

D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

【答案】：A

125、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者

超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。2016

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关受贿施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

【答案】：I)

126、根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可将合同分为

()O

A.双务合同与单务合同

B.有偿合同与无偿合同

C.要式合同与不要式合同

D.权利合同与义务合同

【答案】：C

127、任何一方都不得将自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、

胁迫等手段签订合同，体现出合同法的()。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.自愿原则

D.公平原则

【答案】：A

128、某施工企业拟向商标局申请注册商标，2010年3月5日申请书以

挂号信寄出，3月15日商标局收到申请书，5月5日商标局对其申请

的商标予以公告，12月15日核准注册。该商标的有效期计算日为

()O

A.2010年3月5日

B.2010年3月15日

C.2010年5月5日

D.2010年12月15日

【答案】：I）

129、下列各项中，可以免缴车辆购置税的是（）。

A.中国人民解放军列入军队武器装备订货计划的车辆

B.2019年购置的挂主

C.设有固定装置的运输车辆

D.长期来华定居专家购买国产1辆自用小汽车

【答案】：A

130、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A.营业执照

B.技术人员

C.资金

D.高层管理人员

【答案】：A

131、某投标文件只有法定代表人的签字，则下列说法中，正确的是

（）O

A.该投标文件是废标，必须既有法定代表人签字又有法定代表人盖章

才是有效标书

B.该投标文件是废标，必须既有单位盖章又有法定代表人签字或者盖

章才是有效标书

C.该投标文件不是废标，但前提条件是需要法定代表人的盖章

D.该投标文件不是废标，不再需要任何附加条件

【答案】：D

132、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）o

A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人

【答案】：B

133、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，勘察、设计单位违

反工程建设强制性标准进行勘察、设计，责令改正、除处以10万元以

上30万元以下的罚款外，有前款行为，且情节严重的，应当（（）。

A.责令停业整顿

B.吊销资质证书

C.降低资质等级

I）.依法追究刑事责任

【答案】：B

134、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自

降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员

应当承担的刑事责任是（）。（2015）

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.危害公共安全罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

135、下列情形中，不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是（）。

A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.施工现场的办公、生活区与作业区分开设置

D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准

【答案】：B

136、根据2016年1月《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工

资问题的意见》规定，（）一律不得以施工企业带资承包的方式进

行建设，并严禁将带资承包有关内容写入承包合同及补充条款。

A.国家融资项目

B.大、中型项目

C.政府投资项目

D.国家重点项目

【答案】：C

137、关于缺陷责任期确定的说法，正确的是（）。2018真题

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际

通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷

责任期起算时间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包

人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期

【答案】：B

138、下列关于法人登记的说法，正确的是（）。

A.营利法人必须依法登记

B.非营利法人不需要登记

C.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起，具有机

关法人资格

D.营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众性自治组织

法人等

【答案】：A

139、根据《行政复叹法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情

形是（）o2014

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】：D

140.甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商

承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来

因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。请问，赔偿责任应当

由（）承担。

A.甲公司

B.乙公司

C.发包人

D.甲公司和乙公司连带

【答案】：D

14k关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。

A.重点是防治排放物污染

B.爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划

C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米

D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米

【答案】：B

142、关于竣工验收，下列说法正确的是（）。

A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收

B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工

程竣工报告

C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收

D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

【答案】：A

143、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,

应由（）组织专家论证、审查。（2013）

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：D

144、甲公司为增值税一般纳税人，2017年11月购进的货物用于下

列项目所涉及的进项税额，准予从销项税额中抵扪的是（）o

A.用于应税项目生产而购进的动力燃料

B.为本公司职工健身使用而购进的健身器材

C.为对外提供污水处理劳务而购进的专用污水处理设备

D.用于交际应酬而购进的酒类产品

【答案】：A

145、建设工程招标项目，下列选项在满足招标项目范围的要求下，属

于必须招标的是（）。

A.施工单价合同估算价为300万

B.重要设备单价合同估算价为150万

C.勘察合同估算价尤50万

D.监理合同估算价%100万

【答案】：D

146、在项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任必须以主观上

有过错为前提的是（）

A.项目经理采购材料设备

B.项目经理组织安排施工

C.建设单位支付工程款

D.项目经理为采购材料而进行的谈判

【答案】：C

147、公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权

益，可以单独申请行政复议的情形是（）。

A.不服行政机关作出的行政处分

B.不服行政机关作出的行政处罚决定

C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解

D.不服地方人民政府颁布的规章

【答案】：B

148、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况

严重，则应当要求施工单位（）。

A.暂停施工，并及时报告建设单位

B.暂停施工，并及时报告安全行政主管部门

C.整改，并及时报告建设单位

D.整改，并及时报告安全行政主管部门

【答案】：A

149、某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企

业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际

成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）

万元.

A.700

B.800

C.900

D.1000

【答案】：B

150、某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，

则现场防护所需费用由（）承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工企业

【答案】：A

15k争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以（）。

A.请求法院强制执行

B.请求仲裁强制执行

C.要求对方承担缔约过失责任

D.要求对方承担违约责任

【答案】：D

152、关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（）。

（2012）

A.不得批准开工建设

B.已开工建设的，应当责令停止施工

C.已开工建设的，应当责令限期改正

D.已经建成的，可以正常使用

【答案】：D

153、被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中

途退庭的，可以（）。

A.缺席判决

B.按撤诉处理

C.中止审理

D.终止审理

【答案】：A

154、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自

降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员

应当承担的刑事责任是（）。（2015真题）

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.危害公共安全罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

155,某施工企业承窕拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突

然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理

条例》，该事故属于（）o

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】：D

156、工程建设行业亦准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修

订、废止。一般（）复审一次。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

【答案】：D

157、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两

个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。2018真题

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同

意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

【答案】：D

158、《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未

按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府

建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处

以（）的罚款。

A.500元以上2000元以下

B.1000元以上1万元以下

C.5000元以上2万元以下

D.2万元以上5万元以下

【答案】：B

159、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确

的是（）。2016

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间

的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可

以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

160、根据保险人的委托，向保险人收取佣金，并在保险人授权的范围内

代为办理保险业务的机构或者个人是（）

A.保险代理人

B.被保险人

C.保险经纪人

D.投保人

【答案】：A

161、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达

成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人

应当在（）支付报酬。（2014）

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%

D.完成全部工作成果前

【答案】：B

162、抵押担保的范围包括（）。

A.主债权及利息和违约金

B.损害赔偿金和实现抵押权的费用

C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

【答案】：C

163、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，

但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。

A.提起反诉

B.提出和解

C.提出管辖权异议

D.部分变更诉讼请求

【答案】：C

164、根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于民事诉讼的证据是

（）O

A.当事人陈述

B.鉴定结论

C.视听资料

D.科学试验

【答案】：D

165、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员因未执行法

律、法规和工程建设强制性标准的而造成重大安全事故的，应当受到的

处罚是（）。

A.停止执业3个月以上1年以下

B.停止执业1年以上3年以下

C.吊销执业资格证书，5年内不予注册

0.吊销执业资格证书，终身不予注册

【答案】：D

166、建设单位不得明示或暗示施工单位违反（）标准。

A.工程建设国家

B.工程建设行业标准

C.工程建设强制性标准

D.工程建设企业标准

【答案】：C

167、甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙

公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的

供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则施工企业的损

失应当（）。

A.甲公司承担

B.乙公司承担

C.施工企业承担

D.甲公司和乙公司连带承担

【答案】：A

168、根据《民法典》的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责

任的情形是（）o

A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停

施工，致使工期延误

0.由于为工人投保意外伤害险.因公致残工人的医疗等费用由保险公司

支付

【答案】：A

169、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过

程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%

时，该施工企业提出