2024年一级建造师之一建工程法规题库附参考答案【培优】

2024年一级建造师之一建工程法规题库

第一部分单选题（500题）

1、2019年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因

未能按期开工，建设单位于2019年3月10日、5月10日两次向

发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2019年7月1日开工

建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的是（）。

A.该工程施工许可证应报发证机关核验

B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效

C.应当在2019年4月15日前申请延期

D.不能按时开工，应当在1个月内报告

【答案】：C

2、某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法报

告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误的

是（）。

A.该过路人负有法定的报告义务

B.过路人可以直接向相关主管部门报告

C.过路人应当在事故发生后2小时后报告

D.过路人可以向该施工现场的负责人报告

【答案】：C

3、关于人民调解的说法，正确的是（）o2014

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织

B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律

效力

C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

I）.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起

诉

【答案】：C

4、某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米，投资额

30万元；根据住房和城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》规定,

在开工前某大学（）。

A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证

B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证

C.向有关部门申请开工报告即可

D.不需要办理施工许可证

【答案】：D

5、王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际，王某通过一家购

物网站订送了鲜花，以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于（）。

A.现实交付

B.指示交付

C.占有改定

D.简易交付

【答案】：B

6、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，

提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲

裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效

力的确认权属于（）o2017

A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院

B.仲裁协议签订地的中级人民法院

C.仲裁协议签订地的基层人民法院

D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院

【答案】：D

7、甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼

的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施

工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没

有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（）。

A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人

B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任

C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司

D.丁施工队只可以起诉丙公司

【答案】：D

8、船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依（）设立

A.交付

B.登记

C.签订转让合同

D.鉴证

【答案】：A

9、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）内，依照法律规定,

向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A.7日

B.10日

C.15日

D.30H

【答案】：C

10、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针

对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问

题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依

据。

A.双方达成的补充协议

B.双方签订的备案合同

C.类似项目的结算，介格

D.市场的平均价格

【答案】：B

11、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监

督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）。

A.现场施工人员

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位

【答案】：D

12、下列各单行法律中，（）属于经济法部门。

A.《中华人民共和国审计法》

B.《中华人民共和国矿山安全法》

C.《中华人民共和国安全生产法》

D.《中华人民共和国公司法》

【答案】：A

13、关于招标文件，下列说法正确的是（）。

A.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出

B.招标人对潜在投标人提出的异议作出答复前，可以继续招标投标活

动

C.招标人对招标文件的澄清或者修改应当在开标时间至少15日之前进

行

D.招标人不得通知投标人顺延招标文件中规定的提交投标文件的截止

时间

【答案】：C

14、建筑节能分部工程施工完成后，（）对节能工程质量进行检查,

确认符合节能设计文件要求后，填写《建筑节能分部工程质量验收

表》。

A.设计单位

B.监理单位

C.勘察单位

D.施工单位

【答案】：D

15、下列不属于知识产权的法律特征的是（）

A.财产权和人身权的双重属性

B.地域性

C.专有性

D.相对性

【答案】：D

16、经批准需要使民国有建设用地的建设项目，申请建设用地须经

（）批准。

A.县级以上土地行政主管部门

B.当地人民政府

C.自然资源主管部匚的同级人民政府

D.自然资源主管部匚的上级土地管理部门

【答案】：C

17、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民

法院管辖。（2015真题）

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【答案】：D

18、下列对收益权的描述中，正确的是（）。

A.使用权包括收益权

B.收益权不是一项独立的权能

C.收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能

D.所有人不行使对物的使用权，则不能享有对物的收益权

【答案】：C

19、某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按《建设

工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和（）参加隐

蔽验收。

A.建设行政主管部匚

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.勘察单位

【答案】：C

20、A水泥场将应该发给B建筑公司的2000t水泥发给了C路桥公司，

3日后，A水泥场向C路桥公司索取这批水泥。所产生的债权债务关系

是（）。

A.不当得利之债

B.侵权之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】：A

21、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月

1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发

包人未按约定支付工程款，承包人与行使工程价款优先受偿权，其最

迟必须在（）前行使。（2015）

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

【答案】：C

22、关于行政纠纷的法律解决途径的说法，不正确的有（）。

A.行政纠纷是因行政行为导致的

B.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则

C.行政诉讼的被告一定是行政机关

D.行政诉讼决定不服的，可以提出行政复议

【答案】：D

23、建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责

人变更（）个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网

上变更。

A.5

B.7

C.10

D.14

【答案】：A

24、下列关于注册商标的说法正确的有（）。

A.注册商标的有效期为20年

B.注册商标的有效期自申请之日起计算

C.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请

续展注册

D.未在期满前12个月申请续展注册，可给予3个月宽展期

【答案】：C

25、甲将自有的一幢房屋卖给乙，双方签订了房屋买卖合同。但在交

房前，甲又与丙签订了另外一份合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理

了过户登记手续。则下列说法中正确的是（）。

A.甲与乙之间订立的合同无效

B.甲与丙之间订立的合同无效

C.乙可以要求丙将返还该房屋

D.乙不能取得该房屋所有权，只能要求甲承担违约责任

【答案】：D

26、某工程项目的招标投标活动中发现投标人甲以低于成本的报价竞

标。这里的成本是指（）

A.整个建筑行业的平均成本

B.所有投标人的平均成本

C.投标人甲的成本

I）.项目所在地的平均成本

【答案】：C

27、由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用

由（）承担。

A.监理工程师

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】：C

28、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）o

A.同一专业的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级

B.经招标人同意，资格预审后联合体可以更换成员

C.联合体成员在同一招标项目中可以自己名义单独投标

D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订中标合同

【答案】：D

29、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位不应在施工现场

（）设置明显的安全警示标志。

A.楼梯口

B.配电箱

C.塔吊

D.基坑底部

【答案】：D

30、生产经营单位使用涉及生命安全.危险性较大的特种设备，必须

按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格，取得安全标志

B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格，申请安全使用证

D.健立专门安全管理制度，定期检测评估

【答案】：A

31、张某知道李某以自己的名义和吴某进行代理活动，但是没有作任

何表示，吴某不但不知道李某没有代理权，并完全相信其有代理权，

则有关承担代理责任正确的理解是（）。

A.代理无效，因为未经张某追认

B.李某和吴某对代理后果承担连带责任

C.李某对自己的代理后果承担全部责任

D.张某对代理的后果承担全部责任

【答案】：D

32、女职工的生育产假不得少于（）天。

A.60

B.90

C.120

D.180

【答案】：B

33、根据《民法典》规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通

知债务人和保证人后，保证人（）

A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任

B.必须在原担保范围内继续承担保证责任

C.可以拒绝再承担保证责任

D.同意后，才继续承担保证责任

【答案】：B

34、根据《民法典》的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责

任的情形是（）。

A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停

施工，致使工期延误

D.由于为工人投保意外伤害险.因公致残工人的医疗等费用由保险公司

支付

【答案】：A

35、甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决

驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，

依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以（）。

A.向上级仲裁委员会申诉

B.向人民法院起诉.

C.请求法院撤销仲裁裁辨

D.向市人大常委会申诉

【答案】：C

36、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准属于（）。

A.国家强制性标准

B.行业强制性标准

C.地方强制性标准

D.推荐性标准

【答案】：A

37、下列所得中免纳个人所得税的是（）。

A.偶然所得

B.出售本人绘画的收入

C.个人保险所获赔偿

D.从投资的某公司取得的派息分红

【答案】：C

38、下列关于知识产权保护期限正确的是（）o

A.专利的保护期限均是20年

B.商标的保护期限是10年，到期后不允许续展

C.著作权中作者的署名权永远保护

D.公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的终生

【答案】：C

39、认定法律责任的前提是（）。

A.行政责任

B.法律义务

C.国家强制力

D.权利义务的大小

【答案】：B

40、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。2016

A.安装期保险期限的始终或终止可以超出保险单明细表中列明的保险

生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起

维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核

期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

I）.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程

的材料、设备运抵工地之时起始

【答案】：D

41、某工程公司由于与建设单位发生工程款结算纠纷，拒不履行质量

保修义务.由此产生的法律责任中，属于行政处罚的是（）。

A.扣除质量保证金

B.罚款

C.申请资质增项不予批准

D.作为不良行为记入信用档案

【答案】：B

42、关于招标文件的说法，正确的是（）o

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标

文件的截止之日起算

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止

时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人

【答案】：C

43、下列工程可以适用联合共同承包的项目是（）。

A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程

B.投资主体众多的建筑工程

C.投资风险较大的建筑工程

D.建设周期短的建筑工程

【答案】：A

44、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）o

A.福利待遇

B.试用期

C.劳动条件

D.补充保险

【答案】：C

45、根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统

一的工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等的质量

要求，可以制定工程建设（）。

A.国家标准和行业标准

B.国家标准或行业标准

C.行业标准和地方标准

D.行业标准和企业标准

【答案】：B

46、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不

承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返

工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任,

施工企业都有义务进行修复或返修

I）.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由

发包人承担

【答案】：C

47、下列情形中，适用行政诉讼解决的是（）。

A.行政指导行为

B.认为行政机关滥住行政权力要求停工的

C.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为

D.行政机关作出的不产生外部法律效力的行为

【答案】：B

48、某市政施工单位因特殊需要拟在某名人故居附近实施挖掘作业,

该名人故居系省文物保护单位，则必须经过（）批准方可开工。

A.省文物保护主管部门

B.省建设行政主管部门

C.省政府

D.国家文物局

【答案】：C

49、下列有关物权的种类说法，正确的是（）o

A.所有权是物权中最重要也最完全的一种权利

B.收益权是所有权最基本的权利，是其内容的核心

C.租赁权是一种用益物权

D.不动产被征用的，用益物权人无权获得补偿

【答案】：A

50、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于专职安全生产人员责任

的说法，正确的是（）。

A.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员

B.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查

C.发现安全事故隐患，应当及时向安全生产领导小组报告

D.对违章指挥、违章操作的，应当报告项目负责人

【答案】：B

51、劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.职工代表

B.用人代表

C.企业工会代表

D.劳动行政部门代表

【答案】：D

52、甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建

项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某

的工伤保险费的缴纳者应当是（）。

A.甲建设单位

B.乙施工单位

C.李某

D.王某

【答案】：B

53、2014年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月

12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局

收到该文件。2014年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决

定并予以公告。该专利权届满的期限是（）。2017真题

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

【答案】：C

54、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工

作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。

A.经附近居民所在单位的同意

B.在居民小区代表监视下施工

C.公告附近居民

I）.经居民小区业主委员会同意

【答案】：C

55、某施工单位向某钢材公司订购一批次钢筋，并要求5日内交货。

钢材公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《民法典》，钢筋

生产公司的回函属于（）o

A.要约邀请

B.承诺

C.新要约

D.部分承诺

【答案】：C

56、某项目施工中，建设单位将对建设单位代表的授权范围以书面形

式通知了施工单位。项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项

认可要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由

（）承担。

A.建设单位代表与施工单位

B.建设单位与项目经理

C.建设单位与施工单位

D.施工单位与项目经理

【答案】：A

57、未经行政复议的行政诉讼案件由（）人民法院管辖。

A.最初作出行政行为的行政机关所在地

B.被告所在地人民法院

C.原告所在地人民法院

D.财产所在地

【答案】：A

58、甲掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成

腿部受伤，花去医疗费2000元。甲多次找该项目的建设单位、施工单

位索赔，双方互相推诿。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的

规定，承担该责任的主体应是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.甲与建设单位

D.甲与施工单位

【答案】：B

59、下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效

的是（）。

A.聘用单位被吊销营业执照的

B.已与聘用单位解除聘用合同关系的

C.年龄超过65周岁的

D.同时在两个以上单位执业的

【答案】：D

60、下列关于项目经理部法正确的是（）。

A.推行项目经理责任制，意味着项目经理部一旦成立即独立于施工企业,

自行处理项目的生产经营活动

B.项目经理由企业法人委派

C.项目经理部可以具有法人资格

I）.施工企业必须将项目经理部设立在施工现场

【答案】：B

61、甲施工企业就施工合同纠纷向仲裁委员会申请仲裁，该案件由三

名仲裁员组成仲裁庭，该案件的仲裁员（）。

A.由甲施工企业选定一名

B.只能由仲核委员会主任指定

C.由甲施工企业选定两名

D.由甲施工企业选定三名

【答案】：A

62、关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）o

A.建设单位直接指定分包人分包相关专业工程的，应当承担无过错责

任

B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合

约定为由主张权利的，应予支持

D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承

担返修义务

【答案】：B

63、关于劳务派遣的说法，正确的是（）（2016）

A.甲可以背劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员

B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

【答案】：D

64、根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业（）。

A.应当建立应急救谖组织

B.可不建立应急救谖组织，但应指定专职应急救援人员

C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

D.可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材

【答案】：A

65、下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标

人的是（）。

A.招标人就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目

信息

B.招标人组织全部潜在投标人踏勘现场

C.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确

定中标人

D.招标人未按照招标文件规定的时间、地点开标

【答案】：A

66、依据我国《民事诉讼法》，以下不属于民事诉讼当事人的是

（）。

A.共同诉讼人

B.证人

C.原告

D.被告

【答案】：B

67、某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理

未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后

钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确

的是（）。

A.由建设单位承担全部责任

B.由监理单位承担主要责任

C.由建设单位和监理单位承担全部责任

D.由施工单位承担主要责任

【答案】：D

68、建设单位有权将在建工程项目进行转让或抵押，根本原因是其对

项目具有（）。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.占有权

【答案】：A

69、某施工现场发生安全事故，现场死亡2人，5人受伤送到医院，3

天之后有2人死亡。则此事故应界定为（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大

【答案】：B

70、某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条

款提出以下看法，其中正确的是（）o

A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容

B.对格式条款理解有争议的，由施工单位于以解释

C.对格式条款有两种以上解释的'该条款无效

D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准

【答案】：D

71、建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应

当（）。

A.注销注册或变更注册

B.被吊销

C.被撤销

I）.延续有效

【答案】：A

72、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合

同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包

人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁

受理的说法中，正确的是（）。

A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理

B.合同仲裁条款约定无效

C.双方必须签订补充仲裁协议

D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理

【答案】：D

73、某施工企业于2011年7月10日取得安全生产许可证，则许可证

至（）届满。

A.2014年7月10日

B.2015年7月100

C.2012年7月10日

D.2013年7月10日

【答案】：A

74、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的

建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。

（2013）

A.设计错误

B.原材料缺陷

C.不可预料的意外事故

D.工艺不完善

【答案】：C

75、关于行政拆讼案件审理的说法，正确的是（）。（2016）

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人

民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

【答案】：C

76、（2019年真题）下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不

良的（）

A.将承包的工程转包或违法分包

B.拖欠工程款

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除

【答案】：A

77、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，

乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了

损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）o

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.乙公司向甲施工企业承担责任

【答案】：D

78、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）。

A.离婚纠纷

B.劳动合同纠纷

C.对罚款不服发生的纠纷

D.建设单位与施工单位之间的合同纠纷

【答案】：D

79、保证期间，债权人将主债权转让给第三人的，（）o

A.保证人同意后继续承担保证责任

B.保证人不再承担保证责任

C.保证人与新的债权人协商后继续承担保证责任

D.保证人继续承担保证责任

【答案】：D

80、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场从事危险作

业的人员的意外伤害保险期限（）。

A.与合同工期一致

B.与实际工期一致

C.自开工之日起至竣工验收合格之日止

D.自进场之日起至验收撤场之日止

【答案】：C

81、按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向包方支付工程款,

但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水,

导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院，提起

诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判

决。则下面的说法正确的是（）。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

【答案】：C

82、下列能够申请行政诉讼的是（）o

A.建设部门对建设单位处罚违法的行为

B.行政指导行为

C.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为

D.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询

等过程性行为

【答案】：A

83、关于建筑节能的说法，正确的是（）。

A.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

B.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用

C.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能

设备

I）.在具备太阳能利生条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安

装使用太阳能热水系统

【答案】：A

84、关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建

设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行

政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准

【答案】：D

85、下列应当被撤销注册的是（）。

A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的

B.注册建造师受聘企业破产的

C.注册期限届满未申请延续的

D.注册建造师造成重大安全事故的

【答案】：A

86、施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。

A.都是强制性险种

B.被保险人都是现场危险作业人员

C.保险期间都是从开工到竣工

D.保费都由企业承担，个人不承担

【答案】：I）

87、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中

止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做

好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

【答案】：B

88、劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

【答案】：B

89、工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（）

支付。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.总承包和分包单位共同

【答案】：B

90、根据国务院公安部门规定，大型的人员密集场所和其他特殊建设

工程竣工后，建设单位应当（）

A.提请公安机关消防机构进行抽查

B.在验收后报公安机关消防机构备案

C.向公安机关消防机构申请消防验收

D.向公安机关消防机构申请消防认可文件

【答案】：C

91、下列工作安排中，属违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定

的是（）。

A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工刘某从事资料整理工作

B.安排怀孕期间女工章某从事第3级体力劳动强度的劳动

C.安排怀孕6个月的女工赵某从事夜班工作

D.批准女工朱某只能休产假120d

【答案】：B

92、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违

反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（）行政处罚。

（2012）

A.吊销资质证书

B.罚款

C.停业整顿

D.降低资质等级

【答案】：B

93、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中生人

民共和国建筑法》的决

A.在投标时为职工办理意外伤害保险

B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

C.在中标后为职工办理意外伤害保险

D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

【答案】：B

94、依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在

中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设机构、场所，但有

来源于中国境内所得的企业，是（）o

A.本国企业

B.外国企业

C.居民企业

D.非居民企业

【答案】：D

95、乙方的违约行%导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损

失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是0.5万元，乙方应该

支付甲方（）万元费用。

A.0.5

B.2.5

C.3

D.3.5

【答案】：I）

96、（2019年真题）关于施工合同变更的说法，正确的是（）

A.施工合同变更应当办理批准登记手续

B.工程变更必须导致施工合同条款变更

C.施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致

D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更

【答案】：D

97、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关

部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A.3

B.1

C.2

D.5

【答案】：A

98、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖

性丧失的情形是（）o

A.中清日前5个月被他人泄密的

B.申请日前3个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

【答案】：B

99、按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下

列建筑市场诚信行％公布内容和范围的表述中，不正确的是（）o

A.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良

行为记录，应当在当地和全国公布

B.通过与工商、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，统一公

布

C.国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招

标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记

录公告

D.招标投标违法行龙记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私

【答案】：D

100,下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

【答案】：A

101、建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污

染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报

()审查批准。

A.地方政府主管领导

B.建设单位主管领导

C.环境保护行政主管部门

D.大气污染防治监管部门

【答案】：C

102、国家实行有利于节能的（）政策，引导单位和个人节约和合

理利用水、电、气等资源性产品。

A.税收

B.信贷

C.价格

D.奖励

【答案】：C

103、《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管

道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）日前书面通知管道

所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防

护措施。

A.5

B.7

C.15

D.10

【答案】：B

104、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合

同，称为（）。

A.要式合同

B.实践合

C.有偿合同

D.双务合同

【答案】：B

105、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的

公布期限一般为（）o（2015真题）

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：D

106、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如

果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的

说法，正确的是（）o

A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也

可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保

证责任

D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追

债

【答案】：C

107、工程建设中应当采取有效的消防安全措施，下列表述错误的是

（）。

A.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责

任人

B.公安消防机构需指定用户消防产品的销售单位和品牌

C.施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置

D.在尚未竣工的建筑物内，不得设置员工集体宿舍

【答案】：B

108、《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑,

每万平方米的建筑垃圾不宜超过（）to

A.250

B.300

C.350

D.400

【答案】：D

109、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施

工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部

Iio

A.1

B.2

C.12

D.24

【答案】：D

110、《民法典》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含

（）O

A.工程材料款

B.工程人员的报酬

C.工程管理费用

D.工程停工费用

【答案】：I）

11k某钢筋工张某在作业时不慎将手轧断，在项目经理的调解下，张

某与雇主达成协议，雇主一次性支付给张某1万元作为补偿，张某放

弃诉讼权利。事后，张某反悔，其正确的做法是（）。

A.张某向法院起诉认定该协议无效

B.该协议巳经生效

C.张某可向法院起诉请求赔偿

D.张某可请求法院就该协议强制执行

【答案】：C

112、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范

的总称是（）o2017真题

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

【答案】：B

113、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即

报告（）o

A.本企业负责人

B.当地安全生产监督管理部门

C.县级以上地方人民政府

D.省级（含自治州、直辖市）安全生产监督管理部门

【答案】：A

114、起重机械应当报废的标准是（）。

A.大修后才能达到安全技术标准的

B.无安全技术档案的

C.无齐全有效的安全保护装置的

D.超过制造厂家规定的使用年限的

【答案】：D

115、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容

中，不属于强制性标准监督检查的内容是（）。

A.工程项目采用的材料、设备

B.工程项目技术人员的劳动合同

C.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节

D.工程项目的安全、质量

【答案】：B

116、法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的

是（）。

A.国际条约》宪法〉行政法规〉司法解释

B.法律〉行政法规》地方性法规》部门规章

C.行政法规〉部门规章》地方性法规〉地方政府规章

D.宪法〉法律〉行政法规〉地方政府规章

【答案】：D

117、下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止

当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利

益的原则是（）。

A.合法原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

【答案】：C

118、（2019年真题）当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院

应当准许重新鉴定的是（）。

A.经质证认定不能作为证据使用的

B.鉴定人员工作有瑕疵的

C.鉴定程序违法的

D.鉴定结论依据不足的

【答案】：A

119、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽

前，应通知参加的单位和机构有（）o（2015真题）

A.监理单位和检测机构

B.建设单位和检测机构

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.监理单位和建设工程质量鉴定机构

【答案】：C

120、关于人身保险合同的说法，正确的是（）（2014）

A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利

益

B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求设保人支付

C.人身保障合同的投保人不可以为受益人

D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费

【答案】：B

12k关于知识产权的说法，正确的是（）。

A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权

C.我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规

定的工业产权

D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果

【答案】：A

122、公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权

益，可以单独中清行政复议的情形是（）（2013）

A.不服行政机关作出的行政处分

B.不服行政机关作出的行政处罚决定

C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解

D.部分地方人民政府颁布的规章

【答案】：B

123、下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是（）o.

A.推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力

B.概算定额不属于工程建设标准范围

C.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为

D.建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处

罚

【答案】：D

124、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人

单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.劳动行政部门代表

B.同级工会代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员

【答案】：A

125、甲将一处自有房屋卖给乙，与乙签订了买卖合同，尚未办理登记

时，甲又将该房屋卖给丙，与丙签订买卖合同并办理登记。则（）。

A.甲和丙的房屋买卖合同无效

B.甲和乙的房屋买卖合同无效

C.甲和乙、丙的房屋买卖合同均有效

D.房屋所有权归乙所有

【答案】：C

126、关于联合体共同承包的说法，正确的是（）o

A.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资

质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

I）.联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同

【答案】：A

127、关于物权特征的说法，不正确的是（）。

A.物权是一种支配权，无须他人的意思或义务人的行为介入

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是具有排他性，同一物上不许有内容不相容的物权并存

【答案】：C

128、发生下列（）情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣

或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】：A

129、建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建

设单位出具（）。

A.质量保证书

B.咨询评估书

C.使用说明书

D.质量保修书

【答案】：I）

130、根据《绿色施工导则》的规定，关于施工企业节能措施，下列说

法正确的是（）。

A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水

B.鼓励使用黏土砖，推广使用预拌混凝土

C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%

D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料

【答案】：C

131、关于工程总承包项目管理的说法，正确的是（）

A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理

B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位

C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位

D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系

【答案】：D

132、某建设工程施工合同签订于2008年3月2日，合同约定工程开、

竣工日期分别是2008年3月10日和2009年10月1日；后工程于

2009年10月15日竣工验收合格，先承包人欲行使工程价款优先受偿

权，其最迟必须在（）前行使。

A.2010年4月1日

B.2010年10月1日

C.2010年4月15日

D.2010年10月15日

【答案】：C

133、下列关于商标专用权的说法中，错误的是（）。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标

C.商标设计者的人身权受《商标法》的保护

D.商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记

【答案】：C

134、下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是（）。

A.调解和好的离婚案件

B.调解维持收养关系的案件

C.能够即时履行的案件

D.调解解决租赁合同纠纷的案件

【答案】：D

135、某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企

业的答复中仅仅要求将交货时间推迟一天。根据《民法典》的规定，

材料供应商的答复是对施工企业要约的（）。

A.实质性变更，该承诺有效

B.实质性变更，不构成承诺

C.非实质性变更，不构成承诺

D.非实质性变更，现为新要约

【答案】：B

136、某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解

协议，则下列说法中，正确的是（）。

A.施工企业必须撤回仲裁申请

B.施工企业在调解书签收前后不得反悔

C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书

D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力

【答案】：D

137、某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量

事故，但情节并不严重。对该设计单位应给予的行政处罚是（）o

A.责令停业整顿，处20万元以上50万元以下罚款

B.责令改正，没收财产

C.吊销资质证书

I）.责令停业整顿，降低资质等级

【答案】：D

138、关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。

A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同

B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同

C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失

D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失

E.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定

作人可以解除合同

【答案】：D

139、建设单位应当报发证机关核验施工许可证的前提是，中止施工满

（）的工程恢复施工。

A.1个月

B.3个月

C.1年

D.2年

【答案】：C

140、甲单位负有向乙单位支付50万元I程款的义务，乙单位负有向

甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵消的说法，

正确的是（）。

A.双方的债务法定抵消

B.双方债务基乎一方主张而抵消

C.双方债务性质不同不得抵消

D.双方债务只有约定方可抵消

【答案】：D

141、用人单位可以解除劳动合同的情形是（）。

A.提供劳务的甲未成年人

B.乙患病在规定的医疔期内

C.丙患职业病丧失劳动能力的

D.丁因公负伤部分丧失劳动能力的

【答案】：A

142、依照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，建设

单位供应的钢筋由（）

A.建设单位负责试验，并承担试验费用

B.建设单位负责试验，双方分担试验费用

C.施工单位负责试验，建设单位承担试验费用

I）.施工单位负责试脸，双方分担试验费用

【答案】：C

143、某建筑公司中标了某桥梁工程，依照《建筑法》的规定，该建筑

公司必须投保的险种是（）。

A.建筑工程一切险

B.安装工程一切险

C.工伤保险

D.建筑意外伤害险

【答案】：C

144、企业在生产许可证有效期内，严格遵守有关生产的法律法规，未

发生死亡事故的，生产许可有效期届满时，经原生产许可证颁发管理

机关同意，不再审查，生产许可证有效期延期（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C

145、关于法人的说法，正确的是（）o2016

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格

【答案】：B

146、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的

规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括

（）。

A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

【答案】：A

147、对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定

与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。

A.制定机关

B.地方人民政府

C.国务院

D.全国人民代表大会

【答案】：A

148、总承包单位不按规定和合同约定支付防护、文明施工措施费用，

造成分包单位不能及时落实防护措施导致发生事故的，由总承包单位

负（）。

A.连带责任

B.按份责任

C.主要责任

I）.直接责任

【答案】：C

149、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。

A.定金

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：C

150、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部责人李某为诉

讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代

理，.未列举具体权限，则李某有权（）。

A.进行辩论

B.进行和解

C.提起反诉

D.捷起上诉

【答案】：A

151、甲公司欲开西门借用乙公司的道路通行，通过与乙公司协商，双

方约定：甲公司向乙公司支付一定数额的使用费，乙公司允许甲公司

的员工通行。由此，甲公司取得了（）。

A.相邻权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

【答案】：B

152、某建设项目提交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9

点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文

件送达，开标当时的正确做法是（）。

A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B.经招标办审杳批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D.由评标委员会按废标处理

【答案】：A

153、某办公大楼在保修期间出现外墙裂夕逢，经查是由于设计缺陷造成。

原施工单位进行了维修，之后施工单位应向（）主张维修费用。

A.建设单位

B.计单位

C.物业管理单位

D.大楼使用者

【答案】：A

154、根据《著作权法》,著作权是（）。（2014）

A.随作品的发表而自动产生

B.随作品的创作完成而自动产生

C.在作品上加注版权后自动产生

D.在作品以一定的物质形态固定后产生

【答案】：B

155、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施

工企业的行为中，震于工程安全不良行为认定标准的是（）。

A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

B.在施工中偷工减料的

C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架

设设施的

D.拖延履行保修义务的

【答案】：C

156、（2019年真题）关于开标的说法，正确的是（）。

A.投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封

B.开标时只能由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

C.开标过程应当及时向社会公布

0.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

【答案】：D

157、保证合同签订后，下列关于债务人在保证期间转让债务的说法，

正确的是（）。

A.征得保证人书面同意后，保证人不再承担保证责任

B.征得债权人的书面同意后，保证人继续承担保证责任

C.未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任

D.通知债权人和保证人后，保证人继续承担保证责任

【答案】：C

158、甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订施工合同，该工程位于

丁市。双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法院是（）

市人民法院。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：D

159、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具

及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证

B.产品许可证

C.生产许可证

D.生产许可证和产品合格证

【答案】：D

160、签订建设工程合同的过程中，银行为施工单位提供的履约保函属

于（）。

A.主合同

B.从合同

C.贷款合同

D.连带责任保证

【答案】：B

161、事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理,

但仲裁协议无效的除外。这体现了仲裁的（）。

A.协议仲裁制度

B.或裁或审制度

C.一裁终局制度

D.合议制度

【答案】：B

162、甲为某事业单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正确

的做法是（）。2018真题

A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业

B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业

C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业

D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业

【答案】：B

163、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）

（2013）

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

【答案】：C

164、根据《建设工程施工质量节能验收统一标准》关于建筑节能分部

工程验收的说法，正确的是（）。

A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专

业的质量检查员与施工员参加

B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不

得组织节能工程验收

C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、

项目技术负责人参加

D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单

位的意见为准

【答案】：B

165、下列关于我国法的形式和效力层级的说法，正确的是（）o

A.《北京市建筑市场管理条例》与《房屋建筑和市政基础设施工程质

量监督管理规定》对同一事项的规定不一致时，由国务院进行裁决

B.《招标投标法实施条例》的效力高于《招标公告发布暂行办法》

C.部门规章的效力高于地方政府规章

D.行政法规之间对同一事项的新的特别规定与旧的一般规定不一致，

由国务院裁决

【答案】：B

166、某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执

业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合

同订立中的（）。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

【答案】：B

167、关于施工企业资质序列的说法，正确的是，正确的是（）o

（2014）

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企

业

B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务

分包企业分包的劳务作业

【答案】：B

168、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次

日，甲又将该设备卖给丙，并向内交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之

间有合同关系。关于甲丙之间的合同效力的说法，正确的是（）。

A.甲与乙、丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙、丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

【答案】：A

169、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但

施工企业误将应支付给甲材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。

关于该货款处理的说法，正确的是（）。

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

I）.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

【答案】：B

170、《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业

病需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）o

A3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

【答案】：D

171、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情

况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间

施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）o（2015）

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

【答案】：C

172、根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位权利的说法，正确

的是（）。2017

A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察戌果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

【答案】：C

173、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同

约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费

的货物。保管人行使的权利是()。(2014)

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

【答案】：C

174、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保,

约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最

后付款期为2006年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工

方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是

()O

A.在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任

B.在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款

C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款

D.强制执行建设方后、如若尚欠工程款，可要求商业银行支付

【答案】：D

175、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约