2025混凝土浇筑、养护、模板工程施工合同

2025混凝土浇筑、养护、模板工程施工合同(新版)工程名称：工程地点：发包人（甲方）：承包人（乙方）：合同编号：签订地点：签订日期：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：本工程包括混凝土浇筑、养护及模板工程施工，具体工作内容详见附件《施工范围及技术要求》。1.4承包方式：（包工包料/包工不包料等，根据实际情况填写）。第二条承包范围2.1模板工程：包括模板设计、制作、安装、拆除及周转材料的保管与维护。2.2混凝土浇筑：包括混凝土的运输、泵送、振捣及表面处理。2.3养护工程：包括混凝土养护所需的材料采购及养护工作。2.4其他：。第三条合同工期3.1计划开工日期：年月日。3.2计划竣工日期：年月日。3.3总日历天数：日历天。3.4若因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金元；若因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。第四条质量标准4.1本工程的质量标准为：4.1.1模板工程：GB50204-2025《混凝土结构工程施工质量验收规范》；4.1.2混凝土浇筑：GB50666-2025《混凝土结构工程施工规范》；4.1.3养护工程：GB50720-2011《建筑施工安全检查标准》。4.2工程质量目标：（优良/合格/其他）。4.3乙方应严格按照设计图纸、技术要求及国家相关规范施工，确保工程质量符合约定标准。4.4甲方有权对乙方的施工质量进行检查，若发现不合格，乙方应在甲方要求的时间内无条件整改。第五条合同价款5.1合同总价：人民币元（大写：元整）。5.2合同单价：（按实际工程量结算，单价为元/平方米或元/立方米等）。5.3支付方式：5.3.1预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；5.3.2进度款：每月日前，乙方提交上月已完成工程量的结算单，经甲方审核确认后，支付当月进度款的%；5.3.3结算款：工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付至合同总价的%；5.3.4质保金：剩余%作为质保金，质保期满后日内无质量问题一次性支付。5.4本合同价款为固定总价，除设计变更或甲方书面认可的情况外，不得调整。第六条甲方责任6.1按时提供施工场地，并确保场地具备施工条件；6.2负责办理施工所需的各项手续及审批工作；6.3按时支付工程款，并提供相应的工程设计图纸及技术要求；6.4协调乙方与其他施工单位的关系，确保施工顺利进行；6.5对乙方的施工质量、进度及安全进行监督检查，提出整改意见。第七条乙方责任7.1按照合同约定的工期完成施工任务，并确保工程质量符合约定标准；7.2严格遵守施工现场的管理制度，文明施工，安全施工；7.3负责施工过程中所需的所有劳动力、施工机械及材料的采购与管理；7.4按时提交工程进度计划、施工组织设计及竣工资料；7.5负责施工期间的成品保护及施工现场的清理。第八条材料设备供应8.1乙方负责采购的材料应符合设计要求及国家标准，材料进场前需报甲方验收；8.2甲乙双方各自采购的材料设备，应明确责任划分，具体如下：8.2.1甲方采购的材料设备：；8.2.2乙方采购的材料设备：；8.3材料设备的保管及使用费用由方承担。第九条质量与验收9.1乙方完成模板工程后，应书面通知甲方进行中间检查，甲方应在收到通知后小时内组织验收；9.2隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程覆盖前小时通知甲方验收，验收合格后方可进行下道工序；9.3工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料；9.4竣工验收标准：；9.5验收不合格的，乙方应在甲方要求的时间内完成整改并重新申请验收，整改费用由乙方承担。第十条安全责任10.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全；10.2乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并承担相应费用；10.3施工过程中发生的安全事故，由乙方承担全部责任及费用；10.4甲方有权对乙方的施工安全进行监督检查，发现安全隐患有权要求乙方立即整改。第十一条工程款支付11.1预付款支付：；11.2进度款支付：；11.3结算款支付：；11.4质保金支付：；11.5甲方支付工程款时，乙方应提供合法有效的发票。第十二条变更与索赔12.1因设计变更导致的工程量增加或减少，双方应签订补充协议，调整合同价款；12.2甲方提出的变更要求，乙方应无条件执行；12.3因甲方原因导致的停工、窝工，乙方有权要求甲方赔偿损失；12.4乙方提出的变更要求，需经甲方书面同意后方可实施。第十三条工期延误13.1因乙方原因导致的工期延误，每延误一天，乙方应支付违约金元；13.2因甲方原因导致的工期延误，工期相应顺延；13.3不可抗力导致的工期延误，双方协商解决。第十四条违约责任14.1乙方未按合同约定的质量标准完成工程，应无条件返工并承担相应费用；14.2乙方未按合同约定的工期完成工程，应支付违约金元；14.3甲方未按合同约定支付工程款，应支付违约金元；14.4因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同并要求赔偿损失。第十五条其他条款15.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；15.2本合同一式份，甲乙双方各执份；15.3本合同自双方签字盖章之日起生效；15.4因本合同引起的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。发包人（甲方）：单位名称：地址：法定代表人：委托代理人：电话：