2025建筑工程劳务施工合同

2025建筑工程劳务施工合同本合同由以下双方于年月日在（地点）签订：甲方（发包人）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包人）：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就工程的劳务施工事项达成如下协议：第一条总则1.1本合同工程名称为：1.2本合同工程地点为：1.3本合同工程范围为：1.4本合同工程承包方式为：第二条施工内容2.1乙方承包的施工内容为：2.2乙方的工作内容包括但不限于以下方面：（1）提供符合要求的劳动力；（2）完成合同约定的施工任务；（3）遵守甲方的施工现场管理规定。2.3乙方承包方式为：（包工包料/包工不包料/其他），具体承包范围详见附件。第三条工期和进度管理3.1本工程计划开工日期为：年月日。3.2本工程计划竣工日期为：年月日。3.3本工程总日历工期为：天。3.4乙方应按照甲方确认的施工进度计划组织施工，并接受甲方对施工进度的检查和监督。3.5如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元。3.6如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方顺延工期，并赔偿由此造成的损失。第四条工程质量与技术要求4.1本工程质量标准为：（执行国家、地方或行业标准）。4.2乙方应严格按照设计图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量符合约定标准。4.3乙方在施工过程中应接受甲方及监理单位的质量检查，对于不符合质量要求的部分，乙方应立即返工并承担返工费用。4.4本工程的验收标准为：（具体标准或条款）。第五条安全环保职责5.1乙方应遵守国家及地方有关安全生产、环境保护的法律法规，并与甲方签订安全协议。5.2乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并承担相应费用。5.3乙方在施工过程中应采取有效措施，防止环境污染和安全事故发生。5.4如因乙方原因发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任和费用。第六条工程价款及支付方式6.1本工程劳务价款为：人民币元（大写：元整）。6.2本工程价款的计算方式为：（按建筑面积、工作量或其他方式计算）。6.3工程款支付方式为：（1）预付款：元，于合同签订后日内支付；（2）进度款：按照工程进度，每（月/季度）支付一次，支付比例为%；（3）结算款：工程验收合格后日内支付至合同价款的%；（4）质保金：合同价款的%，于质保期满后无质量问题一次性支付。6.4乙方应在每次付款前提交符合要求的付款申请表及相关凭证。第七条材料设备供应7.1本工程由甲方提供的材料设备包括：（具体材料名称及规格）。7.2甲方提供的材料设备到货后，乙方应负责清点验收，并妥善保管。7.3由乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求，并经甲方验收合格后方可使用。7.4材料设备的损耗及浪费由乙方自行承担。第八条管理与配合8.1乙方应服从甲方及监理单位的统一管理，并按时参加甲方组织的施工会议。8.2乙方应负责其施工区域的文明施工，做到工完场清。8.3乙方应配合甲方进行施工资料的收集和整理，并保证资料的真实性、完整性。8.4乙方应为其施工人员办理进场手续，并妥善处理与周边单位及居民的关系。第九条违约责任9.1任何一方未履行本合同约定的义务，均构成违约，违约方应向守约方支付违约金人民币元。9.2如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责返工并承担相应费用。9.3如因甲方原因导致工程停工或窝工，甲方应赔偿乙方遭受的损失。9.4除本合同另有约定外，违约金的支付不免除违约方继续履行合同的责任。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向（地点）人民法院提起诉讼。10.3本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清全部款项后终止。10.4本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：